用水协议书模板。

这个世界发展地很快，合同也就成了一个很重要的东西，作为签订合同的当事人，我们必须要清楚合同的具体内容。我们要仔细签署好这一次重大的合同了，可以更好的保障我们的合法权益。那么，你知道我国有哪些合同范本呢？下面是小编为大家整理的“用水协议书模板”，供大家借鉴和使用，希望大家分享！

用水协议书 篇1

供水方：北京市丰台区王佐镇水利管理服务站 （以下简称：甲方） 需水方： （以下简称：乙方） 根据《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》及有关节约和保护水资源的法律法规文件精神，结合本地区水资源现状，为最大限度地实现保护和节约水资源，提高水资源利用效率，促进本地区可持续发展，经甲、乙双方协商，签订本协议。

第一条、 协议期

本协议期限为 一 年，即从二〇一二年 月日起至二〇一三年 月日止。

第二条、用水地址、用水性质

1、用水地址为

2、用水性质为

第三条 供水方式和质量

1、在协议有效期内，甲方通过供水管网及附属设施向乙方供水。

2、乙方对水压、水质有特殊要求的，应当自行设置贮水、间接加压设施及处理设备。

3、甲方保证供应的生活用水水质符合国家《生活饮用水卫生标准》。

4、甲方保证在计费总水表处的水压不低于。

第四条 水费缴纳方式和水价

1、用水计量采用磁卡水表预付缴费方式，即乙方先行到镇财务室预付水费，再持票据和磁卡到甲方办理刷卡后方可用水。20xx年 月 日起开始启用磁卡表。

2、供水价格：用水单价采取阶梯式分段计价标准收缴，以乙方全年用水指标 立方米为基数，基数以内水价为元/立方米即基数水价；超过基数20%以内的水价为2倍基数水价即 元/立方米；超过基数在20-40%范围内的水价为3倍基数水价即元/立方米。万元工业增加值用水量为 立方米。在协议有效期内，遇市政府水价调整时，参照调价文件规定执行。

第五条 甲方的权利和义务

1、甲方出资安装磁卡表。

2、对乙方提出的水表计量不准问题，甲方负责复核和校验。对水表因人为原因损坏造成的表停、表坏，甲方应当更换，校验和更换费用由乙方承担。

3、甲方对供水管线进行巡察，及时排除隐患。

4、因甲方对供水管线或设备进行维修或抢修需要停止供水时，甲方不另行通知乙方。

5、甲方有权对乙方的违约行为采取停水措施。

第六条 乙方的权利和义务

1、监督甲方按照协议约定的水压、水质向乙方供水。

2、有权向甲方提出进行计费水表复核和校验。

3、乙方用水必须服从甲方管理，按照协议约定缴纳水费。

4、乙方违反本协议规定的用水地址或用水性质，需按本协议相应标准2倍水价向甲方缴纳水费，其水费按本协议签订之日起的用水总量计算缴纳。

6、乙方不得擅自迁移、改装或损坏甲方的供水设施，否则赔偿全部经济损失。

7、乙方不得擅自启闭接口总阀门，如确实需要应通知甲方并由甲方进行启闭。

8、不得私自向其他用水人转供水。

9、协议期间，如遇国家征、占土地或镇、村开发使用土地，本协议无条件终止，双方互不承担任何赔偿责任，甲方终止向乙方供水。

10、本协议终止前，乙方如继续需用甲方供水，需提前2个月向甲方提出申请。

第七条 违约责任?

