一起合同网

导航栏 ×

设计服务合同

发布时间:2022-12-15

设计服务合同模板10篇。

当人们开始重视自身的合法权益是否得到保障时,一定要细心审查双方签订的合同。双方在订立合同时应当意思表示真实,不能存在欺诈、胁迫等情况。如何能写出一份正规的合同?经过搜索整理,一起合同网的编辑为你呈现“设计服务合同模板”,欢迎阅读,希望对你有帮助。

设计服务合同模板 篇1

甲方(委托方):

地址:

邮箱: 传真:

联系人: 电话:

乙方(设计方):

地址:

邮箱: 传真:

联系人: 电话:

依照法律规定,结合双方的实际,为明确双方责任,保证设计、服务任务顺利完成,签定本合同共同遵守执行。

1、设计、服务事项

1.1 乙方在本合同期限内为甲方提供宝石或首饰设计及相应产品的起版工作。

1.2 乙方每月为甲方提供 的产品设计供甲方选择用于 产品的起版工作。

1.3 每套产品项目根据具体的产品类型分为3-4件(一般为3件,特殊类型的为4件),可分为戒指、吊坠、耳饰、手链(手链为特殊产品所需要)。

2、设计、服务费

2.1 在1.2条确定的工作范围内甲方每月应向乙方支付固定的起版费(含起版产品的设计费用)共计人民币

元(该费用不包括起版后实物样品的制作费用,包括但不限于材料费用和工费等)。

2.2 乙方在1.2条确定的工作范围之外向甲方提供的其他设计、服务工作,甲方应按照双方确定具体服务内容另行支付费用。

2.3 起版后的实物样品的制作费用,乙方将以做大货的标准确定具体单价,在双方协商确认后以订单方式明确。

3、甲方工作

3.1 甲方每月应将设计内容、对象及要求以书面形式事先告知乙方,乙方则在甲方的要求和范围内完成设计工作。

3.2 对于乙方提供的设计图,甲方在收到设计图样后在5个工作日内确定需要起版的图样,并书面告知乙方。

3.3

对于乙方提供的设计图,甲方需要在此基础上另行修改使用的,需要甲方明确其具体的想法、意见或建议,并以书面方式告知乙方。乙方应以甲方的具体意见或建议作为修改指引。

3.4 乙方修改后的设计属于乙方向甲方提供的新的设计,计入乙方向甲方交付的设计作品中设计服务合同范本设计服务合同范本。

4、 乙方工作

4.1 乙方应当根据甲方的要求及具体产品的特性进行产品设计。

4.2 乙方在接到甲方的具体要求后应及时完成设计或起版工作。

4.3 乙方如需对甲方的要求进行根本性改变应当与甲方事先进行沟通,征得甲方的确认后,才能开展设计或起版工作。

5、设计、起版费的结算与支付

5.1 签订本合同后 天内,甲方支付乙方 款人民币 元。

5.2 本月5日前甲方需要支付乙方上月的固定服务费 元及结算其他服务费。

5.3 如因甲方的原因延迟付款超过10天经乙方催收仍未付款的,乙方有权选择暂停本合同约定的服务工作。

6、版权保护

6.1

乙方为甲方设计及起版的专用产品版权为乙方所有。在合同期内甲方可以无偿使用。

6.2 乙方需要保护为甲方开发且为甲方专用产品的版权。乙方保证在合同期内不向第三方出售,也不提供给第三方使用。

6.3 甲方有义务保障乙方产品款式的原创性。未经乙方书面同意,甲方不得将乙方开发的款式交予甲、乙方之外的其他方使用,也不得交予其他厂家生产。

6.4为了维护双方共同的利益,在产品研发初期沟通过程中,双方都有责任对所有涉及双方商业产品的资料文件(包括双方沟通时的信函及图纸、电话沟通的内容)保密。具体要求如下:

6.4.1 甲方因业务需求向乙方提供甲方的商业资料,乙方有责任维护甲方公司的商业信息,不得向第三方泄露。

6.4.2 乙方向甲方提供的图纸,未经乙方同意,甲方不得以任何方式对外泄露。尚未采纳的设计原稿,甲方应及时归还乙方。

6.4.3 非因质量问题而导致的维修情况,乙方不提供免费维修服务,如甲方因此将货品交与第三方维修,则乙方不对版权外泄问题负责。

7、本合同的合作期限为一年设计服务合同范本合同范本。合同到期经协商可以延续。

8、合同的变更、终止、解除

8.1本合同如有未尽事宜,可由各方通过协商签订补充协议。补充协议及本合同所涉及的书面文件、往来单据、电子邮件等均是本合同的附件,与本合同具同等法律效力。

8.2上述合同附件的内容均应经双方所指定的负责人所确认(或签字、盖章)。

8.3

甲方的指定负责人为________,联系电话______________,指定的电子邮箱地址为_____________;乙方的指定负责人为________,联系电话__________________,指定的电子邮箱地址为_____________。

8.4 双方经协商可以终止或解除本合同,但应对费用结算清楚并支付。

9、解决合同纠纷的方式

设计服务合同模板 篇2

甲方:

乙方:

依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定,乙方接受甲方的委托,就委托设计事项,双方经协商一致,签订本合同,信守执行:

一、委托事项:

乙方接受委托为甲方公司环境艺术设计服务项目进行设计。

二、项目时间:

结束时间:限时一年,设计服务时间签订日至20xx年07月10日止。

三、项目费用

费用合计人民币:1,200,000.00元(大写:壹佰贰拾万元整)

四、付款方式

1、甲方需在合同签订之日起5个工作日内将委托设计费用的全额付给乙方(乙方收到甲方的款项后作为设计的开始时间)。

2、受托单位信息

公司账户:深圳市壹丹环境艺术设计有限公司;开户行:平安银行深圳长城支行;账号:1100 5138 7136 01;大额行号:307584008101。

五、知识产权约定:

1、乙方对设计完成的作品享有著作权。乙方设计完毕后,将作品著作权转让给甲方。

2、甲方在余款未付清之前对该作品不享有任何权利,甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权,乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。

六 、双方的权利义务:

甲方权利:

1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路,以使乙方设计的作品更符合甲方企业或品牌文化内涵。

2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见;

3、甲方在付清所有设计费用后有权要求签订著作权转让合同,以享有设计作品的所有权利;

甲方义务:

1、甲方按照合同约定支付相关费用;

2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方;

乙方权利:

1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考;

2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项;

3、乙方对设计的作品享有著作权,有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品。

乙方义务:

1、乙方需按照甲方的要求进行作品设计。

2、乙方需按照合同约定按时交付设计作品。

六、违约责任:

1、甲方在设计作品初稿完成前终止合同,其预付的费用无权要求退回。

2、乙方如无正当理由提前终止合同,所收取的费用应当全部退回给甲方。

七、不可抗力因素:

甲乙任何一方由于不可抗力,不能履行合同时,由双方协商解决,协商不成的,提交石家庄仲裁委员会仲裁。

八、合同生效

本合同需由甲乙双方签字盖章,以双方最后签字日期为生效日。

本合同一式两份,甲乙双方各持对方签字(盖章)合同一份,均具有同等法律效力。

甲方(盖章):

乙方(盖章):

甲方代表签名:

乙方代表签名:

地址:

地址:

电话:

电话:

日期: 年 月 日

日期: 年 月 日

公司全称:

开户行:

帐号:

大额行号:

设计服务合同模板 篇3

甲方:乙方:

合同订立时间:合同订立地点:

本合同甲方委托乙方进行智能化系统的技术服务,并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,根据《中华人民共和国合同法》的相关规定,达成如下协议,并由双方共同信守。

一、设计服务内容

乙方向甲方提供智能化系统的技术服务。按智能化设计、智能化施工投标二个阶段,分别提供相应的设计文件(具体见第四条)。智能化工程的子系统可根据工程的具体需求,在下列系统中选择。全部设计文件以电子文本的形式提供。

智能化系统的具体内容:

