垫资合同模板1000字8篇。

伴随着法律规定逐步完善，我们很多人已经意识到了合同的重要性。签订合同可以采取书面形式，口头形式或者其他形式。我们在拟定合同时有什么要注意的点吗？下面是一起合同网为大家整理的“垫资合同模板”，我们后续还将不断提供这方面的内容。

垫资合同模板【篇1】

在建设工程施工合同中，时常会遇到当事人双方关于垫资的约定。关于垫资的效力，在我国有一个变化的过程。建设部、国家计委、财政部曾于1996年6月4日发出了《关于严格禁止在工程建设中带资承包的通知》，明确指出任何建设单位都不得以要求施工单位带资承包作为招标投标条件，更不得强行要求施工单位将此类内容写人工程承包合同，施工单位不得以带资承包作为竞争手段承揽工程，也不得用拖欠建材和设备生产厂家货款的方法转嫁由此造成的资金缺口，违反这一禁令的建设单位和施工单位都将受到经济处罚。两部一委的这一通知出台后，垫资施工被视为国家的一项禁令，人民法院在处理涉及垫资承包的施工合同纠纷时也将此禁令作为依据，对垫资承包施工合同的法律效力作出无效的认定。

在实践中法院一般将建设工程施工合同中的垫资条款或者另行签订的垫资合同性质认定为企业法人间违规拆借资金行为，因违反国家金融法规规定而无效，一般另行制作民事制裁决定书对垫资及利息予以收缴，随着《合同法》的出台，这种观点受到了越来越多的挑战。《合同法》本着充分尊重当事人的意思自治，鼓励交易的精神，以改变过去国家干预过多、认定无效过多的状况，对导致合同无效的“违法性”作出明确的界定：只有违反法律、行政法规的强制性规定才构成无效。人民法院在1999年12月出台的关于适用《合同法》若干问题的司法解释进一步明确指出：“合同法实施以后，人民法院确认合同无效，应当以全国人大及其常委会的法律和国务院制定的行政法规为依据，不得以地方性法规、行政规章为依据。”至此，以四部委《通知》这样的行政管理规范性文件认定垫资施工合同为无效显然是违背《合同法》及人民法院司法解释规定的。

最早将垫资行为合法化的是人民法院法释〔20xx〕16号《人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》，其中第3条在规定建设工程价款优先受偿权的范围时明确指出，建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用。建设工程司法解释将垫资行为进一步合法化。该解释第6条规定：“当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。”

垫资合同模板【篇2】

甲方：

乙方：

为了维护双方当事人的合法权益，根据相关法律法规的规定，双方给当事人协商就乙方租赁甲方土地相关事宜达成一致，签订本合同。

一、租赁土地位臵、面积、用途

甲方将位于出租给乙方作为经营使用，占地面积为____亩。

二、租赁期限

租赁期自____年____月____日至____年____月____日止，共____年。

三、租金计算标准及交付方法

1、租金计算标准：____元/每亩，在合同期内甲方不得再提出增加租金的要求。

2、租金交付方法：

四、甲方的权利和义务

1、对乙方租赁的土地拥有权。

2、对乙方的经营情况有监督检查权。

3、保护乙方的正常生产经营活动，维护乙方的合法权益。

五、乙方的权利和义务

1、对租赁土地享有使用权、收益权。

2、对租赁土地未经甲方同意不得擅自转租。

3、租赁期内发生的债权债务，均由乙方承担。

六、违约责任

双方当事人任何一方违反本合同规定条款，则视为违约，甲方违约，必须赔偿违约给乙方造成的一切经济损失。

七、特殊规定

如遇不可抗拒的自然灾害，造成重大损失，由双方协商解决相关事宜，租赁期内如遇国家征用或征收土地，土地补偿款归甲方所有，地上物补偿及经营损失补偿等归乙方所有。

八、合同变更、解除及纠纷的解决办法

双方当事人可以采取签订补充协议的方式对租赁合同进行变更和解除，发生合同纠纷时，双方协商解决，协商不成的，任何一方可直接向人民法院起诉。

九、本合同自双方签字后生效。

十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

出租方（甲方）：

承租方（乙方）：

签订日期：

垫资合同模板【篇3】

甲方(垫资方)：_______________________________

法定代表人：___________________________________

身份证号码：___________________________________

联系方式：_____________________________________

地址：_________________________________________

统一社会信用代码：_____________________________

乙方(借资方)：_______________________________

法定代表人：___________________________________

身份证号码：___________________________________

联系方式：_____________________________________

地址：_________________________________________

统一社会信用代码：_____________________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律和行政法规，为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务，保障双方的利益，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方通过友好协商达成如下协议：

第一条：借资用途

乙方与_____________有限公司签订有买卖合同，乙方购买_____________有限公司___________。由于乙方购买的___________数量较大，现乙方委托甲方对其购买的__________款进行垫付，乙方向甲方的借资专用于乙方与__________有限公司签订的___________买卖合同的购买___________用，不得挪作他用，不得进行违法活动，更不能随意侵占甲方的所贷款项。

