一起合同网

导航栏 ×

销售安装合同范本

发布时间:2022-12-17

销售安装合同范文1篇。

在交易过程中,双方一般会签订一份合同,签订合同是我们必不可少的一个步骤。在写好并签署好自己的名字,写好合同后,可以更好的防范可能存在的风险。只不过,你是否知道有哪些合同范本呢?下面的内容是小编为大家整理的销售安装合同范文1篇,但愿对您的学习工作带来帮助。

甲方(卖方):___________________________

乙方(买方):___________________________

双方根据《合同法》、《消费者权益保护法》等法律法规,协商一致,签订本合同。

第一条:乙方于____________年_________月_______日在______________________________购买甲方以下商品:___________________________。

合计金额:____万____仟____佰____拾____元 (¥:____________ )

第二条:三包有效期一年,详见鲁质技监质发[2001]27号文。

第三条:定货时,收取货款总额______%的定金(乙方违约定金不予返还,甲方违约定金双倍返还。),余款提货或送货时付清。

第四条:自提货物。乙方自行提货,现场验收,缴清全款方可提货,提货时视为当日验收合格。

第五条:甲方送货,运费由甲方承担。乙方缴清货款,经乙方验货签收,并由甲方开具发票,同时向乙方提交产品说明书、质量保证书、保修卡等单证。

第六条:送货时间:_____年_____月_____日_____点 地址:_____________________________。

第七条:若甲方未能按约定时间交货,每延误一天,按合同总额的______%向乙方支付违约金。

第八条: 购买家具在保修期内出现质量问题的,乙方告知甲方后,甲方在____天内修理或更换,修理不好或不能更换的,予以退货。乙方在使用中发现家具质量与产品说明书、质量保证书明显不符提出更换或退货要求的,甲方应予以更换或退货。

第九条:其他约定事项:______________________

第十条:甲乙双方发生争议,应协商或提请有关部门调解解决,解决不成时,按以下第()项处理。

1.提交______仲裁委员会仲裁;

2.依法向人民法院提起诉讼。

第十一条:本合同一式两份,双方各执一份,自双方签章之日起生效。合同执行期间,如有未尽事宜,甲乙双方协商另订附则,所有附则均与本合同有同等法律效力。

甲方(盖章):___________________乙方(盖章):___________________

____________年_________月_______日____________年_________月_______日

延伸阅读

[协议]销售合同1篇


我们的国家发展的很快,合同也越来越重要了,签订的合同要选择双方满意并且合适的。我们制定并签署好说好的合同之后呢,可以更好的规范双方的权利义务。相信你一定在寻找有关于范本合同的资料吧?为满足您的需求,小编特地编辑了“[协议]销售合同1篇”,欢迎阅读,希望您能够喜欢并分享!

供方(以下简称甲方):

需方(以下简称乙方):

经甲乙双方协商,就乙方向甲方购买节电器产品事宜达成如下协议:

一、购买产品清单:

序号 产品名称 规 格 型 号 数量 单价 小计 合计(人民币大写):

二、甲方的权利和责任:

甲方有权了解乙方的用电设备的详细资料。

甲方负责对乙方相关人员进行设备使用操作培训。

三、乙方的权利和责任:

乙方负责提供甲方需要的各用电设备的详细资料。

乙方应按本合同规定的条款如期支付货款给甲方。

四、运输和安装:

甲方负责将设备运输至乙方指定的地点,相关费用由甲方承担。

如需甲方安装调试设备,乙方需支付设备的安装调试材料费,为合同总金额的5%. 如乙方为非上海区域内客户,则甲方技术服务人员的相关差旅费由乙方承担。

五、付款方式:

乙方需预付合同总金额的 %,合计 元给甲方。

六、售后服务:

甲方销售之产品,主机出现故障三年内包换。

甲方销售之产品,如属甲方选用其他厂家之产品由甲方系统集成,则按照该厂家的售后服务条款执行。 以上条款若属乙方使用不当或由不可抗因素造成,则不属于质保范围。

甲方销售之产品实行20xx年保修,质保期后相关维修费用由乙方承担。

七、违约责任:

甲方产品安装调试后节电率达不到预期效果,节电率每下降一个百分点,售价也同比例下调。 乙方必须按合同规定条款支付货款,如拖延不付,甲方有权拆走设备,乙方必须赔付合同金额30% 的违约金给甲方。

八、其它事项:

本合同双方签字盖章后生效,未尽事宜由双方协商解决。

本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。

九、备注条款:

甲方:银行帐号:开户银行:电话:公司地址:合 同 章:签 订 人:日期:

