[协议借鉴] 委托购房协议其二。

合作就是个人与个人、群体与群体之间为达到共同目的，彼此相互配合的一种联合行动、方式。团队合作可以显著提高工作的效率和完成度，还可以有一定的创新。签订合作合同可以避免很多不必要的纠纷。签订合作合同的时候有很多细节条款要多加注意。那么，你知道合作合同都有哪些条款吗？考虑到您的需要，小编特地编辑了“[协议借鉴] 委托购房协议其二”，仅供您在工作和学习中参考。

托方(以下简称甲方)：_______

受托方(以下简称乙方)：_______

乙方受房主委托出售位于的房产。房屋所有权证号甲方自愿购买以上房产并向乙方交纳定金人民币(大写)

(小写)元。双方在平等自愿，等价有偿的基础上，就该房屋买卖订立本合同。

第一条、房屋建筑面积为平方米。

第二条、双方同意上述房屋售价为人民币（大写）元整（小写）元整。甲方同意按双方签订的付款方式如期将购房全款当面交付乙方或按乙方书面指定其他方式交付。甲方所支付的定金在甲方最后一次付款时转为购房款。

第三条、甲方如未按本合同付款方式规定的时间付款，乙方有权向甲方追索违约金。违约金自本合同约定的付款期限第二日起至实际付款之日止，每延迟一日甲方按延迟交付价款的百分之一，向乙方支付延期违约金，逾期超过日(遇法定节假日顺延)甲方仍未付款的，乙方有权解除本合同。合同解除自乙方书面通知送达甲方之日起生效，定金乙方不予返还。

第四条、双方在签订本合同后工作日内，持本合同和相关证件共同到房地产交易管理部门办理产权过户手续并按规定交纳有关税费。房屋产权立契过户及产权转移手续中所发生相关费用及该房屋买卖代理费用由方支付，如甲方需贷款服务产生费用由甲方承担。

第五条、付款方式：_______

第六条、本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决。协商不能解决的，经双方同意按以下第种（大写）方式解决纠纷。

移交仲裁委员会仲裁。

任何一方均可向房地产所在地人民法院提起诉讼。

第七条、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。本合同的附件和双方签订的补充协议为本合同不可分割的组成部分，具有同等法律效力。

第八条、本合同一式两份，甲乙双方各执壹份。

补充：

甲方（签章）：_______乙方（签章）：_______

身份证号：_______资质证号：_______

地址：_______地址：_______

联系电话：_______联系电话：_______

邮政编码：_______邮政编码：_______

代理人：_______经纪人：_______

联系电话：_______

签约日期：_______

签订购房合同的注意事项

买房签合同注意事项首先提醒您在决定交纳首付签订合同之前，要确定项目的证件齐全，您可以在其销售部要求查看这些证件，只有证件齐全才会减少购房风险，也可以办理按揭贷款。现在XX市已经取得预售证的期房都实行网签，网签和纸质合同内容相同，只是签订方式不同而已。签合同时，需要注意以下事项：

（一）一定要审查开发商是否具有商品房预售许可证，有了预售证许可证，则通常开发商也具有了土地使用证、规划许可证、建设工程许可证等。这是买房能否办房产证的关键。

（二）一定要采用房地产管理部门统一印制的标准房屋买卖合同文本，并按照文本中所列条款逐条逐项填写，千万不能马虎。目前西安实行网签备案，但合同内同纸质的合同相同。

（三）买房签合同注意事项注意合同条款中双方所填写的内容中权利与义务是否对等。有一些开发商的合同文本事先已填写好甚至补充条款也由自己填好，这种填写好的合同文本大多存在着约定的权利义务不平等的情况。一旦发生此种情况，买房人一定要提出自己的意见，决不能草率行事。

（四）面积确认及面积差异处理。如果选择按套内建筑面积为依据进行面积确认及面积差异处理时，应当在“面积差异处理”条款中明确面积发生误差时的处理方式。只有在合同中对面积差异有了详尽的约定后，才能避免上当。

（五）一定要讲究房屋买卖的付款方式是否规范。在合同中对付款的数额、期限、方式及违约责任等作出约定。有的开发商不是先签订合同，而是先让购房者交纳一定数额的定金，只给购房者一个收条，一旦发生纠纷往往造成购房者在追究其责任方面的举证困难。

（六）一定要认准交房日期是否确定。资金不足而延期交房是常有的事，开发商在预售合同上往往大做文章，如只注明竣工日期，而不注明交付使用日期；运用“水电气安装后、质量验收合格后、小区配套完成后”等一些模糊语言。对此，购房者在签订合同时，一定要将交房日期明白无误地规定为“某年某月某日”，并注明开发商不能按时交房所需承担的责任。