信息设施系统:综合布线、计算机网络、有线及卫星电视、信号覆盖系统、电话交换系统等。

建筑设备管理系统:BA系统、智能照明系统。

公共安全系统:入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、电子巡更管理系统、停车库管理系统等。

音视频系统:会议系统、广播系统、数字媒体发布系统、公共信息发布系统、指挥中心等。

机房工程:机房装饰、机房综合布线、UPS及配电、空调及新风、环境监控、火灾报警及气体灭火、防雷接地、机房安保等。

其他专有系统:如金融视频联网监控系统;体育场馆计时计分系统、升旗系统、酒店客房管理系统等。

二、甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式

技术服务分为按年收费、按次收费两种方式。乙方的设计文件电子文本递

交甲方,并经甲方审核通过后。当次设计服务完成。

1、按年收费方式

智能化设计服务费用:设计费用按年设计的建筑总面积收费,分为三档收费。①20万平方米以下,1元/平方米(12万/年为最低年费,)。②20-50万平方米,0.85元/平方米(20万/年为最低年费)。③50万平方米以上,0.75元/平方米,(40万/年为最低年费)。

智能化施工投标费用:按次收费。若甲方委托乙方负责施工投标标书制作,按投标造价收费,1000万以下1万/次。20xx万以上1.8万/次。

设计费支付:合同签订生效后一周内,甲方支付给乙方年设计费用的10%作为预付款;合同签订后六个月或经甲方审核的合格设计量完成年设计总量的50%,甲方支付至乙方年设计费用的40%;合同一年期满或经甲方审核的合格设计量完成年设计总量的100%,甲方支付至乙方年设计费用的100%;施工投标文件设计费用在施工投标文件经甲方审核通过后,当天内付清。

2、按次收费方式

智能化设计服务费用:设计费用按建筑面积收费。收费标准为1.2元/平方米。2万元为最低收费。

智能化施工投标费用:按次收费。若甲方委托乙方负责施工投标标书制作,按投标造价收费。1000万以下1.2万/次。20xx万以上2万/次。

设计费支付:协议签订后,甲方支付给乙方设计费用的50%;审核通过后付清,甲方支付至乙方设计费用的100%。施工投标文件设计费用在施工投标文件经甲方审核通过后,当天内付清。

三、甲方应向乙方提供的资料、文件及相关信息

1、规划设计

需提供项目的名称、地点、规模、用途、业主要求、建筑平面图纸等基本项目信息。具体见附表一。

2、方案设计

除规划设计提供资料外,还需提供建筑平面图、暖通、配电、给排水、消防等各专业图纸。装饰平面图、装饰图电气图。招标方对方案设计的要求。具体见附表二。

3、施工图设计

除规划设计、方案设计提供的资料外,还需提供各会议室装饰图包含:顶面、地面、墙面装饰图、布灯图。外场平面管网图、绿化图。

4、施工投标

招标方的全部招标文件、图纸及电子文档等资料。招标文件中需甲方提供的资质证明、业绩证明文件、施工技术管理人员清单及业绩等相关。

四、乙方应向甲方设计资料及文件

1、规划设计

提供规划设计文件。

2、方案设计

总述:方案书的总体概述。设计目标、设计亮点、设计重点、管理模式设计等。

设计方案书:各系统需求分析、功能设计、架构设计、点位表、系统主要技术参数等。

设计概算:各系统的设计概算表及系统造价汇总表。

设计图纸:各系统的系统原理图。

3、施工图设计

施工说明

信息设施系统、建筑设备管理系统、公共安全系统:各系统系统图、网络系统拓扑图、管线图、大样图。

音视频系统:系统图、布置图、地面图、顶面图、大样图。

机房工程:机房布置图、机房装饰图、大样图、接地地网图。

全部智能化系统技术参数要求。

全部智能化系统拟定的设备清单及预算。

4、投标文件

商务部分:设备成本核算、资格文件等

说明:投标所需的授权文件及报价策略由甲方自行负责。乙方只提供设备成本核算。

技术部分:招标文件及评分办法要求的施工组织设计、合理化建议、售后服务及培训措施、设计方案书等。

五、设计进度

针对具体的每个设计项目,设计进行前,甲乙双方需商定设计完成的具体时间。如无特殊要求,按以下的时间进行。

1、规划设计

乙方收到甲方的正式规划设计请求及甲方需提供的设计项目信息已提供的情况下。三个工作日内完成全部规划设计。

2、方案设计

乙方收到甲方的方案设计请求及甲方需提供的设计项目信息已提供的情况下。五个工作日内完成全部方案设计。

3、施工图设计

乙方收到甲方的施工图设计请求及甲方需提供的设计项目信息已提供的情况下。7个工作日内完成全部施工图设计。

4、投标文件

乙方收到甲方的投标文件制作请求及甲方需提供的相关信息已提供的情况下。五个工作日内完成投标文件。设备清单价格核算按甲方要求的品牌核算。

六、设计质量

1、设计的质量目标为:满足国家规范的要求、满足业主或招标文件提出的设计要求。

2、乙方按照信息设施系统、建筑设备管理系统、公共安全系统、音视频系统、机房工程五个部分进行专业划分,根据每个工程的具体需求,提供具有相应资格的项目设计负责人、设计工程师。组成设计小组,按专业进行各系统的专项设计。

3、乙方对各系统的主流品牌均建有设计档案、技术人员均经过相应的厂商培训。可按甲方要求的品牌或根据甲方要求选用适宜的产品进行设计。

4、在设计的规划设计、方案设计、施工图设计的三个阶段的设计前、设计中和设计定稿前均通过网络视频会议等技术手段和甲方做设计沟通,及时了解甲方的实际设计需求,并按讨论结论完成的设计。避免设计的偏离。

5、乙方所有设计文件完成后,需经乙方总师办组织的内审通过后,方可递交甲方。

6、甲方对设计质量的认可按照合同第七条设计验收标准及方式进行考核。

七、设计验收标准及方式

设计的验收根据每个设计项目及设计阶段的不同设计要求来进行。乙方的设计验收需先经乙方总师办组织的内部验收合格,并提交设计验收记录(具体见附表四、五、六)。

甲方可通过视频会议等方式直接参与乙方的内部验收,并提出验收意见。也可自行进行,在乙方的设计验收记录上签署甲方验收意见。乙方根据甲方的建议对设计进行调整。并在甲方要求的时间内递交调整后的设计。

八、甲方责任

1、甲方按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向乙方提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。甲方提交上述资料及文件超过规定期限,乙方按合同第五条规定交付设计文件时间顺延。

2、甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作全套修改,以致造成乙方设计需返工时,甲方应按乙方所耗工作量向乙方增付设计费。

3、甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,如果乙方能够做到,甲方应根据乙方提前投入的工作量,向设计方酌情支付赶工费。

九、乙方责任

1、乙方应按现行相关的国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。

2、乙方设计的主要设计依据有:

《智能建筑设计标准》GB/T50314-20xx

《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92

《综合布线系统工程设计规范》GB50311-20xx

《综合布线系统工程验收规范》GB50312-20xx

《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94

《LED显示屏通用规范》SJ/T11141-1997

《电子计算机机房设计规范》GB50174-93

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94

《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-20xx

《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-20xx

《出入口控制系统工程设计规范》GB50396-20xx

《银行营业场所风险等级和防护级别的规定》GA38-20xx

《银行营业场所透明防护屏障安装规范》GA518-20xx

《防盗安全门通用技术条件》GB17565-1998

《防尾随联动互锁安全门通用技术条件》GA576-20xx

《厅堂扩声系统设计规范》GB50371-20xx

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-20xx

《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(20xx版)

其他国家现行的相关规范、标准

3、乙方按商定的的内容、进度及向甲方支付全部设计文件、图纸的电子文本。

4、乙方交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查(审查由甲方负责并支付相关费用),并根据审查结论,负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。

十、保密责任

甲方:

1、保密内容:本设计合同内容。

2、涉密人员范围:参与合同签订的相关人员。

3、保密期限:合同鉴定至合同有效期。

4、泄密责任:承担因泄密导致的乙方损失。

乙方:

1、保密内容:设计项目的名称、地点、需求、业主负责人等相关项目信息。设计文件、设计图纸、设计清单及品牌、设计概算等设计信息。本设计合同内容。

2、涉密人员范围:参与设计服务的全?咳嗽薄?

