合同示范： 土建承包合同(篇三)。

很多时候我们都需要彼此合作才能完成工作目标。团队合作可以约束成员的行为规范，提高整个团队的荣辱感。合作合同不能约定名为合作企业合同实为借款合同。在签订合作合同时要防止掉进合同中的陷进。你平常有了解过合作类的合同吗？小编特地为您收集整理“合同示范： 土建承包合同(篇三)”，希望对您的工作和生活有所帮助。

xx化肥厂（甲方）

xx市第x建筑公司（乙方）

为建筑xx化肥厂办公楼，经双方协商，特订立本合同。内容如下：

一、甲方委托乙方修建办公楼一栋，由乙方按照甲方提出的图祥（附件一）建造。

二、全部修建费（包括材料、人工）共人民币xxx万元。

三、甲方在订立合同后三周内，先付给乙方全部修建费的70%，其余30%,待办公楼建成验收合格后10天内全部付清。

四、建筑材料由乙方按照双方协议筹备（附件二）

五、如质量不符合国家规定标准，由乙方返修。原材料低于协议标准，乙方应按材料差价两倍赔偿损失。如不能按期完工，延期一个月，甲方扣除付给乙方的建筑费1%，延期三个月扣除4%，延期半年扣除10%，延期一年扣除30%。

六、本合同一式两份，双方各执一份。

xx市化肥厂（公章）

法人代表xxx（私章）

xx市第x建筑公司（公章）

法人代表xxx（私章）

**年xx月xx日

经典推荐

[推荐合同] 土建承包合同.doc

生活中，与他人进行合作去完成某些事情是常见的。合作有助于实现资源的共享，包括了信息资源、能源资源、市场资源等。合作合同不能约定名为合作企业合同实为借款合同。在签订合作合同时一定要看清楚里面的内容。那么你知道合作合同都有哪些内容呢？以下是小编收集整理的“[推荐合同] 土建承包合同.doc”，仅供参考，希望能为您提供参考！

甲方：

乙方：

依照（（中华人民共和国经济合同法》，《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就安化县罗溪水电站土建工程承包一事协商一致，订立本合同：

一、工程概况

1、工程名称：罗溪水电站土建工程

2：工程地点：安化县长塘镇罗溪村

3、工程造价：约万元（以实际结算为准）

二、承包范围

土建工程总承包。

三，承包方式

本工程以建设单位提供的施工图纸实际包工包料、包工期、包安全的承包方式。

四、开工和竣工日期

1、开工日期20xx年____月____日。（以甲方书面通知为准）

2、合同工期，依据国家工期规定，本项目有效工期300日。

五、工程质量和验收

1、本工程按设计要求和验收规范达到合格。争取优良。

2、承包方必须严格按照施工图纸说明文件和国家颁布的建筑工程规范和标准进行施工，严格执行施工规范和操作规程，并接受发包方和监理方的监督。

3、承包方采购的材料必须按有关规定提供质量合格证或进行检验合格方可用于工程，材料由乙方自行采购，甲方签字认可。

4、工程竣工验收以国家颁发的《于基本建设项目验收暂行规定》、《工程竣工验收规范》及国家有关部分制定的竣工验收规定作为依据，工程验收时间由乙方提出书面报告，并提交完整、齐全的验收资料。甲方应在国家规定的时间内组织验收完毕。

5、工程竣工移交甲方前，乙方负责对新建项目的一切设施进行保护。因乙方原因造成的工程质量问题或保护不当造成的质量问题，出现返工或延误工期或造成的经济损失由乙方承担。

6、本工程如达到优良工程，甲方按工程总造价____%给予乙方奖励。

六、结算方式

1、本合同工程按实结算，结算执行《湖南省水利水电建筑工程20xx预算定额》。湖南省如有新的水利水电预算定额执行新定额。

2、人工工资和材料调差执行湖南省最新相关文件和安化县定额站季度文件。

3、本合同工程结算按上述定额下浮%（人工工资不下浮）。

七、工程款支付

本合同生效后，甲方发出书面进场通知，乙方进场三日内拨付开工项目造价%作为进场费。待乙方完善临时设施三日内，甲方拨付开工项目的造价%作为备料款，以后按月进度的75%拨付进度款。由此类推。完工验收合格结算时三十个工作日内付至施工项目总造价的%，余____%作为保修金，保修期按国规定执行。民工工资保证金、工伤保险金按湖南省有关规定执行。

八、双方责任

1、甲方责任

负责组织乙方技术人员对本工程施工图纸等技术文件进行交底和会审工作；协助乙方选择工程建设的临时设施场地；准确提供施工使用的水准点和标高控制点；提供施工地段的地质资料，图纸和施工时用的电源、水源；委派驻工地代表协助监理对工程进度质量安全及隐蔽工程进行检查，及时办理验收及技术签证，对施工过程中的变更及时向乙方下达变更通知；负责协调各方关系，办理报建、开工许可、场地临时设施拆除等相关手续，确保正常施工；负责解决乙方民工居住场地和施工材料存施地，做好安全工作；按合同约定及时支付工程款。

2、乙方责任

组织精干人员进行施工；按规定时间向甲方提交施工组织设计和工程进度计划；编制施工方案、施工安全措施；按规定时间提交隐蔽工程验收通知、月进度报表、竣工验收报告，竣工结算书及有关资料；严格按照规范进行施工、讲究文明施工、做好安全隐患，因承包方的原因造成的安全责任事故均由承包方承担；承包人不得将本工程整体转包他人；按期保质保量完成施工任务。

九、违约责任

1、本合同签订后，因甲方原因致本工程不能按合同约定开工或履行合同义务，应按（（中华人民共和国经济合同法》承担违约责任。

2、本合同签订后，因乙方原因致本工程不能如期开工、竣工、工程不能按约定质量标准完工或不能按合同约定履行义务，乙方应按（（中华人民经济合同法》承担违约责任。

十、附则：

1、其它未尽事宜参照通用合同条款执行。

2、本合同乙方向甲方交纳合同履行金一万元，合同经双方签字或盖章，先交____万元生效，其余____万元乙方接到书面进场通知书后，七日内交清，此款在进场四个月退还，不计息。

3、合同生效之后未尽事宜，经双方协商可签订补充协议作为本合同附件，具同等法律效力。

4、双方在履行合同中发生争议，可协商调解，如协商不成可向安化县人民法院起诉。

5、本合同一式四份，双方各执两份。

甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

[参考合同] 土建劳务承包合同

世界上有许多事情，只有通过人与人之间的相互合作才能完成。任何合作都要有共同的目标，至少是短期的共同目标。合作合同不能约定违反外汇管理方面的规定，否则可能无效。我们一定要在看清楚合同内容的情况下再签订合同。有没有可以参考的合作合同范本？小编特地为您收集整理“[参考合同] 土建劳务承包合同”，希望对您的工作和生活有所帮助。

发包方： (以下简称甲方)

承包方：(以下简称乙方)

甲方将总承包的位于广元市朝天区朝天镇明月路48号的广元市朝天区人民医院灾后重建门急诊住院综合楼工程(以下简称“本工程”)土建劳务承包给乙方。双方本着平等互利的原则，经充分协商，达成协议如下：

1、工程名称：广元市朝天区人民医院灾后重建门急诊住院综合楼

2、结构形式及建筑面积：框剪，地下一层、地上十四层，建筑面积15540㎡。

3、承包范围及工作内容

3.1承包范围：设计施工图内的全部土建工程和现场安全文明施工、现场临时设施以及甲方、建设方分包项目的配合用架、堵孔洞、抹灰及补烂一次性用工等。

3.2 工作内容：

3.2.1模板工程：设计施工图内的所有模板工程(包括砖胎模)。模板制、安、拆所需的所有机械、设备、工具用具以及全部主材(包括周材)和辅材等由乙方提供，仅止水对拉螺栓由甲方提供。

3.2.2钢筋工程：设计施工图内的所有钢筋制作安装，包括焊接、机械连接(连接套筒及攻丝由乙方负责，而且每台套丝机乙方配两名辅助用工)、植筋以及预埋铁件、铁马凳的制安。钢筋工程所需的全部机械、设备、工具用具以及全部辅材等由乙方提供，仅钢材原材料由甲方提供。

3.2.3混凝土工程：设计施工图内的所有混凝土工程的浇筑和养护。除商品砼、输送泵、输送管由甲方提供外，其它所有机械、设备、工具用具以及全部辅材等由乙方提供，包括泵、管的安、拆和清洗。部分需自拌的砼由乙方拌制。

3.2.4砌体工程：设计施工图内的所有多孔砖、空心砖、标砖和砌块的砌筑以及预制构件的制作、安装。甲方提供砖(砌块)、水泥、砂、外加剂，其它所有机械、设备、工具用具以及全部辅材等由乙方提供。

3.2.5装饰工程：装饰工程所需原材料由甲方提供外，其它所需机械、设备、工具用具以及全部辅材等由乙方提供。抹灰：设计施工图内的所有室内、外墙面及天棚抹灰(清水模板砼面不抹灰，但必须打磨)。不包括保温层施工。楼地面：设计施工图内的所有楼地面工程，包括贴地面砖石。屋面：除柔性防水层、聚苯板保温层、嵌缝油膏以外的所有土建工作内容。墙面砖：设计施工图内的所有内墙瓷砖和外墙面砖，不含外墙保温。明沟及散水：设计施工图内的所有明沟及散水的全部土建工作内容，包括沟盖板的制作和安装，不包括油膏嵌缝。

3.2.6 土建范围的原材料(不含钢筋下车)及周转材料现场上下车、多次转运及堆码用工。

3.2.7甲方或建设方分包项目(门窗、玻璃幕墙、轻钢玻璃雨棚、铝塑板、给排水、电气、防水、保温、消防、通风空调、栏杆、电梯、内外墙漆、以及其它精装修等项目)的配合、预留孔洞和预埋件设置、吊管洞、堵管洞、抹面、补边、土建补烂、分包方需要搭设的脚手架。

3.2.8 安全施工

a. 洞口、临边防护：安装、维护、拆除、油漆等的人工、机械、材料。

b. 现场所有钢管安全防护棚搭设：包含搭设、维护、拆除、油漆等的人工、机械、材料。

c. 安全标识、标牌、标语的悬挂用工(含机具)。

d. 跑梯搭拆，挡脚板制作、安装、油漆等的人工、机械、材料。

3.2.9 文明施工

现场设置不低于二人的专职保洁员负责施工现场、工地厕所以及现场办公区内外的清洁卫生;施工的楼梯间、楼面各层应随时保持干净。因现场安全检查、质量检查、建设方检查、政府检查、现场开会等，需要临时突击现场打扫清洁卫生、腾场地和搬运材料等用工;现场所有材料必须堆码整齐;安全文明施工标志标牌、划标志线、油漆标志面用工。

3.2.10从开工到竣工，乙方委派不少于6名现场管理、施工、技术人员，全面负责现场质量、技术、安全、进度、文明施工以及协调管理，不得中途退场。

3.2.11乙方承担的工程内容，在未交付之前的成品保护工作。

4、工程标准

4.1 质量标准：主体达优质结构工程，整体工程质量合格。

4.2 安全文明施工标准：确保安全文明施工，力争标化工地。

4.3 工期要求：360天。

5、合同价款

5.1乙方在签订本合同前已完全清楚现场条件并已考虑工地周围环境、天气因素、交通道路、民工生活条件、现场地质资料、施工图纸、承包范围，并已考虑施工技术措施，安全维护、标准化文明工地施工措施等因素。本工程执行按施工图建筑面积固定综合单价包干。

5.2 本工程劳务承包单价：按包干(建筑面积按20_清单定额及相关配套文件建筑面积计算规范执行)。本单价已包含各种规费、税金等。

6、付款方式

6.1进度款付款依据：按工程进度之节点工期为支付进度款的依据，节点分为：地下室工程、主体1~4层、主体5~9层、主体10~14层、装饰14~10层、装饰9~5层、装饰4~地下1层等共七个节点。

6.2 计算方式：甲方按50万元/节点支付乙方劳务费。乙方每完成一个节点后，以书面形式向甲方项目部申报，经甲方项目部核定后支付劳务费。

6.3付款方式：甲方核定节点工期后十日内，支付本次节点进度劳务费计伍拾万元整。土建工程全部完成并经甲方项目部初验合格后十日内，再支付劳务费伍拾万元整。全部工程竣工验收合格后两个月内，扣除总价款5%的保修金后付清余款。竣工验收合格一年后，扣除实际发生的保修费，退还保修金(无息)。每次付款，乙方必须提供劳务发票。

6.4甲方每次支付节点劳务费后，乙方必须接受甲方现场监督按实际到本施工现场施工的工人及管理人员名单(以门卫考勤记录为准)发放全部工资，并将签字按手印的工资发放记录留存甲方一份备查。

7、经济签证

若因甲方原因发生零星用工，工日数量以现场签证为准。结算单价为：技工

8、双方职责

8.1. 甲方职责

8.1.1 甲方负责向乙方提供的资料：本工程的全套施工图壹套，图纸会审纪要、设计变更、相关安全、文明施工技术资料等各壹份。

8.1.2 甲方管理人员为乙方提供每层水平控制点一个，轴线控制线二条，监督检查乙方施工质量、安全、进度的全过程。

8.1.3 甲方为乙方提供现场办公室一间。

8.1.4 甲方负责本工程所有验收的组织、接洽及相关事项。

8.1.5甲方负责本工程所需的钢材、商砼、水泥、砂、石子、外加剂、砖、砌块、地面砖、瓷砖、外墙面砖、花岗石、钢丝网或纤维网、止水对拉螺杆、止水钢板(或橡胶止水条、带)、施工临水临电(临水：水龙头外的软管乙方承担;临电：三级箱外的线、箱、行走灯等由乙方承担)等的供应，除此以外的所有机械、设备、工具用具、材料(包括周转材料、辅助材料)等均由乙方承担。

8.1.6.甲方负责提供安全文明施工所需的警示牌、标语等。

8.2. 乙方职责

8.2.1乙方人员进场后，应及时向甲方提供本工程现场项目负责人及各分项现场管理人员名单(不少于六名)，包括总负责人、分管工长、安全员(有证)、现场文明施工管理员及其联系方式。

