一起合同网

导航栏 ×

委托开发合同

发布时间:2022-10-18

热门协议: 委托开发协议(样式二)(经典版)。

很多时候我们都需要彼此合作才能完成工作目标。企业合作有时恰恰是为了增强企业的竞争实力。合作合同是指双方或多方签署以进行投资活动而不另成立法人的文件。我们一定要在看清楚合同内容的情况下再签订合同。你平常有了解过合作类的合同吗?为满足您的需求,小编特地编辑了“热门协议: 委托开发协议(样式二)(经典版)”,供大家参考,希望能帮助到有需要的朋友。

委托开发合同(样式二)

合同编号:

委托开发项目:

委托人:(研究开发项目的委托单位,以下称甲方)

法定代表人:

法定地址:

邮政编码:

联系电话:

研究开发人:(研究开发项目的受托单位,以下称乙方)

法定代表人:

法定地址:

邮政编码:

联系电话:

序文鉴于甲方需要就____________技术项目委托给乙方进行研究开发;鉴于乙方愿意接受甲方的委托从事技术项目的研究开发工作;根据《中华人民共和国合同法》有关技术合同的规定及其他相关法律法规的规定,双方经友好协商,同意就以下条款订立本合同,共同信守执行。

正文

第一条项目名称

1.1本合同的委托开发项目名称为:(本合同所涉及到的技术标的项目的名称)

1.2技术合同的项目名称应使用简明、准确的词句和语言反映出合同的技术特征和法律特征,并且项目名称一定要与内容相一致,尽量使用规范化的表述,如关于____________技术的委托开发合同。

第二条标的技术的内容、范围和要求

2.1本合同的标的技术为:(乙方接受甲方的委托进行研究开发所要完成的技术成果)

2.2本合同的标的技术是订立合同时甲乙双方尚未掌握的、经过乙方创造性劳动所获得的一套完整的技术方案,该技术成果应当具有创造性和新颖性。

2.3乙方应保证该技术成果具有创造性,即订立合同时该技术成果并不存在,而是经过乙方创造性劳动,探索前人或他人未知领域中的发明创造项目,这种发明创造的项目,可以是世界上的新项目。也可以是国内首创的新项目,还可以是地区或行业中的新项目。

2.4乙方应保证该技术成果具有新颖性,即该技术成果不是现有技术,没有被他人公开,为公众所知晓。

2.5甲乙双方应明确本合同开发技术项目的技术领域、说明成果工业化开发程序,比如是属于小试、中试等阶段性成果,还是可以直接投入生产使用的工业化成果;是属于科技理论,还是有关产品技术、工艺技术等。

2.6甲乙双方应约定标的技术的形式,是属于以技术报告、文件为载体的书面技术设计、资料,还是以产品、材料、生产线等实物形态为载体的技术成果。

2.7本合同的标的技术应达到如下技术水平和具体指标:(载明本合同标的技术所应达到的科技水平及衡量和评定的主要技术指标和经济指标等)

第三条研究开发计划

3.1乙方应根据甲方的要求,拟定一个比较周密、合理的研究开发计划,包括实施研究开发工作的总体计划、年度计划、季度计划等,明确约定每一阶段所要解决的技术问题、完成的研究内容、达到的目标以及完成的期限等内容。

3.2乙方拟定的研究开发计划应包括如下主要内容:

(1)与本合同标的技术有关的国内外技术现状、发展趋势以及该领域国内外专利申请和授权情况;

(2)现有的技术基础和条件以及目前存在的主要问题,

(3)研究开发本项目的主要任务;

(4)研究开发本项目的攻关目标和内容;

(5)研究开发本项目应达到的技术水平、经济效益和社会效益;

研究开发本项目的试验方法、技术路线和开发进度计划等。

3.3乙方应在本合同生效后两个月内完成本项目研究开发计划的拟定工作,并在上述期限内将研究开发计划提交甲方审阅。甲方有权对乙方的研究开发计划提出补充、修改意见,乙方应在一个月内补充、修改完成。