（七）在签订房屋买卖合同时，最好请律师或行家从法律的角度代你审查合同文本，以减少一些不必要的损失。

另外，买房签合同注意，对于开发商提出的自己认为不合理的条款，需要提出自己的修改意见，进行协商，合同是当事人协商一致的产物，如果双方无法形成合意的话，合同就无法成立。而且就您关心的问题，也要在合同中体现。在合意的过程当中，任何一方都无权强制对方，任何一方都有不签订合同的权利。如果您认为您的利益在合同当中无法保障，而开发商又不同意修改或补充的话，购房者有权重新选择开发商及楼盘。

现实中也存在开发商因为资金链条断裂，可能会无力继续投资建设或陷入债务纠纷，而停工时间较长可能会形成烂尾楼，这对于购房者维护自身的利益非常不利。建议您在签正式合同之前，再实地了解一下项目情况。如果选择购买，一定要详细约定交房时间，以及相关的违约责任。

购房者交纳房款之后，开发商一般出具的是收据，正式的购房发票通常会在交房的时候给购房者。主要是因为商品房买卖合同中的约定不是最终的实际面积，在实际建造过程中会有或多或少的误差，所以，只有等到实际测量面积出来之后，该房屋的实际销售价格才会准确无误，一般就在这时候出具发票。

本合同双方当事人：

卖方(以下简称甲方)：__(本人)(法定代表人)姓名：____国籍：_____(身份证)(护照)(营业执照号码)：________地址：_______邮政编码：________联系电话：___________委托代理人：_________国籍：__________电话：_________地址：__________邮政编码：_______

买方(以下简称乙方)：___________(本人)(法定代表人)姓名：__________国籍：_________(身份证)(护照)(营业执照号码)：________地址：__________邮政编码：__________联系电话：__________委托代理人：__________国籍：__________电话：__________地址：___________邮政编码：__________

第一条房屋的基本情况。

甲方房屋(以下简称该房屋)坐落于_____________;位于第___层，共___(套)(间)，房屋结构为___________，建筑面积_____平方米(其中实际建筑面积___平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积____平方米)，房屋用途为____________;该房屋平面图见本合同附件一，该房屋内部附着设施见附件二;(房屋所有权证号、土地使用权证号)(房地产权证号)为____________。

第二条房屋面积的特殊约定。

本合同第一条所约定的面积为(甲方暂测)(原产权证上标明)(房地产产权登记机关实际测定)面积。如暂测面积或原产权证上标明的面积(以下简称暂测面积)与房地产产权登记机关实际测定的面积有差异的，以房地产产权登记机关实际测定面积(以下简称实际面积)为准。

该房屋交付时，房屋实际面积与暂测面积的差别不超过暂测面积的±__%(不包括±___%)时，房价款保持不变。

实际面积与暂测面积差别超过暂测面积的±__%(包括±__%)时，甲乙双方同意按下述第___种方式处理：

1.乙方有权提出退房，甲方须在乙方提出退房要求之日起___天内将乙方已付款退还给乙方，并按__利率付给利息。

2.每平方米价格保持不变，房价款总金额按实际面积调整。

3._______________________________。

第三条土地使用权性质。

该房屋相应的土地使用权取得方式为_____;土地使用权年限自___年___月___日至___年___月___日止。以划拨方式取得土地使用权的房地产转让批准文件号为_____;该房屋买卖后，按照有关规定，乙方(必须)(无须)补办土地使用权出让手续。

第四条价格。

按(总建筑面积)(实际建筑面积)计算，该房屋售价为(币)每平方米_____元，总金额为(币)___亿___千___百___拾___万___千___百___拾___元整。

第五条付款方式。

乙方应于本合同生效之日向甲方支付定金(币)___亿___千___百___拾___万___千___百___拾___元整，并应于本合同生效之日起_____日内将该房屋全部价款付给甲方。具体付款方式可由双方另行约定。

第六条交付期限。

甲方应于本合同生效之日起三十日内，将该房屋的产权证书交给乙方，并应收到该房屋全部价款之日起_____日内，将该房屋付给乙方。

第七条乙方逾期付款的违约责任。

乙方如未按本合同第四条规定的时间付款，甲方对乙方的逾期应付款有权追究违约利息。自本合同规定的应付款限期之第二天起至实际付款之日止，月利息按_____计算。逾期超过____天后，即视为乙方不履行本合同。届时，甲方有权按下述第____种约定，追究乙方的违约责任。

1.终止合同，乙方按累计应付款的_____%向甲方支付违约金。甲方实际经济损失超过乙方支付的违约金时，实际经济损失与违约金的差额部分由乙方据实赔偿。

2.乙方按累计应付款的_____%向甲方支付违约金，合同继续履行。

3._______________________________。

第八条甲方逾期交付房屋的违约责任。

除人力不可抗拒的自然灾害等特殊情况外，甲方如未按本合同第五条规定的期限将该房屋交给乙方使用，乙方有权按已交付的房价款向甲方追究违约利息。按本合同第十一条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，月利息在_____个月内按_____利率计算;自第_____个月起，月利息则按_____利率计算。逾期超过_____个月，则视为甲方不履行本合同，乙方有权按下列第_____种约定，追究甲方的违约责任。