8.2.2乙方现场工人必须是年满18周岁以上、55周岁以下，且身体健康、遵纪守法的工人。应全部登记造册存档，并提交个人的有效身份证复印件、暂住证、务工证、婚育证明等相关资料。

8.2.3乙方负责安全管理的人员应主动配合甲方安全员对新进场的工人首先进行“三级”安全教育及办理相关手续后再上岗;未经“三级”教育的工人不得上岗。

8.2.4乙方工人进入施工现场必须戴统一黄色安全帽，统一着工作装(服装由甲方提供)，并遵守施工现场的一切规章制度，爱护各种公共设施，损坏设施照价赔偿;严禁男女混住;不准带小孩进入施工区域。

8.2.5乙方的特种作业人员(机操工、焊工、架工、塔机指挥等)，一律按要求持证上岗(查证有效原件，提交复印件)，并应全部进行登记造册存档，同时听从甲方安全员的安排指挥。塔机指挥必须是货物起、落点各一人。

8.2.6 乙方钢筋工长在下料之前，应充分考虑材料的节约，钢筋损耗率严格控制在2%以内，超出部分由乙方照价赔偿。

8.2.7乙方必须按标化工地的要求组织施工，并随时接受甲方监督和检查，做到工完料尽场地清;配备专职清洁人员负责现场、生活办公区环境卫生，随时保持施工现场内的文明整洁。

8.2.8 乙方负责施工现场、现场办公区以及自己生活区的安全保卫工作，保证自身材料和机具以及甲方办公设施、材料、设备及设施等的安全。

8.2.9乙方应随时保证有足够的合格技术工人，以确保工程工期和质量，并保证节假日、农忙季节以及业主方特殊要求情况下的施工人员数量。节假日、农忙季节以及业主方特殊要求情况下的施工人员数量没有满足甲方要求的，按每人每天100元处罚。

8.2.10乙方应及时配合甲方完成工程范围内的样品打样确认工作。承建工程在未交付甲方之前，应做好成品保护工作，保护期间如发生损坏，乙方应及时主动修复并保证其质量。所发生的一切费用，由乙方自行负责。

8.2.11乙方自进场之日起至工程竣工止，一切违法、违规、违章行为(安全文明生产、治安保卫、计划生育等)的责任及连带第三方责任概由乙方自行负责。

8.2.12乙方应执行甲方的指令，接受甲方的监督、管理。乙方在本工程中的一切施工行为，如违反国家、当地政府和建设行政管理部门现行的法律法规，概由乙方自行负责，并承担全部经济和法律责任。

8.2.13乙方的所有作业人员在本工程施工期间因违反施工现场的相关规定，违章指挥、违章作业等原因所造成的人身伤害(包括：伤、残、亡事故)及财产损失，均由乙方自行处理并承担全部的经济和法律责任。

8.2.14因业主方不许在施工现场搭设民工生活区，只能在异地设置，生活区的安保及清洁卫生由乙方承担。乙方工人上下班必须遵守交通规则，做好交通安全工作。若发生交通安全事故，一切经济损失和法律责任由乙方承担。

8.2.15乙方所有人员在施工现场外发生的一切违法、违纪行为所造成的经济损失和法律责任均由乙方自行承担。

8.2.16在甲方按合同支付进度款的前提下，乙方工人不论任何理由，均不得到甲方或业主方闹事，否则，按￥10000元/次处以乙方罚款，其罚款在乙方劳务费中扣除。

8.2.17乙方现场负责人及管理人员，在施工作业期间必须全时段留守施工现场，甲方将对乙方管理人员进行现场考勤。若有事，乙方负责人应提前一天向甲方项目经理请假，否则，处以罚款￥1000元/人.次;乙方管理人员在工程未完工前，未经甲方同意不得撤离本工程施工现场，亦不得擅自更换(甲方有权要求更换)，否则将按￥5000元/人处以罚款。

8.2.18乙方负责的三级配电箱以外的电源线，动力必须为五芯绝缘胶管线，照明必须为三芯绝缘胶管线，不得有护套线及花线之内的电线在现场出现，否则，每发现一处，按1000元/次处以罚款。焊接机械设备必须带有二次空载保护器，经甲方验收合格后方可使用。在施工现场及生活区内严禁私拉乱接各种电线。

8.2.19若出现质量问题，乙方除赔偿甲方的经济损失外，甲方有权处以罚款。层高、轴线超出规范，罚款20_元/处(每层基准轴线和基准水平点由甲方提供);爆模1000元/处;≥200cm2蜂窝、麻面和露筋500元/处;≥5cm深的孔洞情节轻重处100-1000元/次的罚款。

8.2.20乙方施工现场工人所需的安全帽、安全带、手套、雨具及其他全部劳保用品由乙方自行提供。

8.2.21除保证施工正常进行的机械、设备配置外，因本工程高达60米，乙方必须至少设置一台施工电梯;为保证砼施工进度和质量，乙方必须至少设置一台砼布料机。

9、工程质量与检验

9.1 本工程的质量管理严格按照现行《建筑工程施工验收规范》、《建筑工程质量管理条例》执行。

9.2 检查和返工

9.2.1乙方应按标准、规范和设计图纸要求严格施工，并积极配合甲方接受监理单位和建设单位的.检查检验，并为检查检验提供便利条件。

9.2.2出现质量问题，甲方有权责令乙方返工整改，如乙方不在限期内整改完毕，甲方有权对乙方进行经济处罚或要求乙方停工，由此造成的经济损失、工期延误全部由乙方负责，并追究乙方违约责任。

9.2.3工程质量如达不到验收标准，监理单位和建设单位一经发现，乙方应按监理单位和建设单位的要求整改或者重新施工，直到符合约定标准，由乙方承担整改或重新施工的所有费用，由此给甲方造成的材料损失费，甲方在进度款中扣除，工期不予顺延。

9.3 隐蔽工程及中间验收

本工程具备隐蔽条件或达到中间验收部位，乙方质检员应先进行认真自检后再通知甲方项目负责人，经甲方检查合格后，再由甲方通知监理单位和建设单位进行验收。验收合格，监理单位和建设单位在验收记录上签字确认后，乙方才能进行隐蔽和继续施工，如验收不合格，乙方必须无条件在规定的时间内整改后重新验收。

10、工程质量保修

10.1 保修责任：根据中华人民共和国建设部令第80号《房屋建筑工程质量保修办法》，乙方承担以下保修责任：

10.1.1房屋建筑工程在保修期内，属乙方承包的范围内出现质量问题，甲方向乙方发出保修通知后，乙方必须在甲方发出通知后24小时内到现场核查情况，并立即予以维修。不能及时修复时，应向对方说明情况以及可行的修复时间，乙方应保证在双方协商时间内完成维修工作并保证维修质量。

10.1.2凡因乙方原因发生涉及结构安全的质量缺陷，甲方有权委托具有资质的质量处理单位进行加固施工，全部费用由乙方承担。

10.1.3在保修期限内，因乙方原因维修不及时或未达到质量要求造成人身伤害、财产损失的由乙方承担赔偿责任。

10.2 保修范围：本合同乙方承包范围内的所有工作内容即为乙方保修范围(甲方分包项目除外)。

10.3 保修期限：从工程竣工验收合格之日起计算，保修期为两年。 10.4 保修的履行方式

10.4.1乙方在签订本合同时以书面的形式留下乙方的通讯地址、联系电话，若因乙方地址不详、电话变更、人员变换等导致甲方无法联系，甲方有权组织维修，并由乙方承担全部费用及违约责任，其费用在保修金内扣除。

10.4.2乙方在保修施工时必须做到以下几点：

a. 保护业主财产安全;

b. 保证施工质量，完工后由业主评定保修质量;

c. 保修施工完工时，需做好卫生，请业主在《保修通知书》上签字确认。

11、违约责任及奖罚

11.1 本工程必须达到广元市文明工地标准，达到则奖励乙方两万元，否则，在乙方工程款中扣两万元作为违约金。

11.2若乙方按照约定工期(包含节点工期和竣工工期)提前完工，每提前一天，奖励乙方一千元;每延误一天(甲方和业主方原因造成的工期延误除外)，处乙方罚款两千元。

11.3 乙方施工中途不得以任何理由擅自退场，否则，甲方只按完成量的50%支付工程款，其它50%作为给甲方造成损失的违约金。

11.4、在施工过程中，因乙方原因造成业主、监理、质监、安监等对甲方的罚款，由乙方承担，甲方有权追加被罚金额20%～100%的处罚。

12、争议

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人友好协商解决，协商不成时，可向广元市仲裁机构申请仲裁或向朝天区人民法院提起诉讼。

13、合同解除

13.1 甲、乙双方协商一致，可以解除本合同;

13.2若乙方不能保质按时完成其承包任务，甲方发出书面警告三日内仍无明显成效时，甲方可发出书面通知解除合同，乙方应在书面通知发出三日内无条件退场，劳务费的结算若发生争议，将以不利于乙方的方式结算，且违约责任由乙方承担，甲方扣除乙方工程款叁拾万元作为违约金。

14、合同生效与终止

14.1 本合同经双方法定代表人或委托代理人签名、盖章后生效。

14.2 甲、乙双方履行完本合同的全部义务，乙方保修期到期，甲方退还保修金后，合同自动失效。

14.3 本合同未尽事宜，甲、乙双方另行友好协商解决。

14.4 本合同一式六份，甲方执四份，乙方执两份，具有同等法律效力。

甲方：

乙方：

法定(委托)代表：

法定(委托)代表：

通信地址：

通信地址：

公司电话：

公司电话：

联系人：

联系人：

电话：

电话：

签订地点：本工程施工工地

签订日期： 年 月 日

[实用协议]土建承包合同wps文本

生活中，与他人进行合作去完成某些事情是常见的。团队合作能营造一种工作氛围，使每个团队成员都有参与感。签订合作合同可以为日后解决争议提供依据。在签订合作合同时一定要看清楚里面的内容。你知道合作合同的格式是怎样写的吗？考虑到您的需要，小编特地编辑了“[实用协议]土建承包合同wps文本”，欢迎大家阅读，希望对大家有所帮助。

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

供水站管道安装工程、水处理设备安装的土建工程、施工便道及滤料购置，经询价采购乙方实施该工程，经双方协商，特签订本合同书。

一、工程名称：

供水站技改工程

二、工程建设内容：

管道及管沟工程、水处理设备安装的土建工程、施工便道及滤料购置。

三、建设标准：

执行《工程建设强制性标准条文》（水利工程部分），质量合格。

四、建设工期：

年 月 日前完工，工期 个月。

五、合同价款：

根据采购价为 万元（大写 元正）。

六、工作职责：

1、甲方工作职责：负责工程施工技术交底，监督工程施工质量。

2、乙方工作职责：

严格按工程技术要求组织施工，确保工程建设质量，保证工程施工安全，出现施工安全事故概由乙方负责。

七、付款办法：

工程竣工验收合格付款。

八、本合同一式三份。

甲乙双方及水务局各执一份，本合同自双方代表签字，工程竣工验收合格，结清工程款后终止。

甲方代表：

乙方代表：

年月日：

[热搜协议]土建劳务承包合同

合作的好处就是优势互补，毕竟每个人的资源有限。团队合作可以显著提高工作的效率和完成度，还可以有一定的创新。合作合同不能约定属于禁止投资的领域或行业。签订合作合同的时候要特别注意，防止合同欺诈。那么关于个人合作合同该怎么写呢？以下是小编为大家精心整理的“[热搜协议]土建劳务承包合同”，欢迎阅读，希望您能阅读并收藏。

土建劳务承包合同(篇1)

建筑土建劳务承包合同范本

(一)

甲 方：

乙 方：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律法规，遵循平等互利自愿和诚实信用的原则，现甲、乙双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务承包合同，双方共同遵照执行。

一、工程概况：

工程名称：华泰豪庭

1、2楼(高层)

工程地点：

二、工程内容及范围：

1、主体工程施工所有的内容，含一层地面垫层、屋面烟道砌筑、室外台阶、散水坡等零星工程。主体工程施工所有木工(模板工)、钢筋工、架子工、瓦工、力工的人工费。乙方配备一名放线员、一名工长、修理工、机械工(搅拌机工)、升降机手、司索工若干名。

2、主体工程的全部脚手架，上料平台、维护脚手架等安装和拆除(有下道工序使用的不负责拆除)。

3、施工承包范围内的材料的卸车(包括钢筋、木方、模板、脚手杆，跳板、工具等零星材料，不含水泥、沙子、红砖)。

4、承包范围内的场地清洁工作由乙方负责，以项目部验收合格为准。

5、施工现场内无零工，如项目部外派另计。

三、合同价款：

建筑面积220元合同总价款(建筑面积按____省规定的计算规则为依据)

四、承包日期：

工程日期：________年____月____日________年____月____日

五、乙方承包投入人员要求具体标准：乙方为满足施工要求应配备足够的人力，如乙方人力不能满足施工要求时，甲方临时外雇工，发生费用的2倍从乙方工程款中扣除

六、质量标准：

1、技术要求：按____省建筑工程技术操作规程及施工规范和公司的各项规定执行。

2、质量要求：合格工程

七、考核验收：

本合同甲方要求在五个方面对乙方进行考核后方可结算(工期、质量、安全、文明施工、材料和机具合理使用)，考核标准按照本合同的约定内容和甲方制定有关规章制度执行。验收标准按《建筑工程质量验收标准》执行。

A、安全生产：

乙方应加强安全施工常识培训教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。(签订安全生产责任书)

1、乙方应经常对工人进行治安教育，遵守所居住区的治安管理条例。如发生治安事件，无论是在工地或工地外，乙方都将承担所发生的全部民事责任和行政处罚。

2、爱护甲方的一草一木，不得随意破坏和更改，定期对宿舍、食堂等进行维护及卫生打扫。

3、甲方对乙方承担的工程要提前进行安全交底，提出明确的安全要求并进行监督检查。乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程。新入场工人必须经统一安全教育后方可上岗。对甲方提供的安全生产设施，乙方检查合格方可使用。施工中乙方如因违反指挥、违反安全操作规程、消防条例和法规等造成的人身伤亡事故、火灾事故等、除扣除工程价款外，由乙方自行负责一切后果。