3.4乙方应按照拟定的研究开发计划,按期完成委托开发技术成果。

3.5乙方不按研究开发计划实施研究开发工作的,甲方有权督促其实施计划并采取补救措施。

延伸阅读

热门合同: 委托技术开发协议(2)(篇二)


团体的力量是强大的,与别人合作能提高各方面效率。合作对于个人的发展和企业的发展都有着重要的作用。签订合作合同可以避免很多不必要的纠纷。在签订合作合同时要对合同中的每项条款认真检查。那么我们常见的合作合同是怎样的呢?小编为此仔细地整理了以下内容《热门合同: 委托技术开发协议(2)(篇二)》,但愿对您的学习工作带来帮助。

北京市第二中级人民法院民事判决书

(20xx)二中民终字第02409号

上诉人(原审被告)北京奇力航空运输服务公司,住所地北京市朝阳区首都机场货运路1号。

法定代表人安永利,经理。

被上诉人(原审原告)天信达信息技术有限公司,住所地北京市海淀区学院南路55号中软大厦。

法定代表人杨军,董事长。

上诉人北京奇力航空运输服务公司(以下简称奇力公司)因委托技术开发合同纠纷一案,不服北京市朝阳区人民法院(20xx)朝民初字第22878号民事判决,向本院提起上诉。本院于20xx年2月11日受理后,依法组成合议庭审理了本案,现已审理终结。

天信达信息技术有限公司(以下简称天信达公司)在原审诉称:20xx 年11月28日,我公司与奇力公司签订协议,约定我公司为奇力公司提供一套货运代理人系统,并负责该系统的安装、培训和技术支持;奇力公司支付系统软件版本费及系统集成费共46万元,其中的70%于合同签订后30个工作日内支付,余款于验收合格后支付,如果延期付款则按照银行规定支付滞纳金。嗣后,我公司依约履行了系统安装、人员培训等全部义务,但奇力公司未按照约定的时间和数额支付款项,故起诉要求奇力公司:支付尚欠的系统软件版本费和系统集成费共计 36万元;支付46万元的延期付款滞纳金4 2967.26元(计算至20xx年9月30日);承担案件受理费。

奇力公司在原审辩称:因天信达公司未交付系统软件,故我公司未支付系统软件版本费。因系统网络设计与配置生成、设备安装、ORACLE数据库安装、使用支持等系统集成工作均为我公司自行完成,我公司不应支付系统集成费,故我公司不同意天信达公司的诉讼请求。

原审法院查明:20xx 年11月28日,奇力公司(甲方)与天信达公司(乙方)签订协议,约定:乙方在其原有产品(CFPS-货运前端预处理系统)基础上为甲方开发一套货运代理人系统(内容包括系统基础数据管理、用户管理等18项),负责该系统的安装、调试、日常维护、保障及升档等工作,并负责对甲方有关货运业务人员进行培训,提供使用该系统必要的操作手册;甲方支付系统软件版本费30万元及系统集成费16万元,其中协议签署后30个工作日内交付70%,系统投产使用后双方进行验收,验收合格后15个工作日内再交付剩余款项,如果甲方未能在协议规定期限内付款,乙方有权按银行规定加收滞纳金。此外,双方还对系统的日常维护、系统扩增、技术和资料信息保密等内容进行了约定。20xx年9月18日,奇力公司致函天信达公司确认系统已开发完毕,表示将于同年10月10日支付首付款。 20xx年10月15日,奇力公司向天信达公司支付10万元。20xx年10月9日-11月8日,天信达公司为奇力公司进行了系统1期投产培训,奇力公司提出了修改意见。天信达公司多次为奇力公司修改并安装系统,最后一次安装时间为20xx年1月,此后奇力公司未提出新的修改要求。双方至今未对该系统进行验收。合同约定系统集成是指为使奇力公司使用货运代理人系统,天信达公司向奇力公司提供的一系列服务,内容包括:1、货运系统主机数据库生成技术支持; 2、货运系统网络设计与配置生成;3、设备安装;4、货运代理人系统的安装;5、货运代理人系统的使用培训;6、货运代理人系统的投产技术支持;7、 ORACLE数据库安装及使用支持。其中第5项包括3期培训。奇力公司认可天信达公司已经完成上述工作中的第1、4、6项以及第5项中的第1期培训。另查明,现奇力公司对已经安装的系统进行了删除和破坏。天信达公司已将infologis应用服务器安装操作指南、infologis客户端安装操作指南、货运代理人系统软件安装盘和该系统使用手册提交法庭。