1.终止合同，甲方按乙方累计已付款的_____%向乙方支付违约金。乙方实际经济损失超过甲方支付的违约金时，实际经济损失与违约金的差额部分由甲方据实赔偿。

2.甲方按乙方累计已付款的_____%向乙方支付违约金，合同继续履行。

3._______________________________。

第九条关于产权登记的约定。

在乙方实际接收该房屋之日起，甲方协助乙方在房地产产权登记机关规定的期限内向房地产产权登记机关办理权属登记手续。如因甲方的过失造成乙方不能在双方实际交接之日起_____天内取得房地产权属证书，乙方有权提出退房，甲方须在乙方提出退房要求之日起_____天内将乙方已付款退还给乙方，并按已付款的_____%赔偿乙方损失。

第十条甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷，有关按揭、抵押债务、税项及租金等，甲方均在交易前办妥。交易后如有上述未清事项，由甲方承担全部责任。

第十一条因本房屋所有权转移所发生的土地增值税由甲方向国家交纳，契税由乙方向国家

交纳;其他房屋交易所发生的税费除另有约定的外，均按政府的规定由甲乙双方分别交纳。

第十二条本合同未尽事项，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议。

第十三条本合同之附件均为本合同不可分割之一部分。本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。

本合同及其附件和补充协议中未规定的事项，均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。

第十四条甲、乙一方或双方为境外组织或个人的，本合同应经该房屋所在地公证机关公证。

第十五条本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成时，甲、乙双方同意由_____仲裁委员会仲裁。(甲、乙双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。)

第十六条本合同(经甲、乙双方签字)(经_____公证(指涉外房屋买卖))之日起生效。

第十七条本合同连同附表共_____页，一式_____份，甲、乙双方各执一份，_____各执一份，均具有同等效力。

甲方(签章)：乙方(签章)：

甲方代理人(签章)：乙方代理人(签章)：

___年___月___日___年___月___日

签于_____签于_____

编辑推荐

2023合同: 委托购房合同书其二

团体的力量是强大的，与别人合作能提高各方面效率。团队合作可以显著提高工作的效率和完成度，还可以有一定的创新。合作合同是指双方或多方签署以进行投资活动而不另成立法人的文件。我们一定要在看清楚合同内容的情况下再签订合同。那么你知道合作合同都有哪些内容呢？经过搜索和整理，小编为大家呈现“2023合同: 委托购房合同书其二”，供您参考，希望能够帮助到大家。

委托方：_____（甲方）

住址：

受托方：_____（乙方）

住址：

经_____年_____月_____日甲乙双方协商同意，乙方自愿帮助甲方在_____购住房一套，面积_____平方米，购房总价_____元，为圆满完成这一工作，双方协商达成以下协议，并诚信守约。

一、甲方委托乙方在_____购房一套，购房款（含预购款、结算款）全部由甲方承担，乙方不承担购房款。

二、购房期间，凡涉及交购房款，甲方必须按期交纳，否则，凡延期交纳造成的损失，全部由甲方承担，乙方不承担任何责任。

三、购房期间如发生的售房方需与购房户签订协议、法律文书以及交纳所涉及的购房款资金甲方委托乙方办理，所需购房资金以售房处票据为证，售房方通知交预购款、结算款时乙方应该提前通知甲方，否则，因延误交款期造成的损失由乙方承担。

四、甲方委托乙方购买的住房的房产所有权、使用权全部归甲方所有。

五、该房竣工、房产公司将该房交付乙方后，乙方必须将房产证、所购住房以及与所购房有关的证件、手续在10日内交付甲方，不得以任何理由拒绝按时交付甲方，也不得以任何理由随意增加购房以外的费用，否则乙方必须全部赔还甲方在此期间交乙方的购房款、由此款所产生的同期银行贷款利息，并承担给甲方由此带来的其它损失。

甲方：_____

乙方：_____

_____年_____月_____日

[协议参考] 委托协议其二

很多时候我们都需要彼此合作才能完成工作目标。合作可以最大限度的节省成本，以实现提高企业效率。签订合作合同可以约束双方共同履行责任和义务。签订合作合同的时候有很多细节要注意。怎样才能拟定出一份优质的合作合同呢？小编经过搜集和处理，为您提供[协议参考] 委托协议其二，供大家参考，希望能帮助到有需要的朋友。

甲方：__________________ 乙方：__________________

法定代表人：____________ 法定代表人：____________

住址：__________________ 住址：__________________

邮编：__________________ 邮编：__________________

联系电话：______________ 联系电话：______________

鉴于：因甲方受托对_________技术有限公司（以下简称公司）拟在_________申请发行股票并上市所涉及的有关事项进行相关前期调查工作，甲方现委托乙方办理前述事项的有关前期商务调查事务，双方经协商一致，达成委托合同，合同如下：