4、劳动保护用品及防电操作工具由甲方提供。如：胶靴、雨衣;安全用品：安全网、安全帽、安全带，其他劳保用品由乙方负责(手套、口罩等)。

B、施工机具

严格执行华泰豪庭项目部的《机械管理若干规定》。如：塔吊、电焊机、手推车等一切机具。乙方负责小型工具等(工人随身携带的属于小型工具)。

C、工程质量：

坚持工程质量标准，严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工，确保工程质量达到合格标准。造成工程质量的返工或缺陷一切由乙方负责。

D、文明施工：

加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，达到县级安全文明样板工地。如达不到要求，造成社会影响和罚款，甲方有权在工程款中扣除。

八、合同价款的支付：

1、付款方式：

单体结算(

1、2楼单算)。二层以上每完成二层，经验收合格后结算，一次付给人工费总额的80%。砌筑围护墙、浇筑阳台、飘窗栏板，完成二层结算一次，甲方付给乙方人工费以完成量总额的90%。主体全部完工后____日内付清全部人工费。进料口、施工洞口、散水坡由甲方自行完成，甲方从乙方人工费中扣除所用人工费，不影响人工费的结算。

2、奖罚制度：

乙方应按合同约定按时竣工，如提前一天，奖励工程价款的千分之一;如推迟一天，则罚该工程价款的千分之一。如有不可抗拒的自然灾害，工期续延。

九、双方权利和义务：

甲方权利和义务：

1、向乙方提供具备开工条件的施工场地、临时设施、水准点、座标。

2、负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，编制施工计划、材料计划供应，计划实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工检查和验收。

3、负责工程测量定位、技术交底、图纸会审、内业编制、原材料取样试化验工作。

4、统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产生活临设，工作用水、临时用电及施工场地。

乙方的权利和义务：

1、对本合同承包范围内的工程对甲方负责，组织具有相应资质证书的熟练工人投入生产，应向甲方出具特殊工种生产工作人员的操作证件(并将证件存放于项目部)，自觉遵守法律法规及项目部的各项规章制度。

2、严格按照设计图纸、施工规范有关技术要求及施工组织设计，精心组织施工。确保工程质量达到约定的标准，科学安排作业计划，投入足够的人力、保证工期。加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全，加强现场管理，按项目部《施工现场实施细则》及《核算细则》进行管理，做到文明施工，承担由于自身责任造成的质量修改返工，工期拖延，安全事故，现场脏、乱、差造成的损失及相关罚款。

3、自觉接受甲方和有关部门的管理、监督和检查，包括接受设备使用情况、材料保管等。

4、妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给的机具、周转材料及其他设施，如有丢失或损坏按原价赔偿。

5、将分批进场的工人姓名、工种、身份证号、人数及时报告项目部，以便进行安全教育，防止遗漏，如未能及时上报至项目部，应承担每人每天100元的违约金，直至按合同要求上报至项目部为止。

6、劳务进场后必须佩戴安全上岗证(办证费自理);

7、项目部安排的外用零工必须认真安排，不得以任何影响工期的理由拒绝。

8、每次拨付工程款，乙方应将工人工资表上报项目部，工资表应有工人身份证号、开支工人签名、手印。

9、乙方不负责给甲方提供劳务发票。

十、违约责任：

1、乙方承包的工程项目，不得再行分包。在施工过程中经检查核验达不到合同的规定，不能保证工程质量和工期，甲方有权终止合同，造成经济损失的，乙方负责赔偿。

2、合同签订后：不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除，如一方不经对方同意，要求解除合同，应赔付对方因此造成的一切经济损失(

第一条情况除外)。

3、乙方不履行或不按约定履行合同的义务时，应向甲方支付违约金十万元;乙方并赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，乙方延误的工作时间不予顺延。

十

一、争议：

双方约定，在履行合同过程中产生争议时，当事人双方应及时协商，协商不成时可向 ____省____县 法院提起诉讼。

十

二、合同有效期：

本合同自双方签字盖章之日生效，至工程合同内容全部竣工失效。

十

三、其他：

甲乙双方在签订本合同时，必须同时签订下列合同附件。下列合同附加与本合同具有同等法律效力。

1、安全生产责任书;

2、本合同分数：正本 份;副本 份;

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

________年____月____日 ________年____月____日

建筑土建劳务承包合同范本

(二)

甲方：_河南XX公司

乙方：

依照《中华人民共和国民法典》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就河南财专后勤服务用房项目(二期)浴室(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。

第一条 工程概况

工程名称：_河南财专后勤服务用房项目(二期)浴室工程 工程地点：_郑开大道

3.5公里处路北

第二条 工程承包范围

木工、钢筋工工程(包括文明施工及小五金、包工具包施工机械)。

第三条 工程工期

1.计划开工日期：________年____月____日，计划完工日期：________年____月____日，总日历天数40天;

2.主要节点工期：地下室、一层、二层各十天劳务承包标准合同范本.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。

第四条 工程质量标准

所承包工程范围内的工程质量必须达到 合格 。

第五条 甲方责任和义务

1.负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。

2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。

3.根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。

4.及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。

5.按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。

6.负责乙方住宿租房费用，其生活用水、用电由乙方负责。

7.负责乙方进场施工和工程结束退场车费的50%。

8.负责开设统一饭堂，伙食费由乙方承担。

9.协助乙方办理现场施工人员出入证件。

第六条 乙方责任和义务

1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。

2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划)，合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。

3.服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理：接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况。

4.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的经济损失及各种罚款。

5.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施。

6.按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案)，承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果;

8.为其施工人配备必要的劳动保护用品(手套及其它相关的防护用品);

9.进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。

10.有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令，并提出自己的见解，供甲方参考。

1

1.管理好自己的施工队伍，遵守工地的一切规章制度，如有违反受到业主处罚，除了业主处罚外，甲方还追加1000元次的罚款;不得在工地及之外进行违反犯罪活动，如赌博、卖淫、嫖娼等。一旦造成犯罪的后果，甲方概不负责。

第七条 环境保护、安全生产和文明施工

1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育;依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况，使其体系有效运行。

2.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准进行施工;加强对现场操作工人的安全教育;认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产;随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故，承担一切责任后果和经济费用。 发生安全事故，乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门，同时按国家有关法律规定对事故进行处理。

3.乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。 加强现场管理，采取一切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染;避免对公众和

第三方财产造成损害和妨碍。

第八条 材料、设备供应与管理

1.甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拔制，根据工程计划需要向乙方提供。

2.甲方提供的材料负责到各楼层交乙方保管，乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放);因保管和使用不善发生丢失、损坏，乙方应按领用时的价格赔偿。

3.材料按预算分折量对乙方实行限额领料，乙方应合理用料、注重节约。如材料使用超出预算用量，则超出部分的费用由乙方承担。

第九条 承包方式、价格及包含的内容

1.承包方式及单价：本工程以固定人工单价计价(人工单价以双方签字的分部分项工程量清单计价表的单价结算)的形式发包。

2.承包价格所包含的内容：

承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费：施工所用的机具费用;机具用的易损件及地拖线;自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日的费用;包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库;文明施工费用(包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工);承包工程范围内的配合测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工;清理现场承包工作面各自的施工垃圾在各楼层按甲方指定的场内地点归类堆放的用工;预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用;

第十条 结算办法及付款方式

1. 以图纸总建筑面积加一层的32面积计算，㎡ 。。

2.甲方不预付乙方生活费用。

3. 按节点支付工程款，地下室完成后付工程款的 ，主体二层结束付总工程款的 ，主体完工付总款的 ，预留 的保证金待粉刷完成后付清。

第十一条 施工验收

1.乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完毕，乙方应及时向甲方提交自检报告，通知验收;甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。

竣工验收时，业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿维修，并承担由此导致甲方相关损失，不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。

2.乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内

第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。(配合

第三方工作的费用另外协商)

第十二条 工程保修

1.保修范围、期限：________年_。

2.保修期间，乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修，若乙方未按甲方要求执行，甲方可委托其它单位或人员修理，其费用由乙方承担。

第十三条 保险

1.甲方负责办理乙方施工人员意外伤害保险。

2.保险事故发生时，甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失。

第十四条 争议

1.甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决;否则，双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。

2.发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果;

2.1 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同;

2.2 调解要求停止合同工作，且为双方接受;

2.3 仲裁机构要求停止合同工作;

2.4 法院要求停止合同工作。

第十五条 不可抗力

1.不可抗力的标准执行甲方与业主签订的合同，当甲方与业主签订的合同没有相应标准时，执行国家或地方政府规定。

2.不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。

3.因不可抗力事件延误的工作时间相就顺延。

4.因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

第十六条 合同解除

1.如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，可以解除合同。

2.因不可抗力或业主原因造成合同解除，乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按要求撤出施工场地;甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬。

第十七条 合同终止

双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果，并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题，本合同即告终止。

本合同一式__3_份，甲方_2_份;乙方_1份。

本合同双方约定_签字_后生效。

合同签订时间：______________

合同签订地点：______________

甲方(盖章)：______________ 乙方(盖章)：_____________

建筑土建劳务承包合同范本

(三)

发包方： (简称甲方) 承包方： (简称乙方)

为了规范项目施工管理行为，全面提高工程质量，保证施工安全，文明施工，施工工期顺利进行。确保双方合法权益，经甲乙双方共同协商，达成如下协议：

一、承包方式：

甲方以包工不包料形式承包给乙方，乙方自带操作工具，以及包质量、工期、安全、文明、消防的形式承包给乙方施工。乙方不得采用转包的形式把该工程转包给他人

二、承包范围及结算方式

承包F区施工图纸包括的全部主体部分及基础部分工程内容。并包括台阶，周边水沟，施工现场灰渣清理(化粪池除外)建筑面积按________年颁发的消耗量标准中建筑面积计算规则结算。甲方除提供板车外，其它施工工具由乙方自备。每平方米承包价格为 元。

三，施工进度要求

乙方必须按项目部编制的施工进度表如质如量完成各个阶段任务，各班组必须相互协调配合施工，当天事当天毕，做到分工合理。乙方不得以任何借口不完成该做的工程量或须配套完成的工程量，如甲方认为乙方的工作人员不够，甲方有权自行调配安排工作人员，所用工资在乙方工程款中扣除。乙方因组织管理不力等自身原因，无法完成各阶段计划，甲方施工人员有权当场作出处罚决定。依据情节轻重处罚责任班组200-500元罚金。在当期支付的工程款中扣除。

四.工程质量要求

乙方在施工期间必须服从建设方、监理方、甲方的监督管理，在施工期间乙方负责人必须坚守工地，工地会议按时到场，如迟到或不到甲方将处罚班组长100元次。乙方在施工过程中必须严格按照设计图纸，技术规范及国家强制性条文规定施工。精心组织，科学管理，用材合理，分部分项工程必须通过项目部及质监管理人员查验合格后才准进行下一道工序施工。如因乙方原因不能满足工程质量要求，甲方有权责令整改，并处100-500元罚款，工料损失由乙方负责;

如乙方在施工过程中，不能确保工程质量和施工工期，甲方有权责令其退场，退场后甲方按实际完成工程量结算款的85%结算，剩下15%作为处罚金，且乙方不得以任何理由阻止甲方正常施工。

五.付款方式

二层完工后付已完工程量的造价的50%，主体封顶付总承包价的60%，竣工验收合格付总承包价的80%，余款待验收合格后4个月付清。

六，安全，文明施工

为保证本工程不发生一例大小工伤事故，且做到文明施工，所有施工人员须同甲方签订安全文明施工合同，自觉接受甲方安全教育，有权拒绝甲方及建设方的违规指挥，但同时也须遵守甲方及建设方所制订的各项安全文明奖罚制度。

1.不准未满十六周岁人员进入工地，进入工地应正确戴好安全帽，不准穿拖鞋，违者罚款50元次人。

2.乙方进入操作高层作业时，应视自己及他人生命为本钱，不得蛮干死干，乱接乱搭电，因乙方不遵守规章而造成的一切大、小安全事故及经济损失概由乙方负责。因甲方材料劣质，指挥不当所造成的安全事故由甲方负责。

2.乙方必须保持住宿干净，衣被整齐，住房内外干净，违者罚款50元次。

4.乙方施工人员严禁在工地随便大小便，严禁长明灯、 长流水，严禁用电炉取暖，烧水，严禁在工地自备炊具做饭、做菜，发现一次罚款50元次。

5.乙方施工人员不得损坏工地公共设施，更不准有偷盗行为，如发现，按价值以一罚拾。

6.乙方施工人员应同其它各工种团结协作，互敬互爱，严禁吵架、打架现象发生，违者罚款100200元次。

七、其它

1、未尽事宜，甲、乙双方共同协商解决。

2、本合同一式贰份，项目部、承包人各执一份为据，并具有同等法律效益，自签字生效，工程完工结算后失效。

甲方(签字)： 乙方(签字)：

________年____月____日________年____月____日

建筑土建劳务承包合同范本

(四)

甲方： 乙方：

根据中华人民共和国《民法典》的有关规定，经甲乙双方共同协商，将 工程承包给乙方。为了保证工程质量，按期完成任务，特签订以下协议，以便共同遵守。

一、工程名称：

二、工程地址：

三、分包方式：人工费清包，含辅材辅机，不含二期工程。

四、承包建筑面积计算：按施工蓝图以《99____省建筑工程综合概预算定额》相关规定结算，所有走廊按全部面积计算，雨篷挑沿按一半面积计算。

五、承包内容：以基础垫层支模开始至主体结构全部封顶内的模板、钢筋、混凝土、外架工程的所有人工费(不含二期工程及室内外回填土)。

1、施工放线：甲方提供标高，基准点及垂直控制线，楼层控制线，其余施工放线均有乙方完成，甲方进行复核，经监理单位验收合格后，乙方方能进行下道工序施工。

2、模板工程 ：主体结构内的施工放线配合、操平、模板配置、支模、拆除、清理刷油、拔钉堆放、支模所需的预埋件安装、满堂脚手架的搭设、拆处、梁、主模板及节点模板的安、拆清理。