双方发生争议时应协商解决，协商不成时由甲方当地法院判决。

第八条 本协议自签订之日起生效。

第九条 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（盖章）：乙方（盖章）

住所： 住所：

法定代表人：法定代表人：

（签字） （签字）

委托代理人委托代理人：

（签字）：（签字）

电话：电话：

协议签订日期：二〇一二年 月日

用水协议书 篇2

甲方单位（章）:

乙方单位（章）:

本工程总包范围内的分包单位北京金宏达建筑加固工程有限公司自___年___月___日已进驻现场进行正式施工，为统一现场临时用水用电管理，确保施工用水用电的正常，经双方协商，签订以下协议：

（1）分包单位在进场前预交工程总造价的0.3%作为临时用水用电费用。总包单位每月依据分包单位用电设备、人员数量、用水情况综合考虑进行费用分摊，当发生费用超出预交费用时应立即补交。

（2）分包单位现场用水用电服从总包单位统一调度和管理，总包单位对分包单位生产用电线路分别挂表记数，分包单位要有专业维修电工。总包单位在施工现场给分包单位指定水源，规定管径、阀门数量及管道位置、走向，分包单位自行引接施工用水管道。

（3）分包单位在使用总包提供的总电源箱时，应向工程技术部提出申请，分包按指定回路接分电箱，不得扰乱管理次序，造成电器损害或大面积停电，责任自负。

（4）分包单位负责本单位的配电线路和设备的维护；负责水源后管道、管件的维护、修理，确保整个现场的正常用水用电，杜绝浪费，保证安全。

（5）分包单位的用电设备和线路应符合《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-88）的规定，并做好对用电设备的安全防护工作，责任落实到人。

（6）分包单位接受各项安全检查，对检查中提出的须整改的安全隐患及非正常用水现象应立即进行整改。

（7）因施工需要，现场增设50KW以上大容量用电设备及现场须使用新的水源时，应以书面形式向总包工程技术部申报，经批准后方可使用。

（8）分包单位现场维护电工和水暖工有义务对总包现场供配电和供水设施进行维护和抢修线路故障。

（9）本协议一式贰份，总、分包单位各执壹份，一经签定，双方自觉遵守，对于违者将依据《总承包管理制度》中有关规定予以处罚。

甲方单位（章）:

乙方单位（章）:

甲方负责人（签字）：

乙方负责人（签字）：

___年___月___日___年___月___日

用水协议书 篇3

甲方：

乙方：

为确保项目部用电的正常进行，确保安全用电，经甲、乙双方协商，就该工程施工用电用水拟定协议如下：

1、用电位置：；

用电时间：月

2、甲方根据乙方的申请，经审核后，迅速组织落实，按时供电，除供电供水部门检修线路、设备或停电停水外，不得无故停电听谁，以确保工程的正常进行。

3、乙方必须严格遵守用电操作程序，严禁违章操作，严禁带故障、超负荷运行。

4、乙方须配备专职电工，持证上岗，并将电工上岗证原件交甲方验证，报甲方一份复印件备案。

5、乙方保证用电设备规范，配置漏电过载保护装置。乙方所有用电器、配电柜、临时接表及线路接线，须符合安全规范的要求。

6、每月抄表一次。抄表时，须甲、乙双方到场，乙方按规定在以甲方名义按时将水电费缴纳财务科，逾期缴

纳产生的一切后果由乙方承担，电费单价按1.00元/度结算，水费按市场价结算。

7、甲方对乙方施工用电进行不定期检查，对乙方在用电过程中的不规范行为提出整改要求，乙方必须按甲方要求在规定期限内予以整改，否则甲方将采取停电、经济处罚等措施，由此造成的延误工期及其它一切责任均由乙方自负。