第一条乙方接受甲方的委托，办理如下范围的商务调查事务：

1．对公司的主体、设立及存续是否合法合规进行商务调查；

2．对公司的股权结构及内部组织机构是否合法合规进行商务调查；

3．对公司资产形成中的投资主体、投资行为之合法性，资产之有效性、合同状况等重大事项进行商务调查；

4．对公司未了结的经济诉讼、仲裁、行政诉讼能否胜诉及其法律后果做出认真的预测分析，但该部分之法律意见仅作为一种参考意见，乙方对此不承担任何责任；

5．对公司的各种经营合同及合作协议月前的履行情况作商务调查，对还未完全履行的经营合同及合作协议可能产生的法律纠纷作及其后果作出详细的预测分析；

6．按照《公司法》的要求对公司董事人员的任职资格进行商务调查；

7．对公司的核心技术及产品的知识产权归属及可控程度进行商务调查；

8．对公司的各种资质认证及奖励证书的真实性及有效性作相关的商务调查及分析判断；

9．对公司股票发行上市前涉及发行上市的重大法律问题，如是否具备发行股票之条件、股权比例之合法性、是否存在明显的法律障碍等做出商务调查。

第二条乙方完成上述商务调查事务后应在________年____月____日前向甲方出具书面的专项商务调查报告，该调查报告仅限于上述内容不包括其它方面。

第三条甲方应督促公司真实地向乙方提供有关的全部材料并积极配合乙方的调查工作，如因公司未及时提供材料而拖延乙方出具调查报告的，乙方不负任何责任。

第四条乙方应对公司提供的全部材料根据现行法律、法规进行认真负责的法律审核，但公司应保证所提供材料的真实性、全面性、完整性。否则，乙方不承担任何责任。

第五条乙方必须对公司提供的资料严格保密，如有泄密，造成损失，由乙方赔偿相关损失，并承担法律责任。

第六条乙方人员办理本合同委托事项应做到勤勉尽责，否则甲方有权要求更换人员。

第七条经双方协商同意，乙方提供本委托合同项下的法律服务应收取的调查费用为人民币______元，甲方在签订合同后第____日支付人民币_________元，其余部分在乙方向甲方提交专项商务调查报告当日付清。

第八条乙方接受委托后，若发现甲方或公司捏造事实，弄虚作假，有权终止代理，所收费用不予退还。

第九条如乙方未能在规定日期内完成甲方所需得专项商务调查报告，则双倍向甲方返还其收取的费用。

第十条乙方出具的调查报告仅供甲方内部参考，不得对外披露、引用、如因甲方不恰当的使用该调查报告而引起的`一切责任由甲方承担，乙方不负任何责任。

第十一条乙方在进行商务调查时需要向相关部门缴交的调查费用，出外（_________除外）调查的差旅费等费用由甲方负责。具体费用由乙方出差前向甲方提出预算，甲方在乙方出差前审查批准并向乙方支付。甲方逾期提供的，乙方则有权相应措施顺延提交调查报告的时间。

第十二条本合同有效期限，自签订之日起至甲方收到乙方出具的专项商务调查报告之日止。

甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：_______________

法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

________年____月____日 ________年____月____日

[合同]委托理财协议其二

合作就是个人与个人、群体与群体之间为达到共同目的，彼此相互配合的一种联合行动、方式。合作有助于实现资源的共享，包括了信息资源、能源资源、市场资源等。合作合同签订使合作双方不能约定逃避税收。签订合作合同要依照法律规定来办理，以免引起法律纠纷。生活中你平常接触过合作合同吗？小编为此仔细地整理了以下内容《[合同]委托理财协议其二》，仅供参考，大家一起来看看吧。

(一)什么是委托理财类合同纠纷

委托理财类合同纠纷是指因委托人和受托人约定，委托人将其资金、证券等金融性资产委托给受托人，由受托人在证券等金融市场上从事股票、债券等金融工具的组合投资、管理活动所引发的合同纠纷。

(二)委托理财纠纷案件的主要特点

1、从协议的名称看，有委托投资、合作经营、合伙经营、借款等，但其实际内容大都约定了保本、支付固定收益等条款。尽管协议所用名称不一样，但协议的内容基本为委托理财。

2、从协议签定的主体看，有委托双方签定的协议，有委托双方加监管人或者担保人三方签定的协议。委托人，有法人、自然人;受托人有既有民间的委托理财如自然人、一般的有限公司、各类投资管理公司、投资咨询公司、私募基金等等，也有金融机构的受托理财，如证券公司、信托投资公司、期货公司、商业银行等等。

3、从协议约定的内容看，有委托人将资金交付受托人，由受托人代理全权操作的;也有委托人自行开立资金帐户、股票帐户，购买证券或注入资金，委托受托人操作。前者，委托人对其交付的资产没有控制权;而后者，委托人享有资产证券的控制权，受托人只有操作的权利。