3、钢筋工程：包括钢筋翻样、场内运输、制作安装、闪光对焊接焊、竖向电渣压力焊(含电焊机、辅材、人工)机械连接，机械设备就为焊接、机械连接街头试件取样;浇筑混凝土时的钢筋保护工作。参与甲方方、监理单位、建设单位的质量检查和工程隐蔽验收。钢筋直螺纹套丝由乙方负责安装。

4、砼工程：包括主体及现场硬化等混凝土的浇筑。乙方负责施工方案和操作工艺的制定并报甲方批准后实施。本工程所用混凝土为商品混凝土，使用天泵、地泵进行泵浇筑。甲方负责设备进场，乙方负责配合就为试车、负责砼的浇筑、振捣、搓平收光及砼养护、成品保护工作以及砼表面清理补修接茬打磨等欧共体禾对工作面散落的混凝土，砂浆应及时清理再利用，浇捣混凝土的区域随时保持干净。

5、架子工程：主体施工是外架搭设、日常维修、洞口防护、安全网、安全标识牌及标语的悬挂、防护栏的搭设、主体周边防护、踢脚板的制作、安装、上料平台的安装、拆除、制作预埋钢筋环、设置结构预留洞口、钢筋防护棚、木工制作棚、外架钢管刷漆。

6、文明施工：现场内材料按平面布置图合理堆放、卸车、标识、标牌的制作安装、施工道路进行硬化、设备基础、现场维护、管子刷漆，乙方全力配合甲方做好文明工地的创建。

六、甲方应提供材料及设备

甲方提供主体施工中的钢架管、方木、镜面板、扣件、丝杆、山型卡;商砼、钢材、塔吊、提升机、布料机、天泵、降水泵、降水用水管、以及钢筋连接钢套管、脚手架所用槽钢、脚手板、密目网、钢丝绳、绳卡、床板、外架用油漆、施工用的材料库房、办公室用各一间。

七、乙方自行采购配置的材料

乙方需包含的辅机辅料：三级箱以下的电线、电缆、铁丝、扎丝、焊条、焊机、双面胶带、磨光片、钢筋垫块、养护用水管、扫把、铁锨、木抹、线绳、活动灯线、电渣焊机、砼震动器、安全带、安全帽、安全用品、绝缘手套、雨鞋、雨衣、刮杠、小型工具等自行配备、维护、保管、电渣焊剂。木工电锯、钢筋调直机、切断机、弯曲机、对焊机等。

八、劳务承包工期：

按建设单位的建设施工合同工期。以乙方进场后承台垫层砼开始计算施工工期，到主体封顶为止。

1、地下室垫层到正负零工期为 天。

2、主体工期为 天。

3、以上工期已考虑了气候影响、设计变更、法定节假日、市政停电、综合执法影响。但因建设单位的原因造成影响工期进展、须经监理、建设单位签证后工期相应顺延。

4、因天气影响，道路不通等原因，工期相应顺延。

九、承包价格(以下价格不含税金)

1、承包价格 元平方米。

2、基础正负零以下按基础面积乘以 倍系数计算。

3、屋面按屋面面积乘以 倍系数计算。

4、工程劳务费按施工蓝图建筑面积办理结算，设计变更工程量按结施变更影响面积增大或减小的按实际工作量结算。

十、结算及付款方式。

1、正负零完成后付工程款 元。

2、按月进度付工程款 元。

3、主体封顶后付工程款 元。

4、竣工验收后，双方决算____日内付止总承包款的97%剩余3%为保修金(保修期执行行业标准)，保修期满后无质量缺陷的一次付清。

5、甲方安排乙方非承包范围内的施工项目，由甲方签证，计时。普工100元工日。技工150元工日计算。

十

一、工程质量控制：

1、乙方接到施工图____日内必须完成施工组织设计的编制，基础，主体工程施工方案编制工作，严格按照施工蓝图，国家建筑施工技术规范和质量标准组织施工。

2、工程质量必须达到合格标准，分部分项工程检验合格率必须达到100%，主体结构确保优质工程。混泥土外观达到清水标准。颜色一致，无缺陷。

3、各检验批分项分部工程完成后，乙方必须做好自检互检工作，并提前4小时通知甲方，甲方按时组织验收。对达不到的质量要求的分部分项工程，应及时整改并承担整改返工全部费用。对不能保证施工质量的施工班组、个人，甲方有权清退出场乙方应积极配合，无条件的接受处罚。

4、乙方必须服从甲方的质量，安全管理措施。在工程质量，工期，安全文明施工中，必须积极配合甲方做好质量安全管理工作。对施工人员进行安全全技术交底，施工中应由专职质检员做好跟踪检查、监督。指导工作。配合甲方和监理检查及时纠下指出的问题。

5、乙方接到图纸后，须在7天内将钢筋配料单 按柱、梁板等单项报甲方审核，施工人员必须按双方审核的料单计划下料施工。对未按照料单施工经甲方发现后进行处罚。

6、特殊工种应持证上岗，并接受甲方和上级监督部门的检查持证人员更换，应征得甲方同意。

十

二、材料：严格按定额及材料管理制度发放和使用材料，超 定额或浪费者按市场价从劳务费中扣除，损耗范围：扣件5%、螺杆5%、螺母5%，丝杆5%，山型卡5%，步步紧5%。

十

三、安全责任：

1、精心管理，注意防范，杜绝重大安全事故，甲、乙双方协商共同购买保险。

2、建立健全安全责任制，责任到人。乙方负责人主管乙方的安全事宜，并配全专职安全员，负责乙方施工中安全生产监督和安全检查，组织召开安全生产例会，认真做好班前安全技术交底。施工中乙方得建犯安全操作规程。施工中所造成的一切伤亡事故均由乙方全部负责，并承担一切费用和后果，甲方概不负责。乙方无权向甲方提出任何要求。

十

四、甲方义务与权力：

1、根据施工图和相关施工文件向乙方做施工技术、质量、安全、施工进度、文明工地验收义底工作：实施施工中的质量、安全、施工进度、规范化管理等方面的监督、检查和验收工作。

2、及时向乙方提供施工前必须的技术资料，做好资料整编工作，及材料试验。

3、甲方负责现场所有水、电费用并提供二级配电箱内电线、电缆、电箱和工人住宿及办公室。

4、内、外部协调联络。

十

五、乙方权利与义务：

1、乙方进场施工前____日内向甲方提供现场管理人员名单上岗证复印件，本企业职业营业执照及资质证明，特种人员上岗证，现场人员花名册，必须人证统一。施工现场应组建强有力的项目部领导班子。

2 、乙方确保人员的政治素质、身体素质和技术水平，职工年龄不得小于18周岁，不得超过50周岁。

3、乙方负责人员必须每天坚守工地，并在甲方实行上下班考勤，连续3天不在现场，甲方将对乙方负责人处以100元罚款。

建筑土建劳务承包合同范本

(五)

发包单位： (以下简称甲方)

承包单位： (以下简称乙方)

经甲乙双方友好协商，由乙方提供技术熟练的城建劳务队伍及相应管理班子参与本工程项目的施工。为了明确双方的责任和义务，双方协商一致，制订如下合同条款，供双方共同遵守。

第一条：承包方式

采取甲方驻现场项目部统一管理，乙方组建施工队伍，包质量、包工期、包安全文明施工的方式进行承包。

第二条：承包内容及承包价格

1、 承包内容：按甲方提供的施工图纸及变更内容施工，主要有：

1) 5层以上给水立管安装(改装)。

2) 排水管道改装或安装。

3) 卫生间给排水管道安装

4) 其他零星增加工程。

2、 承包价格：包工不包料，人工单价执行附表一价格(附表一附后)，按实际完成工程量结算。

3、 管道开孔应用机械开孔，不应采用大锤凿打方式，以免造成楼面钢筋混凝土松动。

4、 所有管道穿墙、穿板孔洞安装完成后修补完好;有防水要求的孔洞必须先清理清洗干净，分两次填堵，做到不渗不漏;如因乙方原因造成的渗漏，乙方负责返工的一切费用。

第三条：付款方式

每次结算按项目部统计完成后的工程量付80%的费用，全部合同工程量完工，经甲方验收合格后一个月内支付至工程款的95%;剩余5%工程款作为保修金，保修期为六个月，保修期满后如无质量问题一个月内付清所有工程费用。若因进度或质量原因跟不上被甲方辞退、或者乙方自行离场均只按实做工程量的80%结算。

第四条：材料供应与管理

本工程所用材料由甲方负责供应至施工现场，乙方领用时点数验收使用，对质量不合要求的可以拒绝收货，但材料一经验收，即视为可满足工程使用要求。乙方在施工中应精心组织，仔细计划，避免材料浪费，并对所领用材料妥善保管使用，超过或丢失均由乙方负责向甲方赔偿。管道施工时要根据材料尺寸长短搭配，下料尺寸准确，减少材料损耗和施工废料。严禁工人偷盗、偷卖公司任何材料，一旦发现，处以被盗材料价格的10倍罚款。做现场的成品、半成品保护工作，对因乙方造成的损坏由乙方负责，并按现场项目部成品保护制度进行处罚。

第五条：工程工期

一、合同工期：

开工日期：________年 07____月 20____日 竣工日期： 20________年 12____月 20____日

二、工期控制计划：按照甲方项目部编制的工程进度计划配合装修工程执行。乙方必须按照甲方编制的施工进度计划组织足够的人员进行施工，并接受业主代表及其委派的监理公司对进度的检查督促。

第六条：工程质量执行标准及检验验收

按图纸设计要求和现行施工规范规定进行控制。本工程质量要求为：合格。乙方在施工过程中达不到约定标准，甲方可随时要求乙方停工和返工或罚款警告，停工和拆除、返工费用由乙方承担并承担甲方材料费用。验收不合格，甲方限定的时间内整改合格后重新验收，如因乙方原因造成隐蔽不合格遭业主罚款的，由乙方承担

土建劳务承包合同(篇2)

甲方：

乙方：

为了确保本工程施工质量、进度、安全、成本及其文明施工达标， 使甲、乙双方共达双赢，提高施工队伍的管理水平和施工专业素质，根据施工项目工程的实际情况，现经双方协商达成协议如下：

一. 工程名称：

二. 方式承包：包工不包料。

三. 承包范围：地基与基础工程、主体工程。各分项工程有：地基结构(部分超深基础、土质换填)、混凝土(室内设备基础混凝土)、机械及人工回填土方、砌体砌筑、屋面保温找坡层、屋面混凝土找平及女儿墙造型砌筑及混凝土浇筑、地下室地面垫层(无地下室时，结构的一层地面地坪)、属于建筑物的管沟及盖板、地下室顶板及二层阳台底保温板铺设、地下室外墙挤塑板粘贴、柱侧面苯板保温安装、施工现场临设、临舍的搭建和拆除。注明：在施工期间不发生任何零工，凡图纸上发生的土建工程项目均由乙方承包及材料的进场装卸车，所有工程必须按相关技术规范进行施工。

四. 承包价格：

砖混结构： 元/m2;

框架结构： 元/m2;

厂房排架结构： 元/m2;

五. 计算方法：工程量按设计图纸的结构面积计算，保留二位小数，单位：m2。注明：①、如乙方不按合同约定的内容履行，甲方将按合同总价的3%下浮费用;如出现不符合规范要求的和验收不合格的工程量，均不计算其相应面积，并按其价值双倍扣出合同价款。甲方并可视情节轻重处罚。(不得低于5000元的罚款。)

②、乙方必须无条件听从甲方在项目的技术员对质量、安全、进度的要求，并在第一、二次施工放线时，乙方负责人必须参加，便于保护点位等，熟悉现场具体情况。否则甲方有权清乙方退场。被清退方退场结算按完成工作量的30%结算，其余任何费用由乙方自理。

③、材料管理：按材料的收发单执行，丢失由乙方承担(以费用说话)，发现浪费材料的，按项目制定的奖罚细则处罚。 乙方应积极配合项目技术员做好试件的制作、标志(即写字)、收集、养生、送检等工作。并不得使用不合格的材料。

六. 甲方责任：

1、甲方在乙方进场前，首先做好三通一平(水通、电通、路通、施工场地平整)，甲方提供给乙方临时宿舍(不提供女士或夫妻宿舍)、规划的施工现场平面图，在工程施工期间甲方按施工进度及施工组织设计向乙方提供必须的建筑材料、机械设备及工具。施工现场布置图由甲方向乙方提供一份，请按图布置。工程施工生活区免费供给定量的水、电。工程施工期间甲方给乙方提供施工图、变更及图纸会审记录一套，可供查阅(须存放在项目办公室内)。项目部项目技术员配合和监督检查乙方组织施工。现场有一名项目专职安全员监督各个工序的安全质量、施工现场的文明施工情况。项目技术员主要负责整个工程的施工工艺、施工成本、施工质量、施工进度、施工现场控制管理工作，并协助乙方放线、抄平工作。项目的材料保管员负责配合乙方，向乙方发放原材料，并做好记录。甲方负责按合同约定的内容向乙方支付费用。

2、施工现场临时用水：甲方按施工组织设计平面图布置。如遇特殊情况，由乙方报告，甲方审核，甲方根据施工实际情况认为切实可行的，由甲方派水工负责安装，乙方使用及负责管理。

3、施工现场临时用电：甲方按施工组织设计平面布置图布置，如有特殊情况须追加或变更，由乙方报告，甲方审核，甲方根据施工实际情况认为切实可行的，由甲方派电工负责安装，乙方使用及负责管理。

4、甲方对乙方在施工期间负责定期检查验收施工质量，并于每周星期一、三、五下午19:30召开例会。参加人员：项目管理人员及各工种工序的班组长等负责人，会议主要议题是每日的施工进度、质量、安全、文明施工等方面现场管理中存在的问题，要明确责任，落实到班组，若有问题限期整改，发现问题要及时解决，并拟定明、后天的作业计划，写出会议记录，并保存好。无故不参加者每人次处罚100元。

5、甲方负责对乙方的新工人进行教育，分阶段有针对性的对乙方各工种工序进行施工技术安全教育。

6、甲方负责在单位工程按合同约定的内容、工期、质量，乙方施工完后给乙方核算工程量。

七、乙方责任：

1、乙方接到甲方通知后，按要求在1日内进场，乙方进场后按甲方指定的地点，结合施工组织设计平面图进行搭建临时设施、临舍等。

2、 乙方接到施工设计图纸后，应配备一名有相应专业技术知识和技能的人员，认真对图纸熟悉，了解设计意图，并在一周内做好材料用量计划表，上报甲方项目技术员审核，不得虚报漏报，如因虚报漏报造成的经济责任由乙方承担，乙方可根据施工的进展情况分阶段分批次进行计划。计划上报项目部时间必须提前2~3天，应留出采购的时间，不得造成停工待料，影响工期。