第二条：垫资期限

甲方为乙方垫资的期限为：自_____年_____月_____日到_____年_____月_____日。

第三条：垫资形式

甲方直接为乙方与_______________有限公司之间的麸皮买卖合同所需资金进行垫付。乙方应按照甲方垫资购买_____数量_____元/吨的提成给予甲方。

第四条：还款期限与还款方式

1.乙方还款期限为：乙方应于_____年_____月_____日前还款。

2.甲方账户信息

开户行：__________________________________

户名：____________________________________

银行账号：________________________________

第五条：双方责任义务

(一)甲方的主要权利和义务

(1)按照本协议约定按期足额提供垫资，但因乙方原因造成迟延的除外：

(2)对甲方提供的有关个人资料予以保密：

(3)甲方有权了解，核实有关乙方身份财力状况，有权要求乙方提供相关文件资料：

垫资合同模板【篇4】

编号：甲方：乙方（借款人）： 身份证号：鉴于乙方拟向 银行 支行（以下简称为“贷款银行”）申请个人汽车消费贷款，由于客观原因，乙方客户需提前提车， 乙方申请提前垫资，经甲、乙双方自愿协商，达成以下协议。 垫资事项1.1甲方同意为乙方此次融资资金需求提供垫资，金额为人民币（大写） 百拾 万 仟 佰 拾 元整（小写：RMB ）甲、乙双方一致同意将此笔垫资转入以下指定账户：户名： ；账号： ；1.2乙方同意将贷款银行审批通过发放给乙方个人汽车消费款发放至以下指定账户，作为乙方应向甲方偿还的垫资款项，并出具划款授权委托书：户名： ；账号： ；1.3垫资期间为自甲方将此笔垫资款转入本协议第1.1条指定账户之日起至贷款银行将乙方贷款款项划入本协议第1.2条指定账户之日止，最长不超过 天。否则，经甲方同意，可适当延期，每延期一天，甲方有权利按垫资金额的 ‰（千分之 ）向乙方收取延迟金，延迟金必须在甲方同意延期时缴纳完毕。 乙方贷款事项2.1乙方委托甲方向贷款银行申请人民币（大写） 百 拾 万 仟 佰 拾 元整（小写：RMB ）的个人汽车贷款（贷款金额以贷款银行出具的《同意贷款通知书》为准）。2.2 乙方所能申请的贷款额度和贷款期限以贷款银行审批为准，若贷款银行所审批的贷款额度和贷款期限未能满足乙方贷款申请要求的，不视为甲方未履行本协议所约定义务，甲方对此不承担违约责任。 保证及违约责任3.1乙方保证向甲方及贷款银行提交真实、有效的个人资料，乙方个人及家庭除银行贷款外无债务纠纷，无担保纠纷；3.2若乙方不偿还甲方所垫付的全部代垫款的，乙方愿意接受郑州市 区法院的强制执行，因此所发生的费用由乙方承担；甲方也可凭借款借据向郑州市 区法院申请支付令，乙方应无条件接受并不得提出异议，因此所发生的一切费用由乙方承担。 通用事项4.1其他约定（如无需填写“本项空白”）4.2下列第 项（可复选）文件为本协议不可分割的组成部分，具同等法律效力：①委托融资申请表；②债务声明书；③划款委托书；④借款借据；⑤ ；4.3各方履行本协议中发生的任何纠纷应先协商解决。协商不成功须诉讼的，各方同意由甲方所在地的人民法院管辖。4.4本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，自甲、乙双方签字并按指模，甲方盖章之日起生效。甲方：乙方签名（指印）： 身份证号码：住址： 电话：签订日期： 年 月 日

垫资合同模板【篇5】

甲方： 乙方：经双方友好协商，达成以下协议：一：乙方因资金周转需要，特要求甲方为 公司代垫资人民币 ，只用于 ,专款专用，不得作为其它用途使用，协议到期后，由乙方负责归还垫资款，项目风险及项目所引起的其他法律责任与甲方无关。二：乙方必须将公司营业执照、税务登记证、机构代码证、机构信用证、公章、法人章原件及个人资料的原件全部交给甲方保管，以及此次垫资产生的重要单据文件： ，完全由甲方掌控此垫资款。三：代垫资期限为 年 月 日至 年 月 日止，垫资完毕后，此垫资款由乙方负责转帐至甲方指定的帐户，由于乙方原因逾期未能归还甲方的，乙方除照付垫资利息外，并每天按代垫资款总额的 支付违约金给甲方，直到代垫资款全额归还甲方。四：乙方郑重声明，此垫资款财产所有权归甲方所有。并非乙方和 。五：垫资收益：甲乙双方约定，此次垫资享有垫资项目分成，分成金额： 固定收益，金额为：￥16000.00元，计壹万陆仟元人民币整（此收益为双方约定固定收益，甲方不承担项目收益变动及亏损风险） 。六：乙方故意隐瞒债务事实真相，以非法占有为目的，导致甲方无法正常收回本代垫资款的，甲方将根据中华人民共和国《刑法》第二百六十六条，将乙方移交公安机关处理，依法追究乙方刑事责任。七：本协议自缴款之日起生效，如发生纠纷的，经双方协商不成，由甲方指定人民法院提起诉讼。八：本协议一式贰份双方各执一份自双方签字之日起生效。本协议未尽事宜双方可以补充规定，补充协议与本协议有同等法律效力。甲方签字： 乙方（法人）签字：年 月 日 年 月 日