4、从这类案件起诉判决的案由看，有借贷纠纷，有信托合同纠纷，有委托合同纠纷，有合伙纠纷，有委托资产管理合同纠纷。

(三)委托理财的性质

严格地讲，委托理财并非是一个正式的法律术语，而仅仅是一个约定俗成的术语。在中国证监会颁布的一些规范性文件中，也从未出现过委托理财的字样，而是使用了“委托资产管理”、 “受托投资管理”和“资金信托”等术语。但是，委托理财已经成为投资领域的习惯叫法，因此法院也一般以委托理财进行审理。

最高法院在其召开的《关于审理金融市场上委托理财合同纠纷案件的若干规定》的司法解释起草工作第二次研讨会上，对这类纠纷，根据当事人在合同中关于权利义务的约定，将其分为四种：

1、凡是约定本息保底，超额归受托人所有的，与民间借贷无异，应将其认定为借贷纠纷;

2、凡是约定委托人直接将资金交付给受托人，由受托人以自己的名义进行投资管理的，应将其认定为信托合同纠纷;

3、凡是约定委托人自己开立资金帐户和股票帐户，委托受托人进行投资管理的，应将其认定为委托合同纠纷;

4、凡是约定双方共同出资，利益共享、风险共担的，应将其认定为合伙合同纠纷。

二、委托理财合同效力的界定

《合同法》规定，依法成立的合同，自成立时生效。法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。最高法院出台的关于《合同法》的司法解释规定，认定合同的效力，应以法律、行政法规为依据，法律的颁布机关为全国人大及其常委会，行政法规的颁布机关为国务院。

目前对于委托理财，只有《证券法》及证监会的一些规章、文件。而《证券法》并未对委托理财的主体作出规定。因此，只要委托双方签定的合同不存在《合同法》第52条规定的合同无效的情形，委托理财合同应认定为有效合同。

同时，由于委托理财合同保底条款无效，应根据《合同法》第56条的规定“合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效”。因此，认定委托理财合同的效力时，除了保底条款无效外，合同其他部分仍然是有效的。

根据上文的介绍，我们可以知道委托理财合同需要依法成立，但要在办理相关的批准、登记等手续后才能生效。如果你对委托理财还有疑问的话，建议你咨询一下的专业律师，尽早的解决问题，这样才能更好的维护你的利益。

委托协议书其二

团体的力量是强大的，与别人合作能提高各方面效率。实际上，团队合作是一个企业前进的重要推动力。合作合同不能约定违反外汇管理方面的规定，否则可能无效。签订合作合同的时候有很多细节要注意。你知道合作合同具有什么样的法律效益吗？经过搜索和整理，小编为大家呈现“委托协议书其二”，仅供参考，欢迎大家阅读。

委托人：

监理人：

签订时间：

签订地点：

委托监理协议书

委托方：（简称甲方）

受托方：（简称乙方）

甲乙双方本着平等自愿、诚实守信的原则，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规以及本工程的具体情况，在双方于年 月 日就本建设工程监理事项协商一致订立本协议，双方共同遵守。

一、工程概况：

工程名称：

工程地点：

建筑面积：

二、本合同适用的法律及监理依据

（一）、适用法律、法规：

1、国家的有关法律、法规；

2、中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建筑工程质量管理条例》、《建设工程监理规范》；

3、其它有效的政策性文件。

（二）、适用的监理依据：

1、国家、河北省制定的有关监理方面的法律、法规及建设工程监理规范；

2、国家颁布的施工质量验收统一标准、有关的施工质量验收规范及有关的技术规范、规程、设计条件；

3、与项目有关的各种报批手续及技术资料、施工图纸；

4、委托人与监理方签订的合同及有关与第三方签订的各种合同；

5、委托人与监理方以及有关第三方的书面文件和信息。

三、监理范围和监理工作内容：

（一）、监理范围：住宅小区所有建筑工程、安装工程、装饰工程施工阶段（含施工前期）、竣工验收阶段及保修阶段的监理。

（二）、监理工作内容：按照监理规范、省市相关规定及发包人与施工单位签订的合同进行本项目的监理工作，并收签各种施工资料，完成资料装订备案。

四、委托人应提供的工程资料及提供时间:

委托人在开工前7日内提供有关技术资料，包括勘察资料、完整的设计图纸文件（一套）、施工承包合同及施工过程中的设计变更资料。提供资料的时间以不影响工程进度为原则。

五、甲方做出的相关指示及指令应以书面形式下发，对于乙方提交的应当由甲方做出决定的事宜，甲方应在3日内给予答复。

六、监理人派驻甲方工地现场监理机构的人员数量应满足工作要求且专业搭配得当，具有良好的职业道德，较高施工管理水平、经验和与本工程相应的技术能力，并经甲方确认。

七、监理费用及其支付

（一）、监理费：双方约定为每建筑平米 元，该费用单价包干（包括为实施和完成本项目全部监理咨询工作所需的全部费用：监理成本费、税金和利润、办公、工资、加班费、通讯、差旅及其他后勤保障），面积以实际完成面积为准。