3、 甲方的材料进场后,乙方负责按指定的地点卸车、堆放(或摆放)，必须按规格、品种堆放整齐。

4、 甲方材料进场后,乙方负责按指定的地点卸车、堆放(或摆放)，并配合项目材料员对可回收材料数量的清点及签收工作，在日后的使用中，发现浪费材料的行为，按项目制定的处罚细则处罚。

5、 工程完工后材料退场，乙方配合甲方项目材料员退场，负责装车及出库材料的清点工作和出库单的签收工作。

6、 在工程施工阶段

①、按图施工，不得私自更改设计图纸，若发现问题及时向项目技术员提出，得到解决方案后再继续施工。

②、施工的材料不得浪费，认真做好工完场地清，施工配料严格按要求的重量比例(施工配合比通知单)进行，现场每天施工完后不得出现剩余砂浆等原材料，发现浪费材料的按项目制定的奖罚细则处罚。

③、施工机具要管理好：乙方使用的机械设备(如搅拌机)等，在每次用完后必须清理干净，不得出现残留砂浆和混凝土等，定期或不定时的保养加油，对手推车及相应的工具每天施工完后应在指定的地点冲洗干净，并摆放整齐。在使用前检查是否须加气、加油，完好无损后才可以使用。

④、每一阶段的随机检查(安全、质量的)及质量验收，班组长和班组技术骨干必须参加，要了解情况。

⑤、施工机械由乙方负责派专人操作。要自行看护好。 ⑥、砖、砌块、预制构件等进场后，必须摆放整齐，不得出现野蛮施工，材料损耗超过施工要求之外的由乙方承担。

⑦、混凝土浇筑后，乙方设专人养护混凝土，砼养护时间不得少于3天，每天洒水不得少于4次。养护不到位，但未造成质量事故的每次罚款100元，造成质量事故的，乙方全部负责，甲方不替乙方承担任何责任。

⑧、不得向硬防护、水平防护丢弃杂物，建筑垃圾按指定地点堆放。

⑨、乙方遵守甲方的水电管理制度，凡超额用量由乙方负担。

⑩、乙方每周一、三、五19：30分，无正当理由拒绝参加甲方的例会，每人次处罚100元。并要积极配合其他承包施工队开展工作。

⑾、不得使用电炉子、电暖气和电热水器，用液化汽做燃料，做饭、烧水，如果发现违反规定，甲方除没收其用具外，还进行罚款处理，每次500元。

八、安全责任与义务

1、 乙方进场后如实对进场的所有工人登记，并提供各个施工人员的身份证和上岗证复印件给甲方建档。进场工人不得有未满18岁的及精神病人、孕婴、老人等。

2、 进场的工人定时参加项目组织的安全教育会议及安全施工技术交底。

3、 班组长、特殊工种(电焊工、机械操作手、起重工、架子工、模板工)必须与项目部签定安全生产目标责任书。

4、 进场的工人不得违章作业，不得酒后施工。遵守项目部相关的安全规章制度，乙方如出现违章作业、酒后施工或不遵守项目规章制度而造成的后果，其责任由乙方承担，并甲方有权另将按情节轻重予以500~20xx元的经济处罚。但不论任何一方人员，若酒后上岗，任何人均有权向项目技术员或项目负责人反映此事。

5、 机械设备设专人操作、保养和管理，非机械手，严禁违章操作，如有违章造成的后果，责任由乙方承担。非专业电工未经甲方同意或施工平面图未含的线路，属私拉乱接电线，造成的安全责任由乙方承担。

6、 高空作业(距地高度≥2米的)必须戴好安全帽，系好安全带，不得违章操作，否则每违章一次未造成事故者甲方有权予以500~5000元的经济处罚，造成事故的一切经济责任将由乙方承担，甲方不承担任何责任。若发现有偷盗行为的人员及班组，处以最少5000元及以上的罚款，情节恶劣的上报当地公安派出所。

7、 乙方应负责≧250mmⅹ250mm的各类洞口预留，详见施工图纸等。

8、 甲方在施工过程中只提供横纵外墙各一条轴线控制线，其他轴线及门窗洞口线均由乙方负责，项目技术员配合，并由项目技术员检查，复检。

9、 食堂炊事员、大师傅要有健康证，上岗证，并做到持证上岗。

九、工程设计变更

合同价款一经确定，原则上不再变动。但设计变更又必须进行，按具体工程的变更文件进行其施工变更，工程量的增减按照原有合同价款不变动的原则，不增加也不减少。(对乙方计算工程量也相应的不动)。

十、工期：按照项目的进度计划表执行。具体日期：_月_日至_月_日。

十一、工程质量、安全：合格工程。(质保金按8%计，区分工种计入与不计入)，质量评定按国家标准及行业标准执行。无任何安全事故发生。

十二、工程量结算

乙方按合同约定的内容施工完后，甲方须负责及时按合同约定的内容结算，具体结算办法按前述的计算方法执行(注：结构面积ⅹ约定单价―材料超额损耗价值―罚款=总产值)进行结算，质保金按8%的总产值进行计算。

十三、付款方式：

①、乙方进场后，甲方根据实际情况支付给乙方生活费，主体工程完工，经现场项目技术员验收合格后，由项目技术员签字认可，出具工程量结算单结算，甲方依据工程量结算单按产值支付合同价款的 %的费用，单位工程验收合格，审计结算完毕后15日内支付合同价款的 %。质保期(二年)满后无质

量问题一星期内支付给质保金，全部付清。

②、乙方必须持工程量结算单结算，乙方持该单于每周的一、三、五上午来甲方办公室审核，取得各主管签字后予以支付该单所列费用。

十四、违约责任

甲、乙双方必须落实合同约定的各项责任与义务，乙方在材料进场后必须在项目安排的地方堆放，材料丢失由乙方负责，损耗不记，其他一次性材料按预算定额供给(超出自理)。建筑材料和商砼、砌块、砂、砂浆浪费，甲方将采取加倍罚款(包括钢筋、水泥等主要材料)。此项为保护已有的材料，乙方应加强成品保护意识，树立成品保护思想。工期按合同约定的内容进行，提前一天奖励5000元，拖后一天罚款5000元;工程质量必须按合同约定的内容执行，如未经项目技术员认可，甲方不予支付费用;安全事项按合同约定的内容及项目安全生产目标责任书约定的内容执行。凡因施工队人员对施工项目造成的一切经济损失，均由乙方承担，费用支付时一律从费用中扣出。

十五、补充条款

乙方不得擅自带领民工跑到除甲方以外的第三方办公室诉说，要求付款。如监理办公室或建设单位的办公室等，这样，在他们的要求下，甲方会给你付款，但违反了本合同第十二条付款方式的约定，鉴于此，甲方在付款时将按每人头扣罚20xx元，作为违约处罚。

本合同一式两份，甲、乙方各存一份，均为正本。

甲方签字：

乙方签字：

年 月日

土建劳务承包合同(篇3)

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

身份证号码：

电话：

按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑装饰工程承包合同条例》的定，结合本工程具体情况，甲方将 发包给乙方。双方达成如下合同内容。

第一条：工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地址：

1.3承包范围：

1.4承包方式：

1.5工期：本分包工程自 月 日开工至 月 日竣工。

1.6工程质量：

1.8劳务工费结算方法：

第二条：甲方责任

2.1乙方进场前2天，甲方向乙方提供确认的施工图纸一份，并向乙方进行现场图纸交底。

2.2甲方必须提供给乙方单位工程施工总进度计划表。

2.3 甲方需保证施工中的各种主辅材料及时到位，材料到位后及时通知乙方安排施工。

2.4 施工工程中，有项目变更或者增加需及时通知乙方。

第三条：乙方责任

3.1乙方进场后，及时主动与项目部专职施工人员取得联系，对于施工方案及施工图纸的做法和分项进度计划进行现场交底。

3.2 及时提供施工中所需的主辅材料的规格及数量，做好施工中的材料控制，协调施工中的材料供给要求及顺序。所需材料清单需提前三日提交给甲方。

3.3施工中项目部施工人员要求增加或者变更的工作需先通知甲方，由甲方与项目部协调后再通知乙方施工，未接到甲方通知，乙方不得擅自施工合同外工程。

3.4合同当事人须按要求组织施工，保质保量按期完成施工任务。

3.5严格执行新的施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定，严格按照图纸或做法说明进行施工，配合项目部做好各项质量检查记录，一同参加竣工验收。

3.6在实际施工过程中，乙方未经甲方同意不得随意拆挖原有建筑物、树木及各种设备管线等。

3.7工程竣工未验收之前，负责对承包范围内的成品保护。

3.8乙方所有施工人员的人身意外保险、住宿、饮食、安全防护及劳保用品均由乙方负责。

第四条：关于工期的约定

4.1因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工影响工期，工期不顺延，并按拖延总天数的每天500元作为罚款处理。严重的甲方有权终止施工合同，及时清理乙方队伍退出施工现场。决算按已完成工程量总收费的70%作为乙方结算收费。其余30%属乙方赔偿甲方的损失费用。

4.2 因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。

第五条：工程质量及验收的约定

5.1本分项工程以施工图纸、做法说明、设计变更和国家制订的现行验收规范为质量评定验收标准。

5.2本工程质量等级为宜昌市合格工程。

5.3由于乙方原因造成质量事故，其造成的经济损失由乙方承担，工期不顺延。

5.4本分项工程完工后，经业主及监理分项竣工验收合格后才方可进行结算。

5.5乙方中途放弃承包或将工程转包第三者，甲方有权拒付乙方已完的工程收费。

5.6乙方必须严格按照项目部的生产指定书进行合理生产施工。

5.7乙方聚众闹事、扰乱甲方正常工作秩序的，必须随时随地清除出本工地，且所造成的一切后果由乙方负责。

5.8乙方在施工过程中必须服从项目部的统一指挥，如乙方有违约行为，甲方有权对乙方进行罚款赔偿损失、终止合同等处罚。

第六条：工程款结算支付条款

6.1乙方根据本合同范围，按施工图纸、设计变更、完工签证单等结算资料作出施工结算书(结算清单)报甲方预算组。

6.2进场当月在无完成工程量之前，生活费由乙方自行调节(甲方不给乙方支付生活费)。

6.3公司按工程进度支付给各施工队部分进度款，在施工过程中，无特殊情况，甲方在中途不向乙方发放各类借支。

第七条：解除终止合同的条件

7.1经甲、乙双方协商一致，本合同可以解除。

7.2乙方有下列情况之一的，甲方可以解除本合同：

① 严重违反劳动纪律或本单位依法制定的规章制度的。

② 严重失职、营私舞弊对本单位利益造成重大损害的。

③ 被依法追究刑事责任的。

第八条：有关安全和防火的约定

8.1乙方应遵守甲方安全生产和文明施工的有关规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。严禁出现“三违”现象。由于乙方安全措施不力造成乙方或他人安全事故的责任和由此而发生的费用，均由乙方承担。

8.2甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，甲方不得强行要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。

8.3施工期间乙方派驻施工作业人员必须是身心健康，无心脏病、高血压、癫痫等传染性疾病的成年男子，严禁老、弱、病、残、孕、幼人员作业，严禁隐疾患者及童工进入工地，严禁招收车站、路边的不熟悉的人员进入工地，否则，一切责任乙方负责。有关健康诊断由乙方自行办理。乙方施工人员医药费由乙方自理。乙方须提供进场工人的身份证、上岗证、特殊行业操作证等有效证件的复印件。

8.4任何理由的争吵，斗殴行为均受到重罚处理，并由乙方承担由此造成的刑事、民事责任。

8.5施工期间必须遵守《施工现场管理及处罚条例》，如有违反按此条例中规定处理。

第九条：争议或纠纷处理

9.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决，或请有关部门进行调解。

9.2当事人不愿通过协商，调解解决或协商调解不成的，在合同执行中发生的争议双方同意在施工所在地区经济仲裁委员会仲裁。

第十条：本合同共二份，双方各执一份。

第十一条：本合同履行完成后自然终止。

甲方：

乙方：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

土建劳务承包合同(篇4)

发包方(甲方)

承包方(乙方)： 身份证号码： 电话：

按照《中华人民共和国民法典》和《建筑装饰工程承包合同条例》的定，结合本工程具体情况，甲方将 发包给乙方。双方达成如下合同内容。

第一条：工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地址：

1.3承包范围：

1.4承包方式：

1.5工期：本分包工程自____月____日开工至____月____日竣工。

1.6工程质量：

1.8劳务工费结算方法：

第二条：甲方责任

2.1乙方进场前2天，甲方向乙方提供确认的施工图纸一份，并向乙方进行现场图纸交底。

2.2甲方必须提供给乙方单位工程施工总进度计划表。

2.3 甲方需保证施工中的各种主辅材料及时到位，材料到位后及时通知乙方安排施工。

2.4 施工工程中，有项目变更或者增加需及时通知乙方。

第三条：乙方责任

3.1乙方进场后，及时主动与项目部专职施工人员取得联系，对于施工方案及施工图纸的做法和分项进度计划进行现场交底。

3.2 及时提供施工中所需的主辅材料的规格及数量，做好施工中的材料控制，协调施工中的材料供给要求及顺序。所需材料清单需提前____日提交给甲方。

3.3 施工中项目部施工人员要求增加或者变更的工作需先通知甲方，由甲方与项目部协调后再通知乙方施工，未接到甲方通知，乙方不得擅自施工合同外工程。

3.4合同当事人须按要求组织施工，保质保量按期完成施工任务。

3.5严格执行新的施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定，严格按照图纸或做法说明进行施工，配合项目部做好各项质量检查记录，一同参加竣工验收。