原审法院经审理后认为:天信达公司与奇力公司签订的委托开发合同合法有效。奇力公司未在约定期限内付款,属在先违约,应该承担相应的违约责任。鉴于奇力公司确认了天信达公司于20xx 年9月18日前完成了约定的系统开发工作,且对于修改后的系统未提出任何意见,应认定作为受托方的天信达公司完成了系统软件开发义务,且因奇力公司违约在先,故天信达公司未交付系统软件和操作手册等材料不构成违约。综上,天信达公司在交付infologis应用服务器安装操作指南、infologis客户端安装操作指南、货运代理人系统软件安装盘和该系统使用手册的情况下,可以要求奇力公司支付系统软件版本费30万元。又鉴于天信达公司完成了系统集成服务工作中的第1、4、6项和第5项中的第1期培训,奇力公司应对此支付相应的价款。因奇力公司未在约定的期限内支付合同总价款的70%,故应对该部分价款的迟付承担逾期付款的违约责任。因双方未进行实际的验收,故天信达公司不能对超过合同总价款70%的款项主张逾期付款的违约金。综上,原审法院于20xx年 11月17日作出判决:一、奇力公司于本判决生效之日起十日内支付天信达公司货运系统软件版本费和系统集成费共计二十八万元;二、奇力公司于本判决生效之日起十日内向天信达公司支付违约金三万四千九百八十元一角二分;三、天信达公司于本判决生效之日起十日内向奇力公司交付infologis应用服务器安装操作指南、infologis客户端安装操作指南、货运代理人系统软件安装盘和该系统使用手册;四、驳回天信达公司的其他诉讼请求。

上诉人天信达公司不服原审判决,提出上诉,其上诉理由是:原审认定事实有误,根据合同附件的约定,天信达公司已完成的开发工作不符合约定,造成软件无法使用,原审判决我公司单方违约不正确。我公司仅应向被上诉人支付系统集成费8万元,违约金亦应相应减少,故请求二审法院依法改判。

被上诉人天信达公司服从原审判决。

本院经审理查明:20xx 年11月28日,奇力公司与天信达公司签订《奇力航空运输服务公司货运代理人系统开发及使用协议》,双方约定:天信达公司负责提供满足附件一:《奇力货运系统技术备忘录》上所描述的各项功能的货运代理人系统;根据奇力公司需要,天信达公司按附件二:《奇力公司货运系统项目实施计划》实施项目;合同有效期为自签订起一年,协议到期双方没有以书面形式提出终止或签订新的协议,本协议的有效期自动延期一年。