（二）、监理费用支付方式：

1、甲方在乙方进场后7日内向乙方支付 壹万元整 预付款，作为监理办公费用；

2、甲方在乙方进场后，每月向乙方暂付监理费 壹万贰仟元整 ，作为监理人员工资所用；

3、工程竣工后15日内，向乙方支付至监理酬金总额的90%，剩余部分费用在工程竣工验收合格，交验手续完成后30日内付清。

4、在合同服务期内每年到八月及一月份甲方向乙方支付除工资外的费用外各附加壹万元监理费用。

监理费用支付方式中的监理费不包括甲方每月向乙方支付的监理人员工资。

十、本工程委托监理合同服务期为施工队伍进场至所有工程竣工验收合格，总期限约为30个自然月。

如因其他原因，监理期延长，在工程延期一个月内不予补偿延期费用，超过一个月按以下方式补偿监理服务费：

(监理合同价格÷原定监理服务期)×延长服务期(按月计算，不满整月按整月计算) 十一、监理人在责任期间如有失职、不规行为，未按照双方约定及国家相关规定履行监理义务，给委托人造成损失的，应当按有关规定赔偿委托人的损失。

十二、如施工中出现间断，监理人应按照委托人的要求做好相应的配合工作，安排相应的机构人员和设施，发生的相关费用双方协商处理。

十三、本合同协议在履行过程中发生争议时，双方应及时协商解决。协商不成时，双方同意由石家庄市仲裁委员会仲裁或向合同签订地人民法院提起诉讼。

十四、本协议未尽事宜，甲、乙双方另行协商确定。

十五、本协议一式叁份，甲方两份，乙方一份，本协议经甲、乙双方签字盖章之日起生效。

委托人：

法定代表人：

委托代理人：

年 月

监理人： 法定代表人： 委托代理人： 年 月日 日

月度协议精选: 委托包装合同其二

团体的力量是强大的，与别人合作能提高各方面效率。合作者应对共同目标、实现途径和具体步骤等，有基本一致的认识。签订合作合同有利于双方更好地合作，提高合作效率。我们必须要在详细了解情况后，才能签订合作合同。那么你知道合作合同都有哪些内容呢？以下是小编为大家精心整理的“月度协议精选: 委托包装合同其二”，欢迎阅读，希望您能阅读并收藏。

甲方：______________________

乙方：______________________

本着合法有序、平等互利原则，甲方委托乙方按照甲方设计的包装图样进行外包装生产加工等相关事宜，经过双方友好协商，达成如下协议：

一、质量要求

1.乙方按照甲方要求设，根据实际生产工艺进行加工，并出包装产品样品经甲乙双方签字确认后，样品由甲方留存，作为验收标准。

2.乙方未经甲方书面同意，不得擅自更改确认后的加工图纸。

二、产品价格

1.本合同价格包含增值税等各种应由乙方缴纳的税金及生产需要的各种费用。

2.加工数量、单价、总额及送货方式

三、订单确认

1.甲方以订单形式将订货信息发送给乙方。

2.乙方收到甲方订单后，在5个工作日按照甲方提供的实样或图纸需要制作产品，并在3-7个工作日内完成所有产品的生产。

四、图纸提供

1.甲方应当提供本次生产产品的外观图样及相关图纸等。

2.乙方在按照甲方要求进行生产期间，如发现提供的图纸或者相关技术要求不合理，应当及时通知甲方，甲方在规定时间内确定质量要求及验收标准。

3.乙方所供产品必须符合国家标准和行业标准，乙方对所供产品提供有效的检验合格的证明。

五、验收

1.甲方在验收中发现货物的品种、型号、质量标准应符合双方事先约定：

2.甲方验收不符合以上标准，可以当场拒绝收货。甲方也可以在收货后15日内提出异议，在此期间产生的保管费用由乙方承担，乙方在接到甲方异议后，应在3个工作日内负责处理并通知甲方处理情况，否则，即视为默认为甲方提出的异议;乙方经两次处理后甲方仍提出异议，则异议成立。乙方须在异议成立次日起算五个工作日内将甲方已支付合同金额退还给甲方。

3.货品质量以甲方验收合格为准，若达不到标准，甲方有权无条件退货或者换货，所产生的费用由乙方承担。

六、运输

1、乙方有义务按照有利于保护产品品质的方式运输，乙方为甲方指定的承运方具备相关货运资质。

2、乙方按照甲方的要求确定货物运输路线、运输方式、送货地点，乙方委托承运单位发运，力求装足吨位，节约费用。

3、乙方对发送的货物应提供相关的雨润包装，并保证货物的包装与货物本身相一致。

4、运送货物发生的运输费用由甲方承担。

七、交货时间与地点

交(提)货期限应当按照合同规定履行，任何一方要求提前或延期交(提)货的，应当在事先与对方达成协议，并按照协议执行。

七、货款结算

1.甲乙双方在签订本合同的5个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的40%的预付款，总计_____________________元(大写人民币_____________________元)