3、保密期限:甲方设计信息递交乙方后至项目实施结束。

4、泄密责任:承担因泄密导致的甲方损失。

十一、违约责任

1、在合同履行期间,甲方单方面要求终止或解除合同,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按设计费的一半支付;超过一半时,按设计费用的全部支付。

2、甲方应按本合同规定的金额和时间向乙方支付设计费,每逾期支付一天,应承担合同金额2%的逾期违约金。违约金限额为合同的总价。逾期超过7天以上时,乙方有权暂停履行下阶段工作,并书面通知甲方。

3、乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成甲方的损失,乙方除负责采取补救措施外,还需承担损失的赔偿。根据损失的程度和乙方责任大小向甲方支付赔偿金。

4、由于乙方自身原因,延误了按项目规定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误一天,乙方向甲方支付该项目应收设计费的2%违约金。违约金限额为合同总价。

5、合同生效后,乙方单方面要求终止或解除合同,乙方应支付合同总价20%的补偿金。

十二、其他

1、设计过程中,甲方若需乙方派人同业主进行技术交流或讲标等现场服务,需按次及人数支付相应的费用。

2、乙方施工图设计完成,质量验收合格,递交甲方后,即为本次设计完成。设计工作完成,甲方中标后,要求乙方派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订补充协。

3、由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。

4、凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方均在互谅互让的基础上进行协商,协商不成的双方提交常州市仲裁委员会,按照申请仲裁时该会实施的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。

5、本合同一式肆份,甲方贰份,乙方贰份。

6、本合同经双方签章后生效。

7、本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往传真、电子邮件、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。

甲方(盖章):__________________乙方:_________________________

代表人(签字):________________身份证号码:____________________

_________年________月_______日_________年________月_______日

设计服务合同模板 篇4

签署日期: 年 月 日

合同正文

甲方:

联系方式:

联系地址:

乙方:

联系方式:

联系地址:

现就甲方委托乙方进行 设计,乙方接受设计委托相关事宜,双方经协商一致,依据《中华人民共和国合同法》,签订本合同,双方承诺信守执行:

一、委托设计事项及费用

1、甲方应支付乙方所有的设计(含税)金额共计¥ 元(大写: )。费用含增值税专用发票,税点 %。

2、付款方式:

二、付款方式

1、甲方需在合同签订之日起三个工作日内将委托设计总费用50%(即¥ 元(大写:)作为首付款付给乙方,乙方收到甲方的款项后作为设计开工时间。

三、设计时间

1、签订合同、甲方支付首付款后设计正式开始。

2、设计开始后3个工作日内,乙方提供甲方首版设计提案稿,供甲方确认。

3、乙方收到尾款后1个工作日内提供甲方设计源文件。

乙方每完成一部分设计稿并交于甲方审定时,在甲方审定意见基础上,乙方应在3个工作日内完成终稿设计。如因甲方原因耽误的时间,完稿时间相应顺延,如有乙方耽误时间,甲方有权追究相关责任并索赔。

四、工作模式

1.甲乙双方根据设计内容需求及工作节点,双方需按照设计流程与工作排期进行工作推进。

2.乙方所有方案与内容均以书面形式(电子邮件)或微信向甲方汇报,甲方收到邮件后,须在一个工作日内回复乙方,若甲方认为需要修改的,应在本条第3款约定的时间内向乙方提出书面修改意见。

3.甲方有权监控乙方各项工作流程、审核效果。乙方提交设计内容后,甲方认为乙方需修改的,乙方应根据甲方的修改意见及时进行修改,但甲方须在收到内容后1个工作日内书面提出修改意见。乙方向甲方提交服务内容,超过3个工作日甲方未书面提出修改意见,则视为甲方认可乙方的服务内容。

五、违约责任

1.甲方应按本合同约定按时支付款项,如因甲方原因,甲方未能按本合同约定及时付款,每逾期一日,甲方应支付逾期未付款金额千分之三的违约金;逾期付款超过一个月的,乙方有权暂停服务直至甲方付款为止,由此导致的工作延误由甲方承担全部责任,但因乙方未及时提供发票或提供的发票不合格除外。

2.乙方须在双方确认的执行流程与工作排期表约定的时间内完成甲方所需的服务内容,若因乙方原因,乙方未按时提供服务的,每逾期一天,乙方应支付合同总额千分之三的违约金;逾期10天及以上的,甲方有权解除本合同。

3.若设计有违反《中华人民共和国广告法》及其他有关法律、法规的规定被罚款或被第三方索赔的,如是因乙方或乙方合作的第三方作为设计者、撰写者未发现问题导致的,则由乙方负责;但乙方已经书面提醒,而甲方并未采取措施导致的,则由甲方负责。

4.甲方在乙方已开始展开委托设计、但设计作品初稿完成之前单方面终止合同的,所预付的费用无权要求退回;甲方在乙方委托设计作品初稿完成后单方面终止合同的,应当支付全额的设计费用。

5.乙方如无正当理由提前终止合同,所收取的费用应当全部退回给甲方。

六、知识产权及保密

1.未签订合同之前,乙方就甲方项目所有提案中的策略及设计等知识产权归乙方所有,甲方未经乙方同意不得使用或泄露给任何第三方,否则乙方有权追索甲方违约责任并要求赔偿;

2.合同期内,乙方依据本合同完成作品或甲方确认设计稿件的源文件及知识产权在甲方付清全部服务费后归甲方所有。乙方应将上述资料以邮件或光盘形式提供给甲方保存。未征得甲方的书面同意,乙方不得将上述作品转让给第三方或用于本合同约定之外的事项,不可用于自身商业宣传展示,否则,甲方有权追索乙方违约责任并要求赔偿。

3.乙方就设计等事宜,如涉及第三方知识产权、肖像权、名誉权等权利,乙方应提前告知甲方,并将相关使用费用告知甲方。甲方书面同意付费后,乙方代为与第三方签署使用许可合同。如甲方不同意付费,则乙方有权在不涉及第三方权利的范围内调整甲方所确认的方案。若因乙方原因造成乙方提供的设计信息等侵犯第三方权利的,乙方应负责解决并承担所有责任,若因此造成甲方损失,乙方应全额赔偿。

4.双方应保守在履行本合同过程中获知的对方的商业秘密,若向第三方泄露或用于本合同之外项目造成对方损失的,应赔偿对方的经济损失。

七、双方的权利义务

甲方义务及权利:

1、甲方按照合同约定支付相关费用;

2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方,但乙方需对相关资料进行保密,不得以任何方式透露给第三方,否则甲方有权追究违约责任;

3、在乙方设计初稿之前,甲方有权对乙方的设计提出建议和思路,以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵;

4、在乙方设计初稿之后和在按甲方选定的委托设计形式中规定的设计流程中,甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见。

乙方义务及权利:

1、乙方需按照甲方的要求进行作品设计;

2、乙方需按照合同约定按时交付设计作品;

3、乙方应保证由其负责设计、制作的有关成果,不侵犯任何第三人的合法权益(包括但不限于知识产权、名誉权、肖像权),否则由此引起的纠纷,由乙方承担,若甲方因此遭受损失,可向乙方追偿。

4、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考;

5、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项;

6、乙方有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品。

八、不可抗力

因不可抗力不能按照约定履行本合同的,根据不可抗力的影响,部分或全部免除责任,但因不可抗力不能按照约定履行合同的一方当事人应当及时告知另一方当事人,并自不可抗力事件结束之日起30日内向另一方当事人提供证明。

九、解决争议方式

本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,依法向人民法院起诉。

十、合同生效

本合同自双方签字(盖章)之日起生效。双方可以根据具体情况对本合同中未约定、约定不明或不适用的内容签订书面补充协议进行变更或补充。本合同附件及补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同一式两份,甲乙双方各持一份,均具同等法律效力。