8、用电安全，由乙方全权负责。

9程用电结束后，在乙方无用电责任事故且结清电费的情况下，甲方给予无息退还。

10、本协议一式四份，甲、乙双方各执两份。

11、本协议在甲、乙双方签字、盖章后生效。

电表初始读数： 水表初始读数：

甲 方（盖章）乙 方（盖章） 联系人：联系人：

时 间： 年 月 日时 间： 年 月 日

用水协议书 篇4

甲方：xxxxx来水有限公司

乙方：__

为了明确甲、乙双方在水的供应和使用中的权利和义务，根据《中华人民共和国民法典》、《城市供水条例》等有关法律、法规，经甲、乙双方协商，订立本协议，以便共同遵守。

第一条用水地址、用水性质

（一）、用水地址为__________。

（二）、用水性质系__用水，执行__元/立方米的供水价格。

第二条供水方式和质量

（一）、在协议有效期内，甲方通过开发区市政供水管网及附属设施向乙方提供不间断供水。

（二）、乙方对水压、水质有特殊要求的，应当自行设置贮水、间接加压设施及处理设备。

（三）、甲方保证市政供水管网水质符合国家《生活饮用水卫生标准》。

（四）、甲方保证在计费总水表处的水压不低于0.3MPa。

第二条用水计量、水价及水费结算方式

（一）、用水计量采用水表计量方式，水表安装时应登记注册。甲、乙双方按照注册登记的计费水表计量的水量作为水费结算的依据。

（二）、供水价格：甲方按照天津市武清区物价局批准的供水分类价格收取水费。在协议有效期内，遇水价调整时，按照调价文件规定执行。

（三）、水费结算方式：甲方按照规定周期抄验水表并结算水费，乙方应在当月22日前交清水费。

第三条甲方的权利和义务

（一）、监督和管理乙方正常用水。

（二）、乙方逾期不缴纳水费，甲方有权从逾期之日起向乙方按日收取所欠水费1％的滞纳金。

（三）、乙方搬迁或者其他原因不再使用计费水表和供水设施，又没有办理停用手续的，甲方有权拆除其计费水表和供水设施。

（四）、因乙方表井占压、损坏及乙方责任等原因不能抄验水表时，甲方x根据乙方上三个月最高月用水量估算本期水量水费。如乙方三个月不能解决妨碍抄验水表问题，甲方不退还多估水费。

（五）、甲方应当按照协议约定的水质不间断供水。除高峰季节因供水能力不足，经上级主管部门同意被迫降压外，甲方应当按照协议规定的压力供水。对有计划的检修、维修及新管并网作业施工造成停水的，应当提前24小时通知乙方（不可抗力造成停水除外）。

（六）、甲方设立专门服务电话实行24小时昼夜受理乙方的报修。遇有供水管道及附属设施损坏时，甲方应当及时进入现场抢修。

（七）、如甲方需要变更抄验水表和收费周期时，应当提前一个月通知乙方。

（八）、对乙方提出的水表计量不准，甲方负责复核和校验。对水表因自然损坏造成的表停、表坏，甲方应当更换，校验和更换费用由乙方承担，甲方x根据乙方上三个月平均用水量估算本期水量水费。由于甲方抄错表、计费水表计量不准等原因多收的水费，应当予以退还。

第四条乙方的权利和义务

（一）、监督甲方按照协议约定的水压、水质向乙方供水。

（二）、有权向甲方提出进行计费水表复核和校验。

（三）、乙方用水必须遵守《武清开发区供水管理办法》并服从甲方管理。按照协议约定按期向甲方交清水费。

（四）、乙方不得擅自迁移、改装或损坏甲方的供水设施，否则赔偿全部经济损失。乙方不得占压供水设施（包括管线，表井，接口井，消防设施等）并保持水表井的清洁，发现跑、冒、滴、漏必须及时维修。

（五）、乙方不得擅自启闭接口总阀门，如确实需要应通知甲方并由甲方进行启闭操作。

（六）、不得私自向其他用水人转供水。

（七）、乙方停止用水，应到自来水公司办理停用手续，不得私自拆除用水设施。若工程完工，应及时办理正式用水手续，签订《城市供用水合同》。第五条违约责任发生违约按《武清开发区供水管理办法》及国家规定承担经济责任。发生争议协商解决，协商不成由事发当地法院裁决。

第六条合同有效期限

本协议有效期限为二年。本协议自签订之日起生效。

第七条本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（盖章）：天津武清开发区

住所：________

法定代表人：__

委托代理人：__

电话：________

协议订立日期：____年__月__日

乙方（盖章）：xxxx自来水有限公司

住所：xxxx12号

法定代表人：__

委托代理人：__

电话：

协议订立日期：____年__月__日