2.乙方交货后经甲方验收无误后，甲方在五个工作日一次性向乙方支付合同余款50%，总计_____________________元(大写人民币_____________________元)

3.乙方收到货款2个工作日内向甲方开出发票，否则，甲方可视为乙方违约，同时从定金中扣除当批货款的17%用于冲抵税款。

八、保密义务：未经甲方书面同意，乙方不得将图纸、以及生产过程中获知的甲方商业机密泄露给任何第三方、并不得按照图纸式样给任何第三方生产加工类似的包装产品。乙方违反上诉保密义务的，应向甲方支付三倍合同总额的违约金，并承担由此给甲方总成的损失。

九、违约责任

1.甲方迟延付款或因乙方原因迟延交货，应向守约方承担每日按未付款或迟延交货金额的千分之一的违约责任;

2.乙方所制做的外包装产品不符合标准，致使甲方受到国家行政部门处罚或给第三方造成损失的，乙方应承担由此造成的所有损失。

3.甲乙双方应严格遵守本协议的各项条款。若违约，由违约方向守约方支付总价款20%的违约金，并赔偿由此给守约方造成的经济损失。

十、其他补充事项

1、本合同标的的包装产品的所有权归甲方。

2、本协议未尽事项，依照有关法律、法规执行，法律未规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议，本合同与补充协议具有同等法律效力。

3、甲乙双方因本合同未尽事项或履行合同发生的一切争议，甲乙双方可以友好协商;若协商未果，双方同意将争议提交当地法院。

4、本协议一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等的法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

[协议分享] 委托书合同其二

合作的好处就是优势互补，毕竟每个人的资源有限。企业合作有时恰恰是为了增强企业的竞争实力。签订合作合同可以避免很多不必要的纠纷。在签订合作合同时一定要看清楚里面的内容。那么我们常见的合作合同是怎样的呢？下面是由小编为大家整理的“[协议分享] 委托书合同其二”，仅供参考，欢迎大家阅读。

甲方（委托方）：

地址：

乙方（受托方）：

地址：

电话： 传真：

经甲、乙双方充分协商，就乙方设计 事宜达成以下协议，以供双方共同遵守。

第一条 合同目的

甲方委托乙方承担 设计。

第二条 合同价款

￥： 大写：

第三条 甲方的义务

甲方应在______年___月___日以前，向乙方提交设计任务书。

第四条 乙方的义务

1、乙方必须在______年___月___日以前，向甲方交付设计文件及图纸（具体设计文件及图纸要求见附件）。

2、乙方必须根据设计标准、技术规范、规程、甲方具体要求进行设计，并提交符合质量、要求的`设计文件。

3、乙方设计经甲方审查后，甲方提出新的修改要求，乙方应按新的要求进行下一步设计，直至甲方最终认可确定设计方案。

第五条 设计的修改和停止

1、甲方有较大设计修改内容的，双方协商工期相应顺延。如甲方改动较小，则工期不予顺延。

2、甲方要求停止设计时，应用书面通知乙方，并按乙方已经发生的实际工作量支付设计费，同时终止双方的合同关系。

第六条 设计费支付办法

第七条 违约责任

1、由于乙方的原因，延误设计文件的交付，每延误一天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的 %的违约金(甲方可在设计费中扣除)。

2、因乙方设计原因引起返工，应由乙方继续完善设计任务。如乙方的设计始终不能符合甲方的设计要求，甲方可以解除合同。本合同自乙方收到甲方书面通知之日起自动终止。因合同解除给甲方所造成的损失由乙方承担。

3、乙方承诺本设计方案不会造成对任何第三人的侵权，因设计方案对任何第三人的侵权责任，由乙方承担，甲方不承担任何责任。因侵权造成设计方案不能使用以及其他甲方损失的，乙方予以赔偿。

第八条 其他约定

1.本设计方案以及设计最终成果的知识产权归甲方所有，未经甲方许可，乙方不得擅自将该方案、成果许可给任何第三人使用。

2.本合同如有未尽事宜，双方友好协商解决，协商不成时，任何一方可向合同签订地人民法院起诉。（合同签订地：天津市南开区创业环保大厦）

3.双方约定的其他事项：

4.本合同一式 份，自双方签字或盖章之日起生效，甲方持 份，乙方执 份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

代表人： 代表人：

签约日期： 签约日期：

热门协议: 委托书合同其二

为了提高自己的工作效率，我们会与他人进行分工合作。合作有助于实现资源的共享，包括了信息资源、能源资源、市场资源等。签订合作合同一定程度上保护了双方的合法权益。签订合作合同的时候有很多细节要注意。那么我们常见的合作合同是怎样的呢？急您所急，小编为朋友们了收集和编辑了“热门协议: 委托书合同其二”，仅供参考，希望能为您提供参考！