3.6在实际施工过程中，乙方未经甲方同意不得随意拆挖原有建筑物、树木及各种设备管线等。

3.7工程竣工未验收之前，负责对承包范围内的成品保护。

3.8乙方所有施工人员的人身意外保险、住宿、饮食、安全防护及劳保用品均由乙方负责。

第四条：关于工期的约定

4.1 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工影响工期，工期不顺延，并按拖延总天数的每天500元作为罚款处理。严重的甲方有权终止施工合同，及时清理乙方队伍退出施工现场。决算按已完成工程量总收费的70%作为乙方结算收费。其余30%属乙方赔偿甲方的损失费用。

4.2 因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。

第五条：工程质量及验收的约定

5.1本分项工程以施工图纸、做法说明、设计变更和国家制订的现行验收规范为质量评定验收标准。

5.2本工程质量等级为____市合格工程。

5.3由于乙方原因造成质量事故，其造成的经济损失由乙方承担，工期不顺延。

5.4本分项工程完工后，经业主及监理分项竣工验收合格后才方可进行结算。

5.5乙方中途放弃承包或将工程转包

第三者，甲方有权拒付乙方已完的工程收费。

5.6乙方必须严格按照项目部的生产指定书进行合理生产施工。

5.7乙方聚众闹事、扰乱甲方正常工作秩序的，必须随时随地清除出本工地，且所造成的一切后果由乙方负责。

5.8乙方在施工过程中必须服从项目部的统一指挥，如乙方有违约行为，甲方有权对乙方进行罚款赔偿损失、终止合同等处罚

土建劳务承包合同(篇5)

发包方： (以下简称甲方)

承包方：(以下简称乙方)

甲方将总承包的位于广元市朝天区朝天镇明月路48号的广元市朝天区人民医院灾后重建门急诊住院综合楼工程(以下简称“本工程”)土建劳务承包给乙方。双方本着平等互利的原则，经充分协商，达成协议如下：

1、工程名称：广元市朝天区人民医院灾后重建门急诊住院综合楼

2、结构形式及建筑面积：框剪，地下一层、地上十四层，建筑面积15540㎡。

3、承包范围及工作内容

3.1承包范围：设计施工图内的全部土建工程和现场安全文明施工、现场临时设施以及甲方、建设方分包项目的配合用架、堵孔洞、抹灰及补烂一次性用工等。

3.2 工作内容：

3.2.1模板工程：设计施工图内的所有模板工程(包括砖胎模)。模板制、安、拆所需的所有机械、设备、工具用具以及全部主材(包括周材)和辅材等由乙方提供，仅止水对拉螺栓由甲方提供。

3.2.2钢筋工程：设计施工图内的所有钢筋制作安装，包括焊接、机械连接(连接套筒及攻丝由乙方负责，而且每台套丝机乙方配两名辅助用工)、植筋以及预埋铁件、铁马凳的制安。钢筋工程所需的全部机械、设备、工具用具以及全部辅材等由乙方提供，仅钢材原材料由甲方提供。

3.2.3混凝土工程：设计施工图内的所有混凝土工程的浇筑和养护。除商品砼、输送泵、输送管由甲方提供外，其它所有机械、设备、工具用具以及全部辅材等由乙方提供，包括泵、管的安、拆和清洗。部分需自拌的砼由乙方拌制。

3.2.4砌体工程：设计施工图内的所有多孔砖、空心砖、标砖和砌块的砌筑以及预制构件的制作、安装。甲方提供砖(砌块)、水泥、砂、外加剂，其它所有机械、设备、工具用具以及全部辅材等由乙方提供。

3.2.5装饰工程：装饰工程所需原材料由甲方提供外，其它所需机械、设备、工具用具以及全部辅材等由乙方提供。抹灰：设计施工图内的所有室内、外墙面及天棚抹灰(清水模板砼面不抹灰，但必须打磨)。不包括保温层施工。楼地面：设计施工图内的所有楼地面工程，包括贴地面砖石。屋面：除柔性防水层、聚苯板保温层、嵌缝油膏以外的所有土建工作内容。墙面砖：设计施工图内的所有内墙瓷砖和外墙面砖，不含外墙保温。明沟及散水：设计施工图内的所有明沟及散水的全部土建工作内容，包括沟盖板的制作和安装，不包括油膏嵌缝。

3.2.6 土建范围的原材料(不含钢筋下车)及周转材料现场上下车、多次转运及堆码用工。

3.2.7甲方或建设方分包项目(门窗、玻璃幕墙、轻钢玻璃雨棚、铝塑板、给排水、电气、防水、保温、消防、通风空调、栏杆、电梯、内外墙漆、以及其它精装修等项目)的配合、预留孔洞和预埋件设置、吊管洞、堵管洞、抹面、补边、土建补烂、分包方需要搭设的脚手架。

3.2.8 安全施工

a. 洞口、临边防护：安装、维护、拆除、油漆等的人工、机械、材料。

b. 现场所有钢管安全防护棚搭设：包含搭设、维护、拆除、油漆等的人工、机械、材料。

c. 安全标识、标牌、标语的悬挂用工(含机具)。

d. 跑梯搭拆，挡脚板制作、安装、油漆等的人工、机械、材料。

3.2.9 文明施工

现场设置不低于二人的专职保洁员负责施工现场、工地厕所以及现场办公区内外的清洁卫生;施工的楼梯间、楼面各层应随时保持干净。因现场安全检查、质量检查、建设方检查、政府检查、现场开会等，需要临时突击现场打扫清洁卫生、腾场地和搬运材料等用工;现场所有材料必须堆码整齐;安全文明施工标志标牌、划标志线、油漆标志面用工。

3.2.10从开工到竣工，乙方委派不少于6名现场管理、施工、技术人员，全面负责现场质量、技术、安全、进度、文明施工以及协调管理，不得中途退场。

3.2.11乙方承担的工程内容，在未交付之前的成品保护工作。

4、工程标准

4.1 质量标准：主体达优质结构工程，整体工程质量合格。

4.2 安全文明施工标准：确保安全文明施工，力争标化工地。

4.3 工期要求：360天。

5、合同价款

5.1乙方在签订本合同前已完全清楚现场条件并已考虑工地周围环境、天气因素、交通道路、民工生活条件、现场地质资料、施工图纸、承包范围，并已考虑施工技术措施，安全维护、标准化文明工地施工措施等因素。本工程执行按施工图建筑面积固定综合单价包干。

5.2 本工程劳务承包单价：按包干(建筑面积按20_清单定额及相关配套文件建筑面积计算规范执行)。本单价已包含各种规费、税金等。

6、付款方式

6.1进度款付款依据：按工程进度之节点工期为支付进度款的依据，节点分为：地下室工程、主体1~4层、主体5~9层、主体10~14层、装饰14~10层、装饰9~5层、装饰4~地下1层等共七个节点。

6.2 计算方式：甲方按50万元/节点支付乙方劳务费。乙方每完成一个节点后，以书面形式向甲方项目部申报，经甲方项目部核定后支付劳务费。

6.3付款方式：甲方核定节点工期后十日内，支付本次节点进度劳务费计伍拾万元整。土建工程全部完成并经甲方项目部初验合格后十日内，再支付劳务费伍拾万元整。全部工程竣工验收合格后两个月内，扣除总价款5%的保修金后付清余款。竣工验收合格一年后，扣除实际发生的保修费，退还保修金(无息)。每次付款，乙方必须提供劳务发票。

6.4甲方每次支付节点劳务费后，乙方必须接受甲方现场监督按实际到本施工现场施工的工人及管理人员名单(以门卫考勤记录为准)发放全部工资，并将签字按手印的工资发放记录留存甲方一份备查。

7、经济签证

若因甲方原因发生零星用工，工日数量以现场签证为准。结算单价为：技工

8、双方职责

8.1. 甲方职责

8.1.1 甲方负责向乙方提供的资料：本工程的全套施工图壹套，图纸会审纪要、设计变更、相关安全、文明施工技术资料等各壹份。

8.1.2 甲方管理人员为乙方提供每层水平控制点一个，轴线控制线二条，监督检查乙方施工质量、安全、进度的全过程。

8.1.3 甲方为乙方提供现场办公室一间。

8.1.4 甲方负责本工程所有验收的组织、接洽及相关事项。

8.1.5甲方负责本工程所需的钢材、商砼、水泥、砂、石子、外加剂、砖、砌块、地面砖、瓷砖、外墙面砖、花岗石、钢丝网或纤维网、止水对拉螺杆、止水钢板(或橡胶止水条、带)、施工临水临电(临水：水龙头外的软管乙方承担;临电：三级箱外的线、箱、行走灯等由乙方承担)等的供应，除此以外的所有机械、设备、工具用具、材料(包括周转材料、辅助材料)等均由乙方承担。

8.1.6.甲方负责提供安全文明施工所需的警示牌、标语等。

8.2. 乙方职责

8.2.1乙方人员进场后，应及时向甲方提供本工程现场项目负责人及各分项现场管理人员名单(不少于六名)，包括总负责人、分管工长、安全员(有证)、现场文明施工管理员及其联系方式。

8.2.2乙方现场工人必须是年满18周岁以上、55周岁以下，且身体健康、遵纪守法的工人。应全部登记造册存档，并提交个人的有效身份证复印件、暂住证、务工证、婚育证明等相关资料。

8.2.3乙方负责安全管理的人员应主动配合甲方安全员对新进场的工人首先进行“三级”安全教育及办理相关手续后再上岗;未经“三级”教育的工人不得上岗。

8.2.4乙方工人进入施工现场必须戴统一黄色安全帽，统一着工作装(服装由甲方提供)，并遵守施工现场的一切规章制度，爱护各种公共设施，损坏设施照价赔偿;严禁男女混住;不准带小孩进入施工区域。

8.2.5乙方的特种作业人员(机操工、焊工、架工、塔机指挥等)，一律按要求持证上岗(查证有效原件，提交复印件)，并应全部进行登记造册存档，同时听从甲方安全员的安排指挥。塔机指挥必须是货物起、落点各一人。

8.2.6 乙方钢筋工长在下料之前，应充分考虑材料的节约，钢筋损耗率严格控制在2%以内，超出部分由乙方照价赔偿。

8.2.7乙方必须按标化工地的要求组织施工，并随时接受甲方监督和检查，做到工完料尽场地清;配备专职清洁人员负责现场、生活办公区环境卫生，随时保持施工现场内的文明整洁。

8.2.8 乙方负责施工现场、现场办公区以及自己生活区的安全保卫工作，保证自身材料和机具以及甲方办公设施、材料、设备及设施等的安全。

8.2.9乙方应随时保证有足够的合格技术工人，以确保工程工期和质量，并保证节假日、农忙季节以及业主方特殊要求情况下的施工人员数量。节假日、农忙季节以及业主方特殊要求情况下的施工人员数量没有满足甲方要求的，按每人每天100元处罚。

8.2.10乙方应及时配合甲方完成工程范围内的样品打样确认工作。承建工程在未交付甲方之前，应做好成品保护工作，保护期间如发生损坏，乙方应及时主动修复并保证其质量。所发生的一切费用，由乙方自行负责。

8.2.11乙方自进场之日起至工程竣工止，一切违法、违规、违章行为(安全文明生产、治安保卫、计划生育等)的责任及连带第三方责任概由乙方自行负责。

8.2.12乙方应执行甲方的指令，接受甲方的监督、管理。乙方在本工程中的一切施工行为，如违反国家、当地政府和建设行政管理部门现行的法律法规，概由乙方自行负责，并承担全部经济和法律责任。

8.2.13乙方的所有作业人员在本工程施工期间因违反施工现场的相关规定，违章指挥、违章作业等原因所造成的人身伤害(包括：伤、残、亡事故)及财产损失，均由乙方自行处理并承担全部的经济和法律责任。

8.2.14因业主方不许在施工现场搭设民工生活区，只能在异地设置，生活区的安保及清洁卫生由乙方承担。乙方工人上下班必须遵守交通规则，做好交通安全工作。若发生交通安全事故，一切经济损失和法律责任由乙方承担。

8.2.15乙方所有人员在施工现场外发生的一切违法、违纪行为所造成的经济损失和法律责任均由乙方自行承担。

8.2.16在甲方按合同支付进度款的前提下，乙方工人不论任何理由，均不得到甲方或业主方闹事，否则，按￥10000元/次处以乙方罚款，其罚款在乙方劳务费中扣除。

8.2.17乙方现场负责人及管理人员，在施工作业期间必须全时段留守施工现场，甲方将对乙方管理人员进行现场考勤。若有事，乙方负责人应提前一天向甲方项目经理请假，否则，处以罚款￥1000元/人.次;乙方管理人员在工程未完工前，未经甲方同意不得撤离本工程施工现场，亦不得擅自更换(甲方有权要求更换)，否则将按￥5000元/人处以罚款。

8.2.18乙方负责的三级配电箱以外的电源线，动力必须为五芯绝缘胶管线，照明必须为三芯绝缘胶管线，不得有护套线及花线之内的电线在现场出现，否则，每发现一处，按1000元/次处以罚款。焊接机械设备必须带有二次空载保护器，经甲方验收合格后方可使用。在施工现场及生活区内严禁私拉乱接各种电线。

8.2.19若出现质量问题，乙方除赔偿甲方的经济损失外，甲方有权处以罚款。层高、轴线超出规范，罚款20_元/处(每层基准轴线和基准水平点由甲方提供);爆模1000元/处;≥200cm2蜂窝、麻面和露筋500元/处;≥5cm深的孔洞情节轻重处100-1000元/次的罚款。

8.2.20乙方施工现场工人所需的安全帽、安全带、手套、雨具及其他全部劳保用品由乙方自行提供。

8.2.21除保证施工正常进行的机械、设备配置外，因本工程高达60米，乙方必须至少设置一台施工电梯;为保证砼施工进度和质量，乙方必须至少设置一台砼布料机。

9、工程质量与检验

9.1 本工程的质量管理严格按照现行《建筑工程施工验收规范》、《建筑工程质量管理条例》执行。

9.2 检查和返工

9.2.1乙方应按标准、规范和设计图纸要求严格施工，并积极配合甲方接受监理单位和建设单位的.检查检验，并为检查检验提供便利条件。

9.2.2出现质量问题，甲方有权责令乙方返工整改，如乙方不在限期内整改完毕，甲方有权对乙方进行经济处罚或要求乙方停工，由此造成的经济损失、工期延误全部由乙方负责，并追究乙方违约责任。