天信达公司和奇力公司均认可天信达公司按照合同附件一、二履行了上述义务。奇力公司认可天信达公司曾多次主张进行系统验收。

本院查明的其他事实与原审法院查明的事实相同。

本院认为:上诉人奇力公司与被上诉人天信达公司所签订的《奇力航空运输服务公司货运代理人系统开发及使用协议》系双方当事人真实意思表示,该合同合法有效,双方均应全面、实际履行。依上述合同约定,奇力公司应在合同签署后30 个工作日内支付首付款,奇力公司未按照约定履行上述付款义务,属于违约行为,应承担相应的违约责任。根据本院查明的事实,奇力公司确认天信达公司于 20xx年9月18日前完成了约定的系统开发任务,且曾多次主张进行验收,同时鉴于奇力公司已删除和破坏了已安装的系统,造成无法对系统进行实际勘验,本院由此认定天信达公司完成了系统软件的开发义务。奇力公司提出根据合同附件的约定,天信达公司已完成的开发工作不符合约定,造成软件无法使用的主张,依据不足,本院不予采纳。其提出仅应向被上诉人支付系统集成费8万元,违约金亦应相应减少的上诉请求,依据不足,本院不予支持。鉴于涉案合同履行期已经届满,双方权利义务终止,原审法院判令奇力公司向天信达公司支付系统软件版本费和相应的违约金,并按照天信达公司实际完成的系统集成服务工作支付相应的价款,并无不妥。

今日协议: 委托开发合同(样式一)其八


为了提高自己的工作效率,我们会与他人进行分工合作。合作有助于实现资源的共享,包括了信息资源、能源资源、市场资源等。合作合同签订使合作双方不能约定逃避税收。签订合作合同要依照法律规定来办理,以免引起法律纠纷。常见的合作合同模板有哪些呢?下面的内容是小编为大家整理的今日协议: 委托开发合同(样式一)其八,仅供参考,欢迎大家阅读。

委托开发合同(样式一)

项目名称:

委托单位:

承担单位:

保证单位:

起止年限:

一九_______年______月_______日订

委托开发合同

订立合同各方:

委托单位______________________,以下简称甲方;

承担单位______________________,以下简称乙方;

保证单位______________________,以下简称丙方;

为了调动科研单位的积极性,确保科研经费的合理使用,明确甲、乙、丙三方的责任,促使科研项目早出成果,出好成果,经甲、乙、丙三方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。

一、科研项目的主要内容

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________。

二、科研项目在国内外的现状、水平及发展趋势(或科研项目的重要意义)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________。

三、技术经济指标和经济效益(社会效益)分析:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________。

四、科研项目所采用的研究、试验方法和技术路线(包括工艺流程)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________。

五、计划进度(分阶段解决的主要技术问题,达到的目标和完成的时间)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________。

六、科研项目的参加单位及分工

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________。

七、所需主要材料,物质条件

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________。

八、经费概算

┌──────┬──────────────┬────────────┐

│年度│金额│类别│

├──────┼──────────────┼────────────┤

│19年││总经费│

├──────┼──────────────┼────────────┤

│19年││委托单位拨给│

├──────┼──────────────┼────────────┤

│19年││承担单位自筹│

├──────┼──────────────┼────────────┤

│19年││保证单位拨给│

├──────┼──────────────┼────────────┤

协议收藏: 委托开发合同规范版范本


市场经济是广泛的交往经济,离不开与各种类型的人合作。通过发扬团队合作精神,加强团队协作建设能进一步节省内耗。签订合作合同使双方的书面承诺有法可依、有据可循。签订合作合同的时候有很多细节要注意。一份合作合同应该包含哪些内容呢?为此,小编从网络上为大家精心整理了《协议收藏: 委托开发合同规范版范本》,欢迎大家阅读,希望对大家有所帮助。

甲方:

乙方:

甲乙双方经友好协商,一致达成本协议.双方申明,双方都已理解并认可了本合同的所有内容,同意承担各自应承担的权利和义务,忠实地履行本合同.

一,合作内容

乙方,特委托甲方为其系统软件。详见附件。

二,合同期限

自年月日始至年月日止.

三,甲方权利与义务

1,甲方所开发软件是自行研发的,保证不是侵权软件.否则甲方承担侵权责任。

2,甲方将严格按照乙方提出的各项技术指标,要求进行软件的开发设计.

3,甲方开发的软件不得含有病毒,不得含有黄色,反动及违反国家法律规定的内容.

4,甲方所开发软件的所有权

5,甲方只对乙方提出的书面要求进行开发.

6,甲方交付软件时将对乙方提供相关技术培训及售后服务.