卖房委托合同书

卖方：（甲方）

中介方：（乙方）XXXX有限公司受理人：

1、甲方委托中介方将位于市区套 层或商铺 间代理出售。有 等证件，产权证

人姓名， 结构， 装修， 户型，土地面积 ㎡，建筑面积： ㎡， 年购置。房屋/商铺预售价为 元（人

民币： ）。备注：

2、乙方负责该房屋广告、咨询、宣传，介绍客户，促成买卖双方达成协议。

3、甲方委托出售的房、地信息，必须真实，无产权争议。若故意隐瞒真实情况，给乙方造

成损失，由甲方承担赔偿责任。

4、凡是乙方介绍给甲方的买方客户，不论时间长短，决不允许甲方（或甲方委托他人）与

乙方的买方客户私下达成买卖协议，买卖双方谈成，甲方收到购房定金后，甲方应向乙方支

付中介费，中介费按房、地成交价的 %支付元（人民币： ），中介费一次性付清。若遇违约私下达成买卖协议，由甲方向乙方双倍地支付中介费。

5、甲方如若不在本地，钥匙可交由乙方保管。可由乙方代收购房定金（或诚意金），乙方需

妥善保管定金（或诚意金），并向买主开具收据且告知甲方。

6、如不属中介介绍、联系的买方与本中介无关。

7、本合同经双方签字后具有法律效应，必须依照《合同法》条款执行，以上条款望甲乙双

方共同遵守，违约必究。

此合同一式两份，甲乙双方各执一份做备查。

备注：

卖方： 电话：

中介方： XXXXXX有限公司

受理人：电话：

年 月日

[协议借鉴] 购房委托合同文本怎么写

很多时候我们都需要彼此合作才能完成工作目标。团队合作可以约束成员的行为规范，提高整个团队的荣辱感。签订合作合同有利于双方更好地合作，提高合作效率。在签订合作合同前要对合同的内容事项有所了解。怎样才能拟定出一份优质的合作合同呢？小编特地为您收集整理“[协议借鉴] 购房委托合同文本怎么写”，仅供参考，大家一起来看看吧。

甲方(委托人)：

乙方(受托人)： 北京某某房地产经纪有限公司

依据国家法律、法规和本市政府部门有关规定，甲、乙双方在平等、自愿和协商一致的基础上，就甲方委托乙方，乙方接受甲方委托从事房屋购买代理事项达成一致，订立本合同。

第一条 委托事项

甲方委托乙方代理购买于 市区房产，建筑面积平方米，权属性质，原商品房销售契约编号。

第二条 委托代理期限

乙方自本合同订立后的次日起个工作日完成全部代理事项，如因甲方原因耽误，工作日相应顺延。

第三条 房产价格及付款时间、付款方式

1.该房产购买价格为人民币(大写)元整，此价格为净房款，购买该房产甲方应交的其它相关费用详见附件一。

2.付款日期、付款方式：

第四条甲乙双方相互提供下列相应证件

甲方提供：夫妻双方身份证、户口本、婚姻证明、人名章。

乙方提供：经纪机构资质证书、营业执照复印件。

第五条 甲方义务

1.甲方应及时提供该房屋办理产权过户手续过程中所需要的相关证件及材料的原件和复印件，并保证在办理过户交易手续时按时到场。

2.若甲方申请银行按揭贷款，需及时向乙方提供贷款所需资料。

3.照本合同中约定的付款方式及时间按时交付房款。

4.乙方通知甲方签订房屋买卖合同，甲方应于接到通知之日起三个工作日内到指定地点签订，办理该房屋产权属变更。

第六条 乙方义务

1.乙方确保代理事项真实合法。

2.确保卖方按照本合同约定按期过户，进行房屋交接。

3.不得违反国家法律法规的相关规定，或与他人恶意串通，损害甲方利益。

4.如需变更为甲方代理服务事项、要求和标准，须经甲方同意。

第七条 其他事项约定

1.签署成交协议后，钱款交接地点为乙方指定地点，否则后果自负。

2.本合同履行期间，甲、乙双方因履行本合同而签署的补充协议和其它书面文件，均为本协议不可分割的一部分，具有同等法律效力。

3.该房屋办完过户手续，甲方收到房屋后，本合同自行终止。

第八条 违约责任

1.甲、乙双方履行本合同期间，如因不可抗力、国家法律、法规、政策等原因，该房不能办理权属变更，双方均不承担违约责任。

2.本合同履行期间，如违反本合同第五、六条各项约定之一的，应支付对方该房约定出售价格的5%的违约金作为赔偿。

3.如因卖方原产权证办理不成功，导致本合同无法正常履行，乙方全部返还甲方所交款项，双方免责，合同解除。

第九条 合同争议的解决办法

本合同如发生争议，由双方当事人协商解决，如协商不成，依法向出售房产所在地的人民法院起诉。

第十条 合同生效日期

第十一条补充条款本合同经甲方签字和乙方盖章后即生效，合同文本一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方： 乙方：某某房地产经纪有限公司

现在住址： 地址：

身份证号码： 房地产经纪机构资质证书编号：

第号

委托代理人： 经办人：

联系电话： 联系电话：

签约日期：