(此处以下无合同内容)

甲方(盖章):

甲方代表签名:

日期: 年 月 日

乙方(盖章):

乙方代表签名:

日期: 年 月 日

设计服务合同模板 篇5

发包人(以下简称甲方):贵州云盛房地产开发有限公司

承包人(以下简称乙方):昆明鑫石文化传播有限公司

经甲乙双方共同协商,根据《中华人民共和国广告法》及《合同法》的相关规定:为维护甲乙双方的合法权益,特签定如下合同:

一、甲方委托乙方(按照甲方所设计的广告内容)进行广告布的喷绘及广告牌的安装、维护等工作。

工程概况:

工程名称:《兴义·公园里》项目形象展示墙喷绘制作及安装。

工程地点:兴义金水南路

合同签订地点:公司办公室

二、规格数量:

以实际制作数量结算

三、综合单价:

喷绘布11 元/平方米 ,广告牌维修费用14579元,合同暂定总价为:人民币肆万肆仟肆佰玖拾陆元整(¥:44496.00元)

四、付款方式:

乙方制作、安装完毕经甲方验收合格后,在10日内付清全款,人民币肆万肆仟肆佰玖拾陆元整(¥:44496.00元元),保修期为 6 个月。

五、其他:

1、甲方必须提供广告制作的相关喷绘内容、尺寸、色彩、格式、要求等,如因甲方未能在广告布喷绘开始前提出更改要求或在喷绘过程中甲方提出更改,对已喷绘的广告布进行按照 9 元/平方米予以计价,支付乙方。

2、乙方必须按照甲方提出的时间要求,对破损广告布予以维护、修整。

3、乙方对人为损坏的广告布在能够修补的,无偿进行修补,如不能修补需进行更换的,甲方需按照相应面积予以计价、付款。

六、补充条款:

施工中的安全问题由乙方自己负责,如因质量问题造成的责任事故由乙方负责。

七、未尽事宜,双方协商解决,协商未果,向所在地(法院)仲裁(诉讼)解决。

八、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,双方签字盖章生效。

甲方:贵州云盛房地产开发乙方: 昆明鑫石文化传播

有限公司有限公司

法定代表人:法定代表人:崔金汝

委托代理人:委托代理人:崔金玉

账户全名: 账户全名:昆明鑫石传媒有限公司

账号:账号:0300088342370012

联系电话: 联系电话:18748941796

日期:日期:

设计服务合同模板 篇6

【案情】

原告:沈阳市春华过滤材料厂。地址:于洪区杨士乡科研村。

被告:辽宁省硅酸盐研究所。地址:皇姑区崇山西路3号。

1992年7月18日,原告与被告签订了一份技术服务合同。合同规定:由被告为原告设计、调试一座14米油烧辊道窑。窑炉技术指标:1.焙烧制品硅藻土;2.燃料轻柴油;3.烧成温度1000℃;4.制品在烧成带的烧成时间为15至20分钟;5.年产量500吨;6.制品容器的设计:容器材料一年内不出现影响产品产量和质量的现象。合同还规定:原告自筹资金,负责采购原材料、设备、仪表运至现场,负责定货、加工全部零部件,砌筑窑件;被告提供全套设计图纸,负责窑体砌筑及设备安装调试的指导,原告付款后15天内,向原告提供原材料外购件明细;原告购置、定货、加工完成后,被告在30天内指导安装调试完毕;技术服务费6000元,合同生效后7日内付4200元,窑炉验收后7日内付1800元。合同签订后,原告于8月末给付被告4200元技术服务费。在容器的选材上,被告根据原告提出的必须耐高温的要求,在提供的外购材料明细上写明:耐热钢板,厚度为1.5毫米。ww之后,原告自己选购了1Cr18Ni9Ti钢板,并在外厂进行了加工制作。同年11月该窑建成并安装调试完毕,双方没有验收。原告试生产近一个月,运行近130次,发现焙烧容器损坏严重,经与被告协商,用陶钵替代原钢制容器。但因陶钵太重,辊道窑的瓷辊难以承受,原告在1993年4月停产。原告以被告设计错误,窑具选材不能满足焙烧硅藻土的技术条件要求,造成窑具早期损坏,工厂停产为由,诉讼至沈阳市于洪区人民法院,要求被告赔偿由此造成的经济损失共计489710.76元。

被告辩称:为原告设计调试的14米油烧辊道窑,按合同规定的标准已达到设计要求,不存在赔偿原告经济损失的问题。

【审判】

沈阳市于洪区人民法院在审理中,对被告推荐、原告选购的1Cr18Ni9Ti(1铬18镍9钛不锈钢)钢板制作的窑具,委托中国科学院金属研究所进行检验,其结果是:所选用的钢板原始厚度为1.52至1.53毫米,而窑具底厚为0.74至0.85毫米,窑具侧面厚度为0.65至0.80毫米,窑具上沿厚度为1.25至1.28毫米。结论为:窑的损坏是由于使用过程中,窑具发生严重高温氧化,且氧化层容易脱落,经短时间使用后,窑具壁厚明显减薄,原壁厚最薄处发生穿孔造成的。选用1Cr18Ni9Ti钢板制作的窑具,不能满足硅藻土的技术条件要求。

沈阳市于洪区人民法院认为:被告单位做为国家科研部门,为原告制作焙烧容器,由于设计和选材上的过错,不能承受窑内1000℃高温的工作条件,给原告造成严重的经济损失,有不可推卸的责任。原告要求被告赔偿建窑及停产期间的一切经济损失,理由正当,应予支持,根据《中华人民共和国经济合同法》第三十一条的规定,于1993年12月12日作出判决:

一、确认双方签订的技术服务合同有效;

二、被告赔偿原告建14米油烧辊道窑及购置原材料和工厂停产期间的经济损失共计489710.76元,于判决生效后15日内付清,逾期付款,按《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条规定执行;

三、驳回原、被告的其他诉讼请求。

一审判决宣判后,被告辽宁省硅酸盐研究所不服,以原判认定事实不清,是非责任不明,证据不足,适用法律不当,判决有失公正为由,向沈阳市中级人民法院提出上诉,请求改判。

沈阳市中级人民法院在审理中,根据上诉人辽宁省硅酸盐研究所的请求,委托沈阳市审计事务所对沈阳市春华过滤材料厂索赔经济损失的帐目进行了审计,结论为建窑和实际支出费用为233748.42元。

沈阳市中级人民法院经审理认为:原审法院确认双方签订的合同有效是正确的,并认定上诉人在为被上诉人提供技术服务设计、调试14米油烧辊道窑过程中,由于设计和选材上的过错,给被上诉人造成严重经济损失,应承担责任,赔偿损失,并无不当。上诉人提出应对被上诉人损失进行审计,本院予以支持。根据《中华人民共和国技术合同法》第四十九条第二款,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(二)、(三)项的规定,于1995年3月13日作出判决:

一、维持于洪区人民法院民事判决第一、三项;

二、变更于洪区人民法院民事判决第二项为:辽宁省硅酸盐研究所于本判决发生法律效力后10日内,支付给沈阳市春华过滤材料厂损失费233748.42元,并按银行同期贷款利率支付利息,时间自1993年4月末至判决书生效日止;

三、14米油烧辊道窑由上诉人自行处理。

二审判决发生法律效力后,辽宁省硅酸盐研究所仍不服,以窑炉满足合同要求,不应判归我所,技术问题应由技术权威部门做出结论,以及材料厂工艺技术不过关,造成停产损失不应转嫁我所为理由,向沈阳市中级人民法院申请再审。该院裁定予以再审。

再审查明:研究所设计、调试的14米油烧辊道窑,按照合同约定的指标基本达到,材料厂在试生产中已生产出部分产品并销售。材料厂在试生产时,生产的产品不是硅藻土,而是硅藻土助滤剂。硅藻土是一种天然原料,生产中没有腐蚀性,而硅藻土助滤剂的生产需添加硼酸、纯碱、食盐等,对容器具有一定的腐蚀作用。