四,乙方权利与义务

1,乙方托付甲方所开发的软件保证不含有反动,黄色及违反国家法律规定的内容,否则甲方将不予开发.

2,乙方必须保证对甲方所开发的软件不作任何侵权行为,如不进行拷贝,篡改,泄露给第三方使用等,否则甲方将追究乙方的法律责任.

3,乙方托付甲方开发软件时必须以书面形式(一式二份且加盖公章)详细地说出需求模块,提供给甲方各项技术指标.

4,乙方托付甲方开发的软件在签订合同之后如需增加其它功能,必须以书面形式呈交给甲方。五,乙方验收标准

1,乙方验收时,不得对甲方所开发的软件提出附加条件.

2,甲方所开发的软件符合乙方呈甲方的附件要求及各项技术指标即为合格.

3,甲方完成软件工作,乙方应在内组织验收,超过不验收,视为验收合格.

六,费用结算方式

1,该软件乙方付给甲方费用总金额元整.

2,甲乙双方签订合同当日,乙方将预付金额元整(占总造价_______%).

3,甲方交付软件当日,乙方验收合格后付甲方人民币元整(占总造价_______%).

4,甲方收取完开发费用后,免费为乙方维护软件个月.

5,免费维护期过后,乙方如需甲方对该软件继续进行维护,甲方将提供有偿服务.

6,付款方式_______________

七,违约责任

1,由于乙方未及时提供软件开发所需的信息而导致甲方工作不能按时完成,甲方不负任何责任,并有权向乙方提出延期要求,延期时间由双方协商确定.由于甲方原因未能按时完成软件的开发,乙方有权向甲方提出索赔,具体额度由双方协商确定,但最高不超过合同中乙方支付费用总金额的10%.

八,争议解决

本合同履行过程中如发生争议,双方应本着友好合作的精神共同协商解决.协商不成,由乙方所在地人民法院管辖。

九,合同终止

1,任何一方终止合同,需提前10个工作日书面通知对方,并说明正当的终止理由,由双方代表签字后方可终止本合同.

于战争,地震,火灾等不可抗拒因素导致的工作中断,双方均不承担责任,待条件恢复后,由双方协商确定合同内容的变更.

十,附则

1,合同签订前未尽事宜,双方协商解决;合同签订后,经双方当事人协商一致,对本合同有关条款进行变更或者补充时应以书面形式确认.

2,本合同一式两份,双方各持一份,具有同等的法律效力,自双方授权代表签字或盖章后生效.3,本合同的详细要求见附件,附件具有同待法律效率.

甲方:

代表人:

日期:

乙方:代表人:日期:

热门协议: 维修协议(经典版)


合作是指成员密切合作,配合默契,共同决策和与他人协商。实际上,团队合作是一个企业前进的重要推动力。合作合同不能约定名为合作企业合同实为借款合同。我们一定要在看清楚合同内容的情况下再签订合同。你收集了哪些规范的合作合同范本?以下是小编为大家精心整理的“热门协议: 维修协议(经典版)”,欢迎阅读,希望您能阅读并收藏。

一、工程概况

1、 工程名称:省煤器防磨喷涂

2、 施工地点为:内蒙古兰太实业股份有限公司热动力分厂露天库房南侧

3、 工程总造价:1780元/㎡*66.03m=117533元

大写:壹拾壹万柒仟伍佰叁叁元 (含17%增值税)

4、 工程日期:20xx年2月10日 ――20xx年2月18日 2

5、 施工内容:负责省煤器做防磨喷涂施工

二、结算方式及期限:

1、 本工程费用包括材料费、人工费、装卸费、运输费、劳保费、工器具费用、17%增值税专用发票费、保险及管理费等与合同有关的费用。

2.结算方式:工程开工前预付工程款20000元整(贰万元整),工程结束后使用三个月验收合格,付款20000元(贰万元整)、第四个月付款20000元(贰万元整)、第五个月付款20000元(贰万元整)第六个月付款19903元(壹万玖仟玖佰零叁元整),剩余15%为质保金的17630元(壹万柒仟陆佰叁拾元整)。