9.2.3工程质量如达不到验收标准，监理单位和建设单位一经发现，乙方应按监理单位和建设单位的要求整改或者重新施工，直到符合约定标准，由乙方承担整改或重新施工的所有费用，由此给甲方造成的材料损失费，甲方在进度款中扣除，工期不予顺延。

9.3 隐蔽工程及中间验收

本工程具备隐蔽条件或达到中间验收部位，乙方质检员应先进行认真自检后再通知甲方项目负责人，经甲方检查合格后，再由甲方通知监理单位和建设单位进行验收。验收合格，监理单位和建设单位在验收记录上签字确认后，乙方才能进行隐蔽和继续施工，如验收不合格，乙方必须无条件在规定的时间内整改后重新验收。

10、工程质量保修

10.1 保修责任：根据中华人民共和国建设部令第80号《房屋建筑工程质量保修办法》，乙方承担以下保修责任：

10.1.1房屋建筑工程在保修期内，属乙方承包的范围内出现质量问题，甲方向乙方发出保修通知后，乙方必须在甲方发出通知后24小时内到现场核查情况，并立即予以维修。不能及时修复时，应向对方说明情况以及可行的修复时间，乙方应保证在双方协商时间内完成维修工作并保证维修质量。

10.1.2凡因乙方原因发生涉及结构安全的质量缺陷，甲方有权委托具有资质的质量处理单位进行加固施工，全部费用由乙方承担。

10.1.3在保修期限内，因乙方原因维修不及时或未达到质量要求造成人身伤害、财产损失的由乙方承担赔偿责任。

10.2 保修范围：本合同乙方承包范围内的所有工作内容即为乙方保修范围(甲方分包项目除外)。

10.3 保修期限：从工程竣工验收合格之日起计算，保修期为两年。 10.4 保修的履行方式

10.4.1乙方在签订本合同时以书面的形式留下乙方的通讯地址、联系电话，若因乙方地址不详、电话变更、人员变换等导致甲方无法联系，甲方有权组织维修，并由乙方承担全部费用及违约责任，其费用在保修金内扣除。

10.4.2乙方在保修施工时必须做到以下几点：

a. 保护业主财产安全;

b. 保证施工质量，完工后由业主评定保修质量;

c. 保修施工完工时，需做好卫生，请业主在《保修通知书》上签字确认。

11、违约责任及奖罚

11.1 本工程必须达到广元市文明工地标准，达到则奖励乙方两万元，否则，在乙方工程款中扣两万元作为违约金。

11.2若乙方按照约定工期(包含节点工期和竣工工期)提前完工，每提前一天，奖励乙方一千元;每延误一天(甲方和业主方原因造成的工期延误除外)，处乙方罚款两千元。

11.3 乙方施工中途不得以任何理由擅自退场，否则，甲方只按完成量的50%支付工程款，其它50%作为给甲方造成损失的违约金。

11.4、在施工过程中，因乙方原因造成业主、监理、质监、安监等对甲方的罚款，由乙方承担，甲方有权追加被罚金额20%～100%的处罚。

12、争议

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人友好协商解决，协商不成时，可向广元市仲裁机构申请仲裁或向朝天区人民法院提起诉讼。

13、合同解除

13.1 甲、乙双方协商一致，可以解除本合同;

13.2若乙方不能保质按时完成其承包任务，甲方发出书面警告三日内仍无明显成效时，甲方可发出书面通知解除合同，乙方应在书面通知发出三日内无条件退场，劳务费的结算若发生争议，将以不利于乙方的方式结算，且违约责任由乙方承担，甲方扣除乙方工程款叁拾万元作为违约金。

14、合同生效与终止

14.1 本合同经双方法定代表人或委托代理人签名、盖章后生效。

14.2 甲、乙双方履行完本合同的全部义务，乙方保修期到期，甲方退还保修金后，合同自动失效。

14.3 本合同未尽事宜，甲、乙双方另行友好协商解决。

14.4 本合同一式六份，甲方执四份，乙方执两份，具有同等法律效力。

甲方：

乙方：

法定(委托)代表：

法定(委托)代表：

通信地址：

通信地址：

公司电话：

公司电话：

联系人：

联系人：

电话：

电话：

签订地点：本工程施工工地

签订日期： 年 月 日

土建劳务承包合同(篇6)

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

依照《中华人民共和国民法典》，参考《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程的木工工种施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：___

工程地点：黄河路以北你，西一路以西

施工内容:甲方承包范围内的泥工所有工作

二、劳务承包范围承包范围：基槽土方，砼，墙体砌筑，装饰工程

三、承包方式及施工内容

1、承包方式：包清工

(1)乙方自理的材料和器具包括：铁锹、泥桶、铁抹了、木抹子安全帽等。

(2)甲方所提供材料及用具：塔吊(塔吊司机的工资由甲方支付)、职工的安全帽、商品混凝土、汽车泵、养护供水、砂子、水泥、石子、外加剂、泡沫板、钢管搭设的操作台、物料提升机(有操作证的操作司机由乙方自配并由乙方支付其工资)

2、乙方的施工内容包括单位工程施工图、变更文件、会审记要(含二次结构及附属工程)以内所属工种的施工(承包范围内原则上不存在点工，其它事宜另议)：施工员所报砼使用数量及标号的核查、汽车泵进场后的支脚铺垫、配备泵车的放料人员、模板的湿润及模板接缝的检查、混凝土的浇筑、土建部分及附属工程的砌体砌筑、按要求对新浇砼的养护、施工缝的.毛化处理及清理、漏浆及撒落砼的清理及合理利用、按配合比进行砂浆调制、配合试验员取样、若试验员不在现场时的试块制作(砼试块、砂浆试块)、冬期施工时的草席铺盖(草席转移、按指定位置整齐堆放)、由乙方在施工作业过程中产生的建筑垃圾的清理工作及必要的文明标化施工义务、部分场外运输(运距200内)、场内运输、场内二次搬运和落手清工作、门窗过梁(现浇、预制)砼浇筑及养护、工程结束后清理周围材料按要求指定的地点整齐堆放到位。

四、工期要求

按照项目部下达的进度计划如期完成施工任务。

(1)承包方按照公司项目部的的可行性计划，组织足够的人力、物力、财力按期完成施工任务。因乙方人力、物力、财力不济导致工期延误处以XXX元每天的罚款。

(2)承包人必须按项目总工确认的进度计划组织施工，接受项目部对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按项目总工提出的措施改进，经项目经理确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款，并且由此造成的损失由承包人承担。采取的改进措施和实施细则如下：

a、高于市场价(技工按200元每天、普工按100元每天)组织人员进行进行点工作业，发生款项从乙方工程款中扣除。

b、分出部分工作量由其它班组作业(划出的工程的单价为乙方承包价的1.1倍)，产生的款项从乙方工程款中扣除。

(3)当乙方进场的劳动力不能满足工程进度要求时,甲方将下达追加劳动力的书面通知,在下达追加劳动力书面通知后的10个日历天内若乙方不能按要求组织工人进场,甲方有权终止本合同，并处以已完成泥工工程量总价20%的罚款。

(4)乙方进场的自理材料数量须满足工程进度要求，因乙方所进场材料不能满足施工进度造成工期延误，每延误一天对乙方罚款1000元人民币，工期延误一周后(含一周)，甲方有权终止合同，并处以已完成本泥工工程量总价15%的罚款。

(5)因以下原因造成工期延误，经发包方确认，工期相应顺延：

a、设计变更和工程量增加超过5%以上;

b、一周内非承包人原因，因天气、停电造成停工累计超过8小时;

c、不可抗力造成的工期延误;

五、质量标准

工程质量标准：合格

(1)承包方必须严格按照操作程序和行业标准施工，不得出现影响结构安全的砼质量问题(竖向构件的空洞、大面积(超过0.6㎡的蜂窝麻面)，若造成影响结构安全的质量问题时依照施工程序及行业标准分清责任并承担相关责任(包括误工费用、管理罚款、检测费用、业主罚款)。

(2)施工过程承包方相关施工人员应认真熟悉施工图纸所使用的各相关材料的标号及使用范围(特别是有地下室的工程)，仔细核对施工员上报砼的标号。施工中不得因对设计要求不熟悉而出现重大错误，若因承包方相关人员没有熟悉图纸的设计要求造成的所有施工损失的80%均由承包方负责。

(3)承包方在施工过程中应按国家相关规范操作，混凝土的施工宜参考项目部的混凝土施工方案进行，确保结构实体的绝对安全。

六、安全要求

1、承包方所有雇用的工人必须持有《中华人民共和国居民身份证》

2、按照国家相关法律要求承包方不得雇用童工和未满18周岁的未成年人;

3、新工人进场后承包方必须对工人进行安全教育，并建立工人的花名册，将所有雇用的人员的身份证复印一份附上其本人的正规照片3张交项目部安全管理员处。

4、承包方雇用的人员中途退场或完工退场后的3天内须通知项目部安全管理员。

5、施工作业过程中承包方的管理人员(带班人员)必须全程监督工人戴好安全帽，在安排劳动任务时应考虑职工的安全(例如：不安排年龄偏大或身体不好的工人从事高空作业或劳动强度大的作业);

6、承包方应按公司项目部安全管理人员要求做好生活区的安全管理工作。为了职工的安全和休息，项目部统一安排食堂和住宿。所有住宿人员必须在工地食堂就餐，严禁使用电饭煲、电炒锅、热得快及煤油灶、煤气灶。如发现者没收器具并每次罚款20元，对承包人每次罚款50元。宿舍内每天清扫，保持清洁。墙上不得乱涂乱画，发现一次罚款整个宿舍每人一次10元，承包人罚款100元。严禁不上班家属和学龄前儿童进入工地。一律不安排家属宿舍。班组在职工放假后，认真清扫宿舍移交项目部。

八、合同价款

①4楼基槽清理按12元平方米(由于现场没有塔吊补助4元平方米)。砼浇筑15元平方米(由于现场没有塔吊补助10元平方米)。

②商业C1段基础墙体砌筑230元立方米按实结算(由于现场没有塔吊补助50元立方米)。基础墙体粉刷9元平方米(由于现场没有塔吊补助4元平方米)。主体结构墙体200元立方米(由于现场没有塔吊补助50元立方米)。主体墙体粉刷14元平方米(由于现场没有塔吊补助4元平方米)。屋面工程27元平方米(由于现场没有塔吊补助5元平方米)。楼地面工程35元平方米(由于现场没有塔吊补助7元平方米)。

九、付款方式

根据双方约定付款方式为：

①乙方完成所有承包范围内的施工任务后，甲方向乙方支付至乙方所完成产值的80%(含已发放的职工生活费)，余款在工程竣工后六个月时付清。

③中间退场职工(含现场上班不满30天的临时工)的工资由乙方自理。

十、双方发生纠纷时，解决纠纷的措施

1、首先由双方协商解决。

2、若双方协商不成再按《中华人民共和国民法典》解决。

十一、合同生效

本合同书一式三份，甲、乙双方各执一份，公司项目部备案一份。合同中未尽事宜由双方协商解决，本合同书自签订之日起生效。

发包人：___分包人：___

________年____月____日________年____月____日

土建劳务承包合同(篇7)

甲方：

乙方：

为明确甲、乙双方权利及义务，根据《中华人民共和国民法典》、《劳动法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将 项目工程的劳务承包给乙方，经双方友好协商，就劳务承包事项协商达成一致，特订立合同希双方共同遵守。

一、劳务承包内容

工程名称：

建设地点：

建筑面积：

二、承包方式及范围

1、采用包工不包料(包括泥副工、木工、钢筋工、架子工、水电工)

(1)泥副工部分：桩基以上基础混凝土垫层、主体混凝土、砖砌体、内、外墙面粉刷、外墙面贴砖(楼、地面，顶棚为结构面)。

(2)木工部分：基础、主体工程以及屋面等施工设计图纸上的内容，包括施工用模板、木方等零星辅材，以及木工所用机械。

(3)钢筋工部分：桩基以上基础、主体工程等施工图纸上的钢筋工加工内容以及钢筋工所用机械。

(4)架子工部分：桩基以上基础、主体工程施工所需用工、架管、扣件、脚手板等各种材料，通道口、临边防护等设施。

(5)水电工部分：施工图纸上的水电预留、预埋、防雷、接地等所需用工。

2、乙方不包括弱电工程、人防工程、消防工程、门窗工程、油漆、涂料工程、内外墙地面保温工程、防水工程、工字架、工字钢、止水螺杆、室内二次装修和精装修工程、电梯安装工程、金属制作安装工程、其它非工程类的电焊、幕墙、干挂、机械台班及所有图纸外轴线以外的项目均不在承包范围之内。

3、乙方负责工程所需耗材：木方、模板、架管、架料、竹架、安全网所有是施工用的耗材。负责工程所需用的机械设备，如塔吊、输送泵、搅拌机、外用电梯、木工加工所有小型机械、钢筋制作的一切所需设备。乙方应负责自身安全防范的用具(如安全帽、手套等)。

其具体劳务分包范围及单价见附件一。

三、分包工作期限

本工程劳务包开工日期自________年____月____日临建动工，为乙方进场日。工程总工期为日历日 天。

四、质量标准

1、工程质量：按承包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，质量评定 合格 等级。

2、严格执行质量三检制度，每道工序完工后，乙方根据甲方要求首先进行自检、互检、交接检，并做好记录。

五、图纸

甲方应在乙方签订劳务分包合同后，向乙方提供本工程有关的标准图纸 四 套。

六、甲方的义务

1、组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同中的相关规定职责。

2、在________年____月____日前向乙方交付具备合同项目下劳务作业开工条件的施工场地。完成水、电、电讯等施工管线畅通和施工道路畅通。并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应和临时食宿场地，向乙方提供相应的水准点与坐标控制点位置

3、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底、组织图纸会审。

4、负责提供乙方独立使用的生产、生活、办公临时设施、施工用水、用电费用归甲方负担，及时交付应供材料和其它应由甲方提供的设备设施等。

5、按本合同约定，向乙方按时支付劳务分包的劳动报酬。

6、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调好现场工作关系，工程资料及周边的所有矛盾纠纷一切由甲方协调解决。