沈阳市中级人民法院经再审认为:原审确认双方所签合同有效是正确的。但认定研究所由于设计和选材上的过错,给材料厂造成严重经济损失,应承担责任,定性不准。研究所在设计和选材上存在一定过错,焙烧窑具满足不了窑炉1000℃高温的技术要求,致使窑具在使用中产生严重氧化,对此,研究所负有责任。材料厂在购买制作窑具的钢板时,没有按研究所提出的选材要求选购,又因加工制作上的不当,使窑具本身薄厚不均,造成窑具在使用中薄处过早穿孔,不能使用,材料厂对此负有责任。同时,由于材料厂在试生产中,所生产的不是硅藻土,而是硅藻土助滤剂,其腐蚀性又加剧了焙烧窑具的损坏,使窑具的使用寿命缩短。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十九条第一款第(一)、(二)、(三)项之规定,于1996年6月19日判决如下:

一、维持本院民事判决第一项;

二、撤销本院民事判决第三项;

三、变更本院民事判决第二项为:辽宁省硅酸盐研究所赔偿沈阳市春华过滤材料厂经济损失70124.52元,于本判决生效之日起10日内付清,逾期按《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条执行。

设计服务合同模板 篇7

发包方(甲方):

承包方(乙方):

按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的规定,结合室内装饰装修的具体情况,就乙方承接甲方卖场设计事宜,双方达成如下协议,以便共同遵守。

第1条工程概况

1.1工程名称:________

1.2工程地点:深圳华强北

1.3承包范围及内容:_________华强北店卖场室内设计,面积:___平米,方案设计、施工图设计、施工配合。

1.4承包方式:包设计

1.5设计周期:20个工作日(按签合同日算)。

① 20_年月日~月日,日提供平面主要空间效果图;

② 20_年月日~月日,日提供效果图、平面图、部份主要立面图;

③ 20_年月日~月日,日提供施工图、效果图;设计周期自订立合同之日起算,以甲方书面通知为准;__元/ ㎡。

1.6质量等级:优良

第2条甲方责任和权利

2.1甲方须按时向乙方提供设计所需的原始设计资料。

2.2甲方须按合同条件的规定,在乙方按期提供的设计文件达到要求后,按期支付设计费用,甲方应将设计费用支付入乙方指定之银行账号。

2.3甲方收到乙方的方案设计图后,应及时出具明确意见,甲方应出具书面认可,如甲方2日内没有书面回复给乙方则视为设计方案通过,以便乙方进入施工图设计。

2.4甲方须就重大设计变更(包括项目规模、实用性质、工作周期、总体方案等变更)对乙方进行书面确认。

2.5甲方组织图纸内部会审及图纸施工交底,组织乙方参加验收,验收后及时合同包干总价___(含税___):人民币:___元整(RMB___元整),其中设计费为出具工作认可书面文件通知乙方。

2.6甲方不能按合同规定时间支付设计费,如无正常理由,按照延期每天0.3%合同金额赔偿乙方。

2.7甲方应全力配合乙方,解决现场条件变化而引起的设计变更或施工配合等事宜。

2.8甲方指派女士/先生为项目负责人,负责合同履行。进行现场协调、办理验收、付款、变更、登记手续和其他事宜。

2.9乙方向甲方提交的所有设计文件的使用权属于甲方。未经甲方同意,乙方不得以复制、转让等任何形式将设计文件用于本合同以外的项目。

第3条乙方责任和权利

3.1乙方服务范围包含:平面方案图,效果图、施工图设计、施工配合。

3.2乙方应根据甲方设计要求进行设计,乙方按双方约定进度时间进行图纸修改,甲方确认图纸并签字定稿后进行下步作业,因设计修改进度影响工程进度,造成损失乙方承担全部损失。

3.3效果图设计阶段,乙方提供概念图片、平面)通过E—mail;方案深化阶段(方案汇报、A3文本一套、PPT、光盘1份);、施工图设计(提供4套施工图、材料样板1份、光盘1份)。

3.4参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场施工方案交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。

3.5乙方对于设计过程中所需的设计资料或其它需甲方配合的事项应及时通知甲方。

3.6乙方重要设计文件应先送甲方审核并经甲方书面确认后方可进行下一步设计。

3.7乙方不能按合同规定时间提交设计文件,按照延期每天5%合同金额总价赔偿甲方。

3.8 方案深化阶段,乙方须合理推荐给甲方选用各类物料及设备。乙方在交付施工图的同时,应提供材料样板(含实样、图片及参考资料)。

3.9乙方应全力配合甲方,解决施工中有关的设计问题及因设计不合理或现场条件变化而引起的设计变更或修改,并征得甲方同意,造成工程施工日期延误或出现损失需承担全部损失责任。

3.10乙方不得将本合同赋予乙方的权利义务转让给第三者。

3.11乙方指派先生为项目负责人,负责合同履行。按甲方要求和施工进度计划组织配合,保质、保量、按期完成设计任务,解决由乙方负责的各项事宜。

3.12双方签订合同后,乙方须向甲方提供下列设计服务:(见附件一)

第4条关于工程设计价款及付款的约定

4.1合同签订后2日内支付设计费的%人民币:___元(大写:___元整)作为预付款;方案经甲方确认后2日内支付设计费的___%人民币:___元(大写:___元整);施工图设计完成后2日内支付设计费的___%人民币:___元(大写:___元整);设计项目施工完成后,余款___%人民币:___元(大写:___元整)。

4.2合同生效后按合同规定进行支付各阶段的款项给乙方,由乙方出具付款通知,甲方在收到付款通知后7日内予以确认并支付。乙方应向甲方提供合法有效的发票,否则甲方有权拒付、延付;

第5条违约责任

5.1由于甲方原因未按合同规定时间付款,每逾期一天,甲方应按日支付对应阶段合同价的0.3%作为违约金。

5.2由于乙方原因,设计阶段逾期竣工,每逾期一天,乙方应按日支付合同总价的5%作为违约金。

5.3因一方原因致使本合同无法继续履行时,一方应及时通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

5.4合同生效后,单方提出解除合同的,应当按照合同总价30%作为违约金赔偿损失,乙方提出解除合同,乙方需退回甲方支付款项。

第6条争议

6.1本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工作进度的前提下,可采取协商解决或请有关部门进行调解。

6.2双方不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,可以向有管辖权的人民法院起诉解决争议。

第7条其他约定

7.1本合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份,具同等法律效力。

7.2本合同自订立之日起生效,如乙方承接甲方设计项目工程,设计合同终止,工程合同生效,工程费用中包含设计费总额,甲方支付设计款项做为初期款项支付工程费用。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

设计服务合同模板 篇8

甲 方:

法定代表人或负责人:

地 址:

电 话:

乙 方:

法定代表人或负责人:

地 址: 电 话:

开户行名称:

帐 号:

经双方友好协商,甲方聘请乙方为 (项目名称)提供设计咨询服务(以下简称“本项目”),双方本着平等互利的原则,特签订如下合同。

1、 定义 1.1本合同中

(a)“本合同”指合同正文及其附件,以及双方根据合同第7条所作的任何书面变更的内容。本合同附件均为本合同不可分割的部分,与合同正文具有同等效力。

(b)“不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

(c)“ 咨询服务”指附件2(详见附件2)中订立的咨询服务内容,以及本合同第10条规定的附加咨询服务。

(d)“书面形式”是指合同书、信件、电报、电传、传真、和数据电文(包括电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

(e)本合同中的“天”指日历天,年、月、日均以公历计算。 1.2本合同中的各标题仅作为参考之用,不得从任何意义上影响本合同的涵义或其解释。

2、 合同的完整性

甲方与乙方订立的合同条款全部包含在本合同中,所有在此之前的合同、备忘录、谈判、信函、会议纪要或讨论等书面或非书面的文件、承诺均为本合同所取代。

3、 文件效力

如果组成本合同的文件资料之间出现含混不明、或相互冲突的,以合同附件为准,但双方根据本合同第7条对本合同进行修改的文件除外。修改文件的效力以双方最近达成的版本为准。