垫资合同模板【篇6】

甲方：_____________法定代表人：_____________

乙方：_______________法定代表人：_______________

鉴于：甲方为具有资质的工程公司，乙方为甲方在____________项目(下称__________项目)的实际施工单位，乙方于_______年___月进场施工，并于___________年_______月_______日向甲方账户汇入工程垫资款_______元，用于甲方在___________项目的工程垫资(/并与____________年_______月________日至____________年_______月________日次向甲方账户汇入工程垫资款________元，用于甲方在阳泉项目的工程垫资);同时双方约定，阳泉项目业主方(下称项目业主)向甲方支付工程款后，甲方需尽快归还乙方之前为阳泉项目垫资的工程款项和利润分成(资金占用费、施工费)。现经双方友好协商，达成以下协议。

一、甲方需在收到项目业主工程款后的________个工作日内，向乙方归还工程垫资款_________元及利润分成(资金占用费、施工费)_______元，共计___________元。

二、甲方一次性收到项目业主各类工程款后，甲方需一次性支付乙方相关款项。

三、如甲方分批收到项目业主工程款后，甲方需将每次收到的款项全部支付给乙方，直到所支付款项达到本协议约定总金额为止。

如产生违约金，适用本条第一款，甲方向乙方所支付款项总金额将包括该违约金。

四、如甲方未按前四条约定付款，甲方需按总金额__________%/每天向乙方支付违约金。

五、如甲方在收到项目业主款项两个月后仍不履行或部分不履行本协议所约定的义务，乙方有权通过多种司法途径保护自身权益。

六、如有其它未尽事宜，双方另行协商约定。

七、本协议一式两份，签署后生效。

甲方(盖章)：_______________

法定代表人___________________

授权代表(签字)：______________

签署日期：___________年_______月________日

乙方(盖章)：_______________

法定代表人___________________

授权代表(签字)：______________

签署日期：___________年_______月________日

垫资合同模板【篇7】

甲方：王某乙方：蔡某丙方：张某鉴于：甲、乙、丙三方发起设立了北京某某餐饮管理有限责任公司，公司注册资本1000万元，甲方认缴资本560万元，乙方认缴资本240万元，丙方认缴资本200万元。公司正式成立前，甲、乙、丙各方均有垫资，经友好协商，各方对公司各股东前期垫资作如下处理：一、垫资情况1.甲方垫资人民币 万元整。垫资时间、金额及用途如下：时间支出项目金额凭证号2.乙方垫资人民币 万元整。垫资时间、金额及用途如下：时间支出项目金额凭证号3.丙方垫资人民币 万元整。垫资时间、金额及用途如下：时间支出项目金额凭证号二、垫资票据的提供及责任各股东将上述垫资的原始凭证及相关资料的原件全部交由公司财务入账或交公司档案保管，因票据或资料不全导致的责任，均由各股东自行承担，与公司无关。三、垫资的认可各股东对本协议的签署表明：对本协议第一条列明的自己和他方的垫资时间、金额、支出项的认可，并确定本协议第一条列明各项支出均用于公司成立或运营过程中。四、垫资的财务处理各股东一致同意将上述各方垫资转为各自在公司的认缴资本，不足部分由各股东按照确定的出资时间补足。五、本协议由公司财务部门具体负责实施，因公司财务处理需要，与本协议不一致的。以公司财务处理为准。六、本协议自各方签字之日起生效。本协议一式四份，三方各持一份，公司存档一份。甲方签字：乙方丙方 签字：年 月 日 年 月 日

垫资合同模板【篇8】

天津市********有限公司代

***********销售公司垫资协议

甲方（出资人）：**********商贸有限公司

乙方（借款人）：****************销售公司

经双方友好协商，达成以下协议：

一：乙方因资金周转需要，特要求甲方公司代垫资人民币 **** 万元整，只用于支付****广告费。专款专用，不得作为其它用途使用。

二：乙方须将此次垫资广告项目合同交由甲方。

三：代垫资期限为 年 月 日至 年 月 日止，到期乙方负责转帐至甲方指定的帐户，由于乙方原因逾期未能归还甲方的，乙方除照付垫资利息外，并每天按代垫资款总额的0.5%支付违约金给甲方，直到代垫资款全额归还甲方。

四：乙方故意隐瞒此次垫资事实真相，以非法占有为目的，导致甲方无法正常收回本代垫资款的，甲方将根据中华人民共和国相关法律规定，依法追究乙方法律责任。

五：本协议自缴款之日起生效，如发生纠纷的，经双方协商不成，由甲方向指定人民法院提起诉讼。

甲方签章： 乙方（代表）签章：

年 月 日 年 月 日