7、为乙方办理好上级有关部门规定的施工人员意外工伤害保险手续，并承担相应费用。

8、负责编制施工组织设计，统一制定各项目标，组织编制年、季、月施工计划，物质需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计划析测、实验的控制、监督、检查和验收。

乙方义务

1、对本合同承包范围内工程的工期、安全、质量、文明施工等向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作。

2、根据施工进度计划的要求，每月底向甲方提供下月施工进度计划，严格按照设计图纸、施工验收规范的技术要求及按施工设计方案组织施工，确保工程质量达到约定标准，科学安排作业计划，投入足够的劳动力，保证工期，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，加强安全教育，确保施工安全，加强现场管理，做到文明施工。

3、在施工过程中，乙方应爱护甲方的所有材料，如发现有浪费和损坏材料或者乙方未按甲方要求施工，所有返工而造成的一切经济损失都由乙方负责承担，甲方有权在乙方的工资款中扣除。

4、遵守甲方各项规章制度，服从甲方统一调度，进入施工现场做好一切防护工作，工人应有安全概念，确保自身安全。

5、做好施工现场已完工程部分的成品与半成品的保护工作。

6、乙方管理人员和技术施工人员应配合甲方测量放线工作，钢筋配料下料工作，搞好现场、安全、质量、进度、文明施工的具体落实工作。

7、食堂由乙方统一安排，食堂的用水用电费由甲方负担。

七、安全文明

1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

2、甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责，甲方不得要求乙方违反安全管理的规定强行施工。

八、事故处理

1、发生一般事故，不须上报有关部门的，白乙方负责。发生重大伤亡及意外事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方，同时按国家有关法律、行政法规甲方配合乙方对事故进行协调处理。

2、如发生安全事故，费用合计在鱼迁元以下的由乙方承担，超过伍仟元以上的由甲方承担：

九、保险

乙方施工开始前，乙方应获得甲方为旗工场地内的自有人员及第三人员生命财产办理相应的保险，且不需乙方支付保险费用。

十、施工变更

1、施工中如发生对原工作内容进行变更，甲方工程项目经理应提前5天以书面形式向乙方发出变更通知，并提供变更的相应的图纸和说明。乙方按照甲方(工程项目技术负责人)发出的变更通知及有关要求，进行变更。

2、因变更导致劳务报酬的增长及造成的劳务承包人经济损失，由甲方承担，延误的工期相应顺延。

3、施工中乙方不得对原工程设计进行变更，因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接经济损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。

十

一、承包单价及结算方式

1、根据本合同第二条的承包内容，本工程劳力报酬按现行建筑法规的规定，单价为： 进行结算。税金由甲方负责，设计变更经甲方现场主管施工员签证按实际增加造价。

2、劳务施工承包合同约定的结算建筑面积按《________年湖南建筑装饰装修工程消耗标准》计算。

十

二、劳务报酬的支付时间和方式

1、完成基础部分并验收合格后，支付实际完成工作量 。

2、主体工程按每月进度支付，每次支付完成工作量的 。 (按每月暂定____日为工作量报告日)。

3、装饰内外粉刷部分，甲方按月进度付款的

今日合同: 承包合同(篇三)

合作是指成员密切合作，配合默契，共同决策和与他人协商。合作者应对共同目标、实现途径和具体步骤等，有基本一致的认识。合作合同是一种特殊性质的合同，通常涉及到双方重大经济利益。我们一定要在看清楚合同内容的情况下再签订合同。那么，你知道合作合同都有哪些条款吗？经过搜索和整理，小编为大家呈现“今日合同: 承包合同(篇三)”，供大家参考，希望能帮助到有需要的朋友。

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

经政府采购招标结果及《合同法》相关规定，甲方将镇政府庭院绿化工程确定给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本协议，条款如下：

1、工程地点：靖边县红墩界镇政府。

2、开工准备

甲方前期使施工现场具备施工条件，并在开工后继续负责解决该工程遗留问题;甲方在施工前准备好施工图纸、技术交底等工作;乙方接到图纸后，尽快做出材料计划、施工组织设计及工程进度计划报给甲方。

4、工程款支付

苗木栽植完毕，经初验合格后，付合同价的50%;半年后经复验合格，再付合同价的40%;养护期满后，付清10%的余款。

5、工程质量

(1)所栽苗木质量必须符合工程要求，不得擅自改变苗木品种、规格及质量，所有苗木必须经过甲方验收合格后方可栽植;

(2)施工过程中，乙方必须服从甲方的监督检查和质量管理，如因质量问题造成返工，其费用由乙方全部负责;

(3)乙方在施工中要精心组织，确保安全，如有事故发生，后果自负;

(4)乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物。

7、养护管理和质量要求。

(1)大树及时支撑，支柱与树干相接部分应垫上防护物，以免磨伤树皮;

(2)栽植后及时封堰浇透水;

(3)及时中耕除草、施肥、修剪，确保苗木正常生长;

(4)苗木要及时防治病虫害;

(5)苗木管理期间，必须经常清理各种废弃物;

(6)乙方包栽包活，在栽植完工后，要养护苗木标准达到90%，其间发生的费用由乙方负担。

8、违约责任

甲方责任：

甲方如未按合同规定的时间和数额支付工程款，其间每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给乙方逾期违约金。

乙方责任：

工程质量不符合合同的规定，负责无偿修补或及时返工，由此造成的损失由乙方自行承担。

9、合同的生效与终止

本合同自双方签字盖章后生效。竣工结算，甲方支付完毕，乙方将工程交付甲方后条款终止。

10、合同份数

本合同一式_________份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执一份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。

11、本合同未经事宜，双方协商解决。

甲方(盖章)：

乙方(盖章)：

中介方(盖章)：

年月日

快递承包合同(篇三)

为了提高自己的学习效率，我们会与他人进行合作。通过团队合作，可以营造一种工作氛围，使每个队员都有一种归属感。合作合同不能约定违反外汇管理方面的规定，否则可能无效。签订合作合同，一定要清楚明白合同中的隐含条件。那么关于个人合作合同该怎么写呢？小编为此仔细地整理了以下内容《快递承包合同(篇三)》，仅供您在工作和学习中参考。

甲方:身份证号：

联系电话：

乙方：身份证号：

联系电话：

鉴于甲乙双方已于___年___月____日与汇通快递民治分公司负责人陈宇签署了承包合同，共同承包汇通快递深圳有限公司民治分公司(以下简称汇通快递)创业花园分部(包括民治金马广场、创业花园、南源新村、南贤商业广场、东泉新村、幸福风景花园)区域内业务(以下简称承包点)。现甲乙双方就合作具体事宜签订协议如下：

第一条合作内容

1.甲方负责出资人民币购买长安牌微型面包车(号：粤B3BQ69)用于收派件业务(该车辆不得从事与快递业务无关及非法营运活动)，并向汇通公司支付承包合同保证金，保证金总额为人民币肆仟元整(￥：4000.00元)。甲方除了上述投资外，还投资了乙方两个月的生活费人民币贰仟肆佰元整(￥：2400元)。

2.乙方负责承包点区域内汇通快递的收派件业务。

第二条合作期限及分配方式

1.本协议的合作期限暂定为壹年，即自_____年____月_____日起至_____年_____月_____日止(即承包合同期间，若承包合同期满甲乙双方均愿意与汇通公司续约的，则本协议顺延至续签后的合同期限)。

2.合作期间内，甲方只负责前期购买长安牌微型面包车、承包合同保证金的资金投资及支付乙方2个月的生活费用投资，甲方总投资金额共计贰万壹仟肆佰元整(￥：21400元)，乙方负责汇通公司内的一切业务运营及管理工作(包括收件、派件、车辆燃油及停车过桥费、车辆违章处罚费用、承担交通事故责任、保险期限到期的续保费用、承担收错、派错邮件造成的损失赔偿责任、遵守快递公司管理等)。

3.合作前期(即前两个月)，甲方，但乙方须从月足额向甲方支付投资收益，支付方式为次月15日前以银行转账的方式支付本月投资回报。20xx年3 、4两个月份每月支付人民币贰仟五百元整(￥：2500元)，从20xx年5月起至合同解除后乙方付清甲方投资回报前每月支付甲方人民币叁仟伍佰元整(￥：3500元)。乙方向甲方支付投资回报是无条件的，乙方不得以业务收益不好、资金紧张或因乙方承担过任何损失、赔偿责任为理由而拒付、少付及延迟支付甲方投资回报。

4.合作期间内，甲乙双方一致同意转让承包点的，转让所得全部归甲方所有(包括但不限于车辆、保证金、转让费等)。

第三条甲方权利义务

1.甲方有权对乙方工作进行临时性的检查，并提出意见、建议。

2.甲方有权使用所出资的车辆，但不得影响乙方工作的正常进行。

3.甲方有权按时足额收取投资回报。

第四条乙方权利义务

1.乙方应妥善保管好甲方车辆、遵守道路交通法规。

2.乙方应遵守汇通公司的管理，为客户提供优质服务，保证及时准确的收件、派件。

3.乙方应按时足额支付甲方投资回报。

第五条违约责任

乙方违反本协议第二条第3点，未按时足额支付甲方回报超过7日的，甲方有权同时或选择其中一种方式行使以下权利：

1.收回出资车辆并与汇通公司解除合同，同时撤回保证金。

2.按日向乙方收取违约金，违约金金额按人民币壹佰伍拾/日(￥：150元/日)计算。

第六条合作协议解除、终止

发生任何以下任何一种方式，本协议终止：

1.甲乙双方协商一致解除。

2.甲乙双方协商一致转让承包点。

3.乙方违约，未足额支付投资回报，经甲方通知超过一周的。

4.乙方发生违法、犯罪行为，致使车辆损失严重的。

第七条其他

本协议履行过程中，如发生争议，各方应当协商解决，如协商不成，任何一方均可向甲方所在地法院起诉。

本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

合同示范： 承包合同(示范版)

很多时候我们都需要彼此合作才能完成工作目标。团队合作能营造一种工作氛围，使每个团队成员都有参与感。合作合同是一种特殊性质的合同，通常涉及到双方重大经济利益。作为合同当事人，必须要清楚合同的具体内容。你知道合作合同的格式是怎样写的吗？为此，小编从网络上为大家精心整理了《合同示范： 承包合同(示范版)》，但愿对您的学习工作带来帮助。

甲方：深圳市皖南老灶餐饮管理有限公司

乙方：

根据（中华人民共和国劳动法），甲乙双方经平等协商，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。

一、工作内容及期限：乙方承包之短期临时工接受甲方聘用，服从甲方安排相关工作，本协议期限为 年 月 日到年月日，协议时间到期，双方通知对方终止劳动关系。如需要延期，经协商后，可另续签协议。

二、临时工人数：按甲方生产需要与乙方协商来定。

三、甲方的权利与义务

（1） 负责乙方所提供之临时员工日常人事管理：

（2） 乙方所派遣之临时工在为甲方做工期间：甲方需负责临时工的工作餐。

（3） 甲方有权要求乙方在每次结算时提供劳务发票，甲方需承担4个点的税费。

（4） 乙方必须保证甲方节假日能够正常营业，（在满足甲方要求的人员内），甲方有权根据自身的情况决定需不需要用工，乙方必须给予配合。甲方有权要求乙方在20xx年春节期间保证提供最低14人为甲方公司服务，如乙方不能履行甲方用人需求时，甲方有权不支付乙方当日费用，同时乙方每次需赔偿甲方损失费500元。

（5） 乙方积极配合甲方的营业工作，本着互惠互利的态度合作共赢。

四、劳动时间：经劳动管理部门批准，甲方安排短期临时工执行不定时工作制，甲方依照岗位实际工作，在（劳动法）的指导下，合理安排短期临时工的工作时间：临时工在酒店工作期间做满 2 小时以上甲方必须支付乙方费用。

五、劳动报酬：甲方支付乙方推荐之短期临时工为13元一小时（春节三天甲方支付乙方推荐之短期临时工为18元一小时）乙方全包。由甲方按短期临时工的实际出勤工时，以酒店主管每日签的出勤工时计算薪资，薪资以6天结算一次,以账户转账形式转账至乙方提供银行账户，由乙方发放给临时员工。乙方账户：

六、乙方的权利与义务：

（1） 接受甲方的管理，并按合同要求认真履行岗位职责，服从工作岗位安排或调整，遵纪守法，圆满完成工作任务；

（2） 享受合同规定的待遇：

（3） 在签订本合同时自愿遵守甲方的有关规定；

（4） 乙方保证满足甲方用人需求，确保甲方经营正常进行。如不能履行合同，乙方需赔偿甲方500元/每次。

（5） 乙方保证人员服从管理，如有乙方提供的员工不服从甲方公司管理而影响甲方“正常营业”，甲方不予支付乙方提供的员工当日当人费用，并且乙方每次需赔偿甲方500元费用。

（6） 甲方必须保证乙方所提供的短期临时工最低工作时间为五小时，如甲方没用够五小时，乙方照收五小时的费用。

（7）其他

七、聘用合同变更，解除，终止。

（1） 合同期内，甲乙双方要求解除合同的，应提前15天以书面形式向对方提出申请。解除合同时间从双方同意之日生效。

（2） 有下列情况之一的，乙方可以随时通知甲方解除合同：

1甲方未按规定支付劳动报酬的： ○

2甲方以暴力，监禁等非法手段强迫乙方工作的。 ○

（三）有下列情况之一，本合同自行终止：

（1）合同期限届满;

（2） 法律，法规规定的其他情况。

八、违反合同的责任和争议解决

合同一经签订具有法律效力。合同期未满，又不符合解除合同条件单方解除合同的，要承担违约责任。如解除合同甲，乙双方发生争议，应先有双方协商解决。协商无效的，可以向有关仲裁机构申诉。

九、调解与仲裁

双方履行本协议如发生争议，应先协商解决，协商无效，当事人可在争议发生六十日内向当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁：对仲裁裁决不服，可在收到仲裁裁决之日起十五天内向甲方所在地人民法院起诉。

十、本协议未尽事宜，按国家有关政策规定办理或双方协商解决。

十一、本协议一式两份，甲乙双方各一份，自签定之日起生效。

十二、双方必须保密所约定的内容与款项。

甲方(盖章)乙方（签名）

年 月日年 月 日