4、 禁止转让

未经对方书面同意,任何一方均无权转让本合同或其中的任何权利,也不得减少和豁免其根据本合同应承担的义务。

5、 合同生效

本合同在符合下列各项条件完成之后即时生效: 5.1经合同双方共同签署;

5.2甲方依照附件1(详见附件1)中的规定将预付款付至乙方的银行帐户。

6、 开始咨询服务

乙方应在本合同生效之日即时开始咨询服务工作。

7、 合同变更

双方对本合同的任何全部或部分修改、更正或放弃,都必须书面进行,且经合同双方签字盖章认可。

8、 合同终止

8.1如不可抗力条件持续超过三十天,双方均可向对方发出通知书,然后终止本合同。

8.2本合同的期满或终止均不应损害或影响合同中任何一方应有的权利和义务。

9、 合同有效期

本合同除根据合同约定提前终止外,其有效期应持续至双方的合同权利和义务履行完毕时为止。

10、 额外咨询服务

合同执行过程中,甲方如要求乙方提供额外咨询服务的,应以书面形式提出,双方应当另签补充合同明确补充工作内容、成果提交时间、追加乙方咨询服务费用及双方应履行的义务等事宜。

11、 甲方的权力和义务

11.1甲方应按约定的期限(合同签订后7日内)向乙方提供开展咨询服务工作所需的有关数据和资料;超过约定期限(合同签订后7日内)仍未提供的,乙方交付咨询成果的时间将相应顺延。合同执行过程中甲方应向乙方提供必要的协助。

11.2甲方变更委托咨询服务项目、或因提交的资料错误、或对提交的资料作较大修改,因而造成乙方工作超出附件2(详见附件2)定义的服务范围和期限时,双方应视当时之实际情况,协商确定相应延期工作日,并根据乙方增加的工作量协商追加乙方咨询服务费事宜。

11.3甲方应按附件1(详见附件1)的约定向乙方支付咨询服务费用。因甲方自身原因导致延期支付的,则甲方应自约定支付期限次日起向乙方支付违约金,每天按该期应付而未付金额的千分之五计算支付。当甲方在约定付款日期满后三十日内仍然未能按照约定付款的(出现不可抗力或乙方违反本合同约定时除外),乙方有权单方解除本合同。同时,甲方应支付乙方在合同解除之日前已提供的服务所对应的咨询服务费。

11.4合同履行期间,甲方因其自身原因而要求终止或解除合同,乙方未开始咨询服务工作的,不退还甲方已付的预付款;在乙方按进度计划完成咨询成果的情况下,甲方应根据附件1(附件1)所约定的付款方式,以乙方阶段进度已完成的实际工作量或以月服务时间为一个阶段,不足一个阶段一半时,按该阶段费用的一半支付;超过一个阶段一半时,按该阶段费用的全部支付。

11.5甲方要求乙方暂停咨询服务的,甲方应提前七日书面通知乙方并说明理由和暂停期限,并按照乙方实际已完成的工作量,支付相应阶段的咨询服务费用,不足一半时,按该阶段费用的一半支付;超过一半时,按该阶段费用的全部支付。如拟定暂停或者实际暂停超过三十日,则乙方有权选择单独终止本合同。

11.6在任何情况下,甲方与本合同相关或因本合同引起的任何违约赔偿责任违约金或赔偿金应以合同总额的20%为上限。

11.7合同履行期间,甲方的项目代表为(如需变更甲方应以书面形式通知乙方):

姓名:

职务:

手机:

电话:

传真:

电子邮箱:

12、 乙方的权力和义务

12.1乙方应按照国家及项目所在地地方政府颁发的规范、规定,并恰当地运用先进科学的设计咨询技术,依照本合同的各项条款及附件2(详见附件2)约定的内容为甲方提供咨询服务,并提交咨询成果。

12.2乙方应按附件2(详见附件2)约定的时间提交咨询成果,如因乙方自身原因逾期,每逾期一天,乙方应承担该阶段合同费用千分之五的违约金。

12.3乙方应按附件2(详见附件2)约定的咨询服务范围及时间期限,对咨询成果进行相应必要的修改和完善。

12.4合同生效后,除本合同8.1、11.3、11.5款约定的情况外,乙方不得无故终止或解除合同。

12.5在任何情况下,乙方与本合同相关或因本合同引起的任何违约赔偿责任违约金或赔偿金应以合同总额的20%为上限。

12.6合同履行期间,乙方的项目代表为(如变更乙方应以书面形式通知甲方):电话: 传真: 电子邮箱:

13、 免责约定

13.1因合同一方违约在先或因不可抗力导致的延迟或无法履行本合同义务,合同另一方不承担违约责任。

14、 知识产权

14.1乙方向甲方提交的所有咨询成果的版权,在甲方按附件1约定付清咨询服务费用后,由甲所有。

14.2未经甲方书面同意,乙方不得将最终咨询成果用于本合同以外的其他项目,但在不损害对方利益前提下双方均可用于企业推广、广告宣传等。

15、 保密约定

双方承诺,双方之间进行的与本合同相关的交流信息都应当由接收方严格保密,除非为履行本合同所需,一方不得使用或向任何第三方透露从对方获知的任何商务、技术、操作、工艺流程、市场信息等商业秘密,但下列情况除外:

a) 对方书面同意;

b)有关信息已为公众所知;

c)一方在对方提供之前已通过其他合法途径获得该信息。

16、 通知、送达

所有与本合同有关的正式通知须为书面形式,下列任何一种方式发送至本合同规定的通讯地址,即当送达论:

16.1派人送交接收方指定的代表,对方须签字确认。

16.2经特快专递送达,以签收时间为准,接收方传真反馈信息。

16.3任何一方以传真形式发送文件给另一方,另一方都必须签字确认收到文件,否则将视为拒绝签收。

16.4拒绝签收对方文件是违约行为。

17、 合同语言

本合同所用语言为中文简体。

18、 适用法律及争端解决

本合同的订立、生效、解释、履行和争端解决等事项均适用中华人民共和国的法律。凡与本合同相关的争议,双方应友好协商解决;友好协商不成的,则任何一方可向项目所在地法院申请仲裁,仲裁结果为终局,对双方均有约束力。

19、 其他事宜或有特殊原因的,甲乙双方根据实际情况签订补充协议,作为本合同的补充说明和约定,同样具备法律效力。

20、 本合同一式拾份,甲、乙双方各执伍份,均具同等法律效力。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

设计服务合同模板 篇9

项目名称:

项目地点:

编号:

委托方: (集团)深圳地产公司

受委托方:

日期:

合同编号:

日期:

委托方: (简称甲方)

地址:深圳市福田区福强路 大厦

受委托方: (简称乙方)

地址:

一、项目名称:

项目地址:

项目规模: 平方米

二、甲方责任:

2.1在甲、乙双方商定的时间内,向乙方提供有关本项目园林景观设计所需之完整资料及各阶段园林景观设计要求任务书及设计调整意见书),并对所有由甲方提供给乙方的工程进度表及资料的可靠性负责;

2.2负责协调本工程与建筑设计单位及其他相关专业衔接的有关事宜;

2.3负责安排有经验之施工单位按乙方设计要求及效果进行施工;

2.4负责本工程各阶段的政府申报、审图盖章事宜及费用;

2.5负责按照本合约条款规定的设计费用和支付方式,支付设计服务费。

2.6维护乙方的知识产权,未经乙方同意,不得擅自修改或转让给第三方重复使用,如发生以上情况,乙方有权索赔;

2.7提供乙方在该项目现场办公场所,以便解决现场图纸修改及联系情况;

2.8甲方要求乙方比本合约规定时间提前提交设计图纸时,甲方应支付相应的赶工费。

三、乙方责任:

3.1乙方在完成本合约规定之基本职责工作时,必须严格按照双方约定的各阶段设计进度要求进行各阶段设计任务,并对设计的适用性、正确性、经济合理性全面配合;