3、质保期:质保期为两年,两年内不允许出现裂纹和发生表面脱落现象。质保期内因乙方施工的技术和材料等因素造成的质量问题,乙方负责无偿进行修复,如影响甲方的生产及造成甲方损失,甲方可根据损失情况扣除质保金。

三、工程质量及验收标准

1.乙方必须按照国家、行业有关规程、规定以及《建筑安装工程质量检验评定统一标准》为施工、验收标准。并接受甲方代表的监督。

2、本工程技术要求及质量标准:

(1)、验收依据《技术协议》要求为质量标准。

(2)、涂层均匀一致、平整光滑、无裂纹、无气孔、脱落、融化缺陷。

(3)局部抽检涂层厚度达到技术协议要求。

3、施工过程中的重点质量点,必须办理检查与验收手续后再进行下一步工序。

4、甲、乙双方应及时验收,不合格返工费用由乙方承担,工期不予顺延。

5、由于乙方提供的材料不合格而影响施工质量,其造成的损失由乙方承担,工期不予顺延。

6、乙方在施工中出现质量事故,应及时汇报甲方,必要时汇报当地质量监督部门,其返工费用由乙方承担,工期不予顺延。

四、双方责任和义务

1、甲方职责和义务

(1)、明确甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程的安全、质量、进度进行监督检查,办理验收、变更登记手续和其它事宜。

(2)、协助乙方人员到事业部办理相关进出厂证件,充分提供作业所需要的工作条件。

(3)、为乙方人员工作提供施工场地以及所需的电源接口,并说明使用注意事项。

(4)、负责通知乙方确定的施工时间,如有变动需提前三天通知乙方。

(6)、负责对乙方作业人员进行区和生产车间有关规章制度、安全注意事项的详细交底,合理地安排施工任务,并承担相应的管理责任。

(7)、施工期间,甲方随时检查乙方施工情况,对于发现的管理问题、安全问题、质量问题,给予警告或制止,同时有权对乙方进行处罚。

2、乙方职责和义务

(1)、指派乙方驻工地代表,负责合共履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成合同内容,解决由乙方负责的各项事宜。按甲方要求派出技术人员参加整体施工工作,不得影响甲方检修进度。

(2)、工作前乙方必须到甲方安全环保部进行安全教育,签订安全协议。

(3)、乙方对派出人员进行入厂安全质量教育,使所有派出人员严格遵守厂区和生产单位的各项规章制度及有关安全规定,并负责相关的质量安全和职业健康管理责任和义务;因乙方人员不服从甲方管理而影响甲方生产的,按甲方损失程度追究乙方责任。

(4)、乙方在现场施工过程中造成的人员伤害等事故,责任由乙方自行承担。

(5)、乙方严格按照合同施工技术要求进行维修,保证维修质量和工期,如因乙方施工质量、技术问题及工期给甲方造成生产损失的,乙方必须承担相关责任,同时甲方有权对乙方进行处罚。

(6)、施工中未经甲方同意,不得随意拆改原有建筑物建构及各种设备管线。

(7)、全部工器具、吊具及机具由乙方自行解决。

(8)、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

(9)、乙方必须指定专职安全员,施工工中发生安全事故,由乙方负责。

(9)、工程结束后,产生的拉圾必须清理保持现场清洁。

五、合同期和效力

1、争议解决方式

(1)、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,如不能达成一致意见,任何一方均可向甲方所在地人民法院提出诉讼。

(2)、涉及本合同的所有债权、债务未经双方协商一致,不得转让给第三方。

2、合同生效

(1)、本合同自双方法定代表人或授权代表人签字,并加盖合同章之日起生效。

(2)、本合同一式四份,以中文书写,甲方两份,乙方两份。

(3)、合同签订地点:

(4)、合同签订日期