3.2乙方未获甲方书面认可时,不得将本合约各设计阶段的成果及设计过程中有关图则文件及资料交于第三者或其他项目使用;

3.3乙方未知会甲方或其全权代表,且未得到书面认可时,不得就已获甲方批准的设计做出任何修改。如乙方未经甲方认可,擅自就已获甲方批准的设计做出修改因而延误工期给甲方造成经济损失,乙方需全面负责;

3.4在设计过程中,乙方有责任参加图纸交底和会审工作,针对设计图纸作必要的阐释;

3.5为配合施工进度和质量,乙方定期进行现场施工指导,及时解决与设计相关的问题;

3.6为配合施工,乙方人员有责任接受甲方或施工方的设计咨询;

3.7为本项目的'设计总负责人, 为本项目的主设计师, 为本项目现场施工指导的负责人, 为该项目主要联系人;

3.8为确保最终设计成果充分体现甲方意图,乙方应在设计过程中就中间成果及时与甲方进行沟通;在甲、乙双方意见发生分岐时,乙方只有在接到甲方书面通知并按甲方要求设计,修改所产生的效果、延误工期及经济损失的增减均由甲方自行承担;

3.9乙方各阶段的设计,要与建筑设计公司进行沟通,其中建设性意见做为景观设计的参考依据。同时,乙方应配合甲方的进度与质量要求对其设计范围内的结构、水电、专业照明等相关专项设计图纸进行审核并提供书面意见;

四、乙方工作范围:

4.1具体设计部位:

4.1.1场地的保持与改造;

4.1.2各栋建筑外围软硬景观设计;

4.1.3小区室外活动场地、室外泳池的软硬景观设计;

4.1.4建筑住宅体内平台花园、私家花园设计(各三款);

4.1.5架空层环境设计及架空层墙面、天花的设计;

4.1.6红线外的市政用地的景观设计。

4.2具体设计内容:

4.2.1各主、次入口、小区围墙、大门及广场;

4.2.2道路及小径等的铺砌设计;

4.2.3车道、停车场、人行区的景观布局及修饰规划(硬景观);

4.2.4工地与护坡的饰面坡度及表面排水;

4.2.5园林景观的花盆、景墙、梯阶、栏杆的设计(园林景观结构工程由土木工程师负责);

4.2.6水景、喷泉和游泳池的设计(园林景观结构工程、机电工程由相应专业与专业公司负责。)

4.2.7小区背景音乐的布点设置及造型(背景音乐机电工程由相应专业负责)

4.2.8小区各类环境灯光照明系统的布局设计(环境灯光由机电工程由相应专业负责)

4.2.9种植土壤要求规范与植物品种的选择;

4.2.10室外家具如花盆、长凳、垃圾桶、地面陈设品等的选用及配置;

4.2.11雕塑品及艺术品(仅提供类别、大概尺寸、位置、材料的建议);

4.2.12健身设施(仅提供类别、大概尺寸、位置、材料的建议);

4.2.13灌溉布点设计(供水量计算、管道之排放及嵌接工程由相应专业负责)。

五、乙方服务不包括之工作范围:

5.1园林景观部分(包括亭、桥、景墙、泳池、球场、健身设施等)的机电工程、土木工程、结构工程;

5.2自动灌溉系统设计;

5.3防水层之设计规范书(由建筑师提供);

5.4申报或送审有关图则之事宜;

5.5效果图

5.6所有工程用料的品质验收;

5.7专业艺术之模型制作;

5.8标识系统、背景音乐系统设计制作;

5.9室内大堂装饰设计;

六、设计阶段及其内容

1、第一阶段:概念设计

1.1场地调查与配合建筑师总体设计

设计时间:从乙方收取设计费定金翌日起计 工作天内完成。

1.1.1调查场地现状,分析研究景观、坡道、日照、采光、通风、设计功能等。

1.1.2研究场地的植被、地方材料、历史等。

1.1.3在此期间,甲、乙双方及建筑设计单位进行一次沟通会议,相互交换意见(包括甲方对该项目的市场定位及乙方给予甲方和建筑设计公司关于总体规划和景观相结合的建议等)。

1.2概念设计

1.2.1设计时间:从乙方收齐设计所需之资料及甲方通知后翌日起计 工作天内完成。

1.2.2设计成果:

a.初步概念设计阶段:

(1)用地特征及景观现状分析图

(2)小区交通分析图(表达车、人、节点与绿地的关系)

(3)彩色总体平面图

(4)局部景观设计意象图

(5)局部景观剖、立面图(各二个)。

(6)视线分析图

(7)场地空间分析图

以上图纸制作一套展板和a3图册五套作为方案介绍。

b.最终概念设计阶段:

(1)修改之总体彩色平面图

(2)修改之局部景观剖/立面图(各二个)

(3)局部景观设计意象图

(4)手绘局部景观透视图(a3图3-5幅)

(5)设计说明书

以上图纸制作一套展板,作为方案介绍和a3图册十套及1套电脑光盘。

c.方案深化阶段

(1)景观设计完整的总平面图

(2)各细部景观设计的平立面图包括:庭院、架空层、车库、社区入口、围墙等。

(3)植物总平面布置图和主要品种的选择

(4)主要景点、小品的透视图

以上图纸制作一套展板,作为方案介绍和a3图册十套及1套电脑光盘。

第二阶段:扩初设计发展

2.1 按照甲方同意的总体概念设计方案,乙方进行深化扩初方案设计。

2.2 设计时间:从乙方收到概念方案设计费及甲方通知书翌日起 个工作天内完成。

2.3 硬质设计成果:(1)深化方案彩色平面图(含架空层)

(2)扩初深化设计各景观(包括硬景、软景)

(3)标高图

(4)水景、喷泉方案概念

(5)铺地、台阶方案概念

(6)材料示意图

(7)局部重要景观剖、立面图

(8)提供主要景观材料样板及材料图片

(9)初步工程成本概算表

(10)材料供应商资料

(11)施工承包商推荐名单

以上图纸提供一式四份及电脑光盘一套。

2.4 软质设计成果:(1)扩初(方向性)植物布置平面图(乔木、灌木、草坪位置)

(2)植物目录表

(3)植物组合意象图片

(4)土壤造型概念平面图

第三阶段:施工图设计

3.1 按照甲方同意的总体方案及扩初设计,乙方进行施工图制作。

3.2 设计时间:从乙方收到扩初阶段设计费及甲方通知书翌日起 个工作天内完成。

3.3 设计成果:设计成果应满足国家有关规定,同时应满足以下要求:

3.3.1 硬景施工图设计

平面图(a2):(1)总体平面图(含架空层部分)

(2)详图指引图(含架空层部分)

(3)定位图

(4)标高、排水图

(5)剖/立面图(含架空层部分)

(6)灌溉给水图

(7)材料示意图

(8)园林照明图

(9)背景音乐布点设置图

细部图(a3):(10)铺地/台阶详图

(11)岗亭/台阶详图

(12)水景/喷泉详图

(13)泳池/戏水池详图

(14)栏杆/花架详图

(15)其他园建(活动场地或构筑物处理设计)的详图

(16)照明灯具图片及有关资料

(17)修改的材料样板

(18)艺术小品示意图片与清单

以上内容图纸提供一式八份及电脑光盘一套。

3.3.2 软景施工图设计

平面图:(1)乔木种植图,并附植物名录及数量

(2)灌木及地被植物种植图,并附植物名录及数量

(3)土壤造型详图及效果意念图片

(4)软景规范说明及植物保养说明

细部图:(5)乔木种植详图

(6)灌木种植详图

(7)草坪边缘分隔详图

(8)地下排水图

4、第四阶段:园景施工阶段跟踪工作:

4.1 跟踪时间:该项目园林景观施工阶段

4.2 此阶段包括:a、

协助甲方解决现场景观施工的技术性问题,在每次工地服务之后就工程的质量改良、或工地问题提供书面意见;

b、协助甲方控制效果,对承建商预备之硬质及种植材料进行考察和核验;

c、乙方应就施工中遇到的问题或甲方提出的现场要求在3天内(不含法定节假日)书面回复。如逾期则处以每天1000元的罚款;

d、参加工程验收。

注:以上各阶段设计,在乙方提交设计成果予甲方后,需待甲方签署各阶段确认书后,乙方才可进行下一阶段之设计工作。

七、其它约定:

1、红线内外的景观应整体进行方案设计,但施工图设计可分步进行。

2、甲方对乙方呈交的所有设计方案,如没有异议(小调整不属此异议范围)应及时在《确认书》上签名确认,如有异议应当在呈交设计方案之日起15天内提出(每阶段讨论时间不包括乙方各阶段设计时间),否则视为符合设计要求,

3、如甲方需要对甲、乙双方最后确认之方案设计进行修改或变更,必须经甲、乙双方签证认可,时间及费用另行计算,属于原设计方案正常之改动(在整体方案及局部的功能、造型设计不变的基础上小的修改),不在此范围;

4、工程施工进行中所有乙方设计方案之现场修改或变更,必须经乙方核准并由甲乙双方签订修改通知单后方可进行,否则,乙方对设计的质量和效果或者因此引起的施工和工程安全不负责任;乙方也将不承担本合同的任何违约责任;

5、乙方设计方案完成后,甲方必须负责安排及选定具备该类工程经验的单位进行施工,若甲方聘请之施工单位施工质量未能达到设计要求而严重影响本项目的设计效果,乙方将不承担由此造成的责任及本合同所指之乙方责任;

6、如果实际设计工作超过本合同第一项所定总用地面积及第三项所指职责之设计工作范围及内容,需双方另定协议,时间及费用另行计算;

7、乙方负责为甲方设计私家花园及平台花园各三款,若超出三款,收费标准为私家花园每款人民币壹万伍仟元整,平台花园每款人民币玖仟元整,深度到施工图与现场跟踪服务;

8、乙方提供给甲方施工图纸共十二套,如甲方需要增加份数,则另行收取工本费。

9、项目施工竣工验收完成后,合同自然中止。

八、设计费付款方式:

1、按本合同之工作内容总设计费合计人民 元整(¥ 元);

① 本合同签订后三天内即付总设计费的10%的定金

——即¥ 元;

② 初步概念方案设计完成并经甲方签字确认后即付总设计费的10%

——即¥ 元;

③ 最终概念方案设计完成并经甲方签字确认后即付总设计费的10%

——即¥ 元;

④ 扩初设计完成50%,并经甲方签字确认后即付总设计费的10%

——即¥ 元;

⑤ 扩初设计全部完成并经甲方签字确认后即付总设计费的10%

——即¥ 元;

⑥ 合同所属施工图设计完成50%后即付总设计费的15%

——即¥ 元;

⑦ 合同所属施工图设计全部完成后即付总设计费的15%

——即¥ 元;

⑧ 本合同设计费的20%余款按该项目景观施工进度比例支付

——即¥ 元。

2、以上费用已包括从本合同签定之日起,乙方为该项目前往深圳工作之 20 次差旅,若甲方要求更多的差旅,则乙方到深圳的人员工资费、食宿费及交通费由贵司承担,其差旅费收费为:

a、不留宿深圳: 500元/人/天;

b、留宿深圳:800元/人/天,加收在深圳住宿费(住宿为三星级酒店标准)。

3、甲方需要该项目扩初、施工图深化设计阶段同时进行或分期设计,经双方协商后,设计费按该项目实际完成工作量比例支付给乙方。

4、乙方应按各阶段完成情况提交设计费发票向甲方收取款项,而甲方需于收到发票后五天内支付有关款项予乙方。

九、设计批示:

1、甲方委派和认可一名人员负责本工程的一切设计批核事宜,乙方应认可甲方所派委托人的指示,如甲方日后需要更改人选,应以书面通知乙方。

2、甲方在每一阶段前传真的设计要求书应作为乙方进行工作的依据。

3、硬景施工图设计阶段及软景施工图的正式出图前,乙方应提交四份完整的设计图纸供甲方进行审阅,之后,乙方根据甲方的审查意见修改设计,达到甲方的要求后才可出完整的成套图纸。而甲方修改设计内容是属于原设计方案正常之改动(在整体方案及局部的功能、造型设计不变的基础上小的修改)。

十、违约责任:

1、甲方逾期付款或乙方迟延交付设计方案,均应当按照违约履行所设计金额每天万分之五的标准向守约方支付违约金;违约方逾期超过30天,守约方均有权单方解除合同,并要求违约方赔偿因此遭受的损失;

2、任何一方若结束工程或终止合约,解决方法可依下列几点处理:

(1)若终止合约的要求由甲方提出,甲方将负担乙方前阶段的费用;

(2)终止本约之原因,若乙方不履行职责所引起的话,甲方可书面通知乙方终止合约,而不需向乙方支付完成工作部分的费用。

(3)本工程在履行过程中若发生纠纷,甲方与乙方应及时协商解决。如协商不成,双方同意由有关之仲裁委员仲裁,仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。

3、本项目的设计版权应归属甲乙双方共同拥有。

十一、其他

1、如有未尽事宜,双方应另签补充协议解决;

2、本合同一式捌份,甲乙双方执肆份,合同自双方签字盖章之日生效。

甲方:深圳市国际网球俱乐部有限公司 乙方: 公司

( 盖章) (盖章)

甲方代表签字 乙方代表签字

日期: 日 期:

联系电话:

传 真:

开户银行:

帐 号:

设计服务合同模板 篇10

甲方:xxxxxxxxx

乙方:xxxxxxxxx

双方本着诚信为本,互惠互利,公平交易的原则,就甲方委托乙方设计服务事宜达成如下协议:

一、服务内容:

项目:xxxxxxxxx;

内容、规格、要求:xxxxxxxxx;

费用:xxxxxxxxx;

备注:xxxxxxxxx;

合同总费用:为人民币xxxxxxxxx元整(xxxxxxxxx元),由甲方付给乙方。依照企业或产品品牌¥xxxxxxxxx元,xxxxxxxxx提供版权转移xxxxxxxxx电子文件。

二、甲乙双方责任:

甲方需提供明确的工作要求,同时及时向乙方提供相关的资料及咨询等;甲方需及时对乙方提出的设计方案进行反馈;甲方须按合同规定向乙方支付有关费用。

乙方需通过电子文件向甲方提供详细设计方案,供甲方指定人员审定;乙方需严格按甲方要求,以专业水准进行合同规定之工作;乙方需遵守甲方商业(资料)机密。

乙方需向甲方提供至少五款的不同设计方案,供甲方确认,并在双方沟通基础上进行修改至完善;若因乙方水准或设计思路偏差所致,乙方提交设计稿无法为甲方所认可,乙方需再次向甲方提供设计方案。

当前三次向甲方所提供的设计方案,在经乙方与甲方决策人积极沟通都不被甲方认可的情况下,甲方有权要求终止合同。

甲,乙双方诚信为本,协作完成上述工作内容时间要求为:xxxxxxxxx年xxxxxxxxx月xxxxxxxxx日前。

三、付款方式:

自甲乙双方签订合同之日,甲方向乙方预付合同总金额的50%作为订金。

本合同完成之时,甲方向乙方一次性付清合同余款计xxxxxxxxx元。

四、其它事项:

甲乙双方均不得无故终止协议,否则违约方需承担对方的经济损失。

甲方向乙方付清合同全款后,乙方向甲方提供作品的电子文件和版权转移。甲方采用乙方作品的前提条件是甲方已向乙方付清该作品全部费用,或经乙方同意。

本合同未尽事宜,由甲乙双方另行协商解决。合同书自签订之日起即告生效。

本合同传真件有效,一式xxxxxxxxx份,双方各执xxxxxxxxx份,具有同等法律效力。

甲方(公章):xxxxxxxxx 乙方(公章):xxxxxxxxx

法定代表人(签字):xxxxxxxxx 法定代表人(签字):xxxxxxxxx

xxxxxxxxx年xxxx月xxxx日 xxxxxxxxx年xxxx月xxxx日