乙方: 银行帐号: 开户银行: 电话: 公司地址: 合 同 章: 签 订 人: 日期:

协议收藏: 销售合同1篇


签订合同是交易过程中非常常见的一步,在不确定合同内容的情况下,记得一定要在看完合同后再签。可以开始签订已经顺利沟通完成双方认可的合同了,可以更好的保护自己的合法权益不受侵犯。值得推荐的合同模板你收集了吗?下面是小编帮大家编辑的《协议收藏: 销售合同1篇》,但愿对您的学习工作带来帮助。

本合同于 年 月 日在北京市朝阳区签订。

根据 《中华人民共和国合同法》、《产品质量法》、《消费者权益保护法》等法律、法

规的规定,甲乙双方通过友好协商,本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就合作

期间的所有产品在 进行销售订立本合同。

1.合作方

本合同的甲方代表买方,包括其下属子公司。乙方代表卖方,包括其下属的子公司

及各类分支机构。因此,本合同中涉及的各项条款适用于甲乙双方的总公司及所属的各

地子公司、分公司、分支机构、办事处等机构。

2.名词定义

2.1 产品:指由乙方生产或经销的,符合国家标准、行业标准及双方约定的标准,

并不侵犯任何第三方合法权益的合格产品。

2.2 供货价格:指在乙方给予所有经销商的最低真实价格的基础上进行协商,取得

一致的价格。

2.3 残次品:指产品在售前、售中及售后中本身固有的或发生的外观、性能、质量

等任何一项不符合国家质量标准、行业标准、厂家标准及合同约定标准等任何一项标准

的产品。

2.4滞销产品:指甲方从乙方购进的入库后 【 】天仍未销售出去的产品。

2.5特供品:指根据双方的经营需要,甲方从乙方以特殊的供货价格进购的产品。

2.6 货到付款:指甲方在乙方产品到达甲方库房,验收合格后向乙方支付货款。

2.7款到发货:指甲方先行付款,乙方在约定时间内送货到甲方指定地点的情形。

2.8 回款额:指甲方支付给乙方的货款,包括扣抵乙方在甲方处欠款的款额 (降价

款、退货款除外)。

2.9账期:指产品进入甲方指定物流中心到甲方支付货款之间的时间。

2.10 降价款:指由于供货价下调而产生乙方应支付给甲方的降价金额。

2.11名誉损失:本合同中所称给甲方造成名誉损失的情况,是指给甲方或甲方相关

联公司的名誉、商号、商标、商誉造成负面影响的情况,包括但不限于:

2.11.1 因产品问题 (包括但不限于质量、假冒伪劣、虚假宣传、侵犯他人知识产权

等问题)或乙方提供的售后服务问题被媒体 (媒体包括但不限于电视、广播、报纸、杂

志、网络等)曝光的;

2.11.2 因其他乙方原因造成甲方被媒体曝光的;

2.11.3 因产品问题或乙方提供的售后服务问题被有关部门、机构、消协公告的;

2.11.4 虽未被曝光,但因产品问题或售后服务问题造成相当多的人认为或知悉甲方

的产品或服务存在问题的;

2.11.5 产品不合格、退货、返修率合计超过 5%,致使甲方名誉或商誉受到负面影

响的;

2.11.6其他给甲方或甲方相关联公司名誉、商号、商标、商誉造成负面影响的情况。

2.12 账扣:指结算货款时直接扣除的款项。

3.产品订购

3.1 甲方向乙方正式提交订单的方式包括以下几种:合同书订单形式、电子数据订

单形式、电话订单形式、口头订单形式等,以上所有订单形式均适用于本合同。

3.2 甲方以上述形式之一向乙方发出订单的,乙方应在接到订单后 1 日内进行确认

并告知甲方确认结果。甲方在要求的送货时间前1 日,有权撤销或变更订单。

3.3 乙方负责将订单列明的产品,按照约定的时间、运输方式足量保质交付到甲方

指定的物流中心,其间的一切费用由乙方负担。产品在交付甲方并验收前 (验收以甲方

入库单据为准),一切风险及责任均由乙方承担。

3.4 甲方款到发货的产品,乙方应在甲方付款后 【 】日内送达全部货物。

3.5 乙方保证以市场上最优惠的价格提供质量最好的产品,并承诺所有交付的产品

符合订单以及本合同要求,并均与合同谈判过程中向甲方展示的样品完全一样;保证产

品清洁、包装完好、适宜销售,不得有任何包装损坏或潮湿、变色或其它影响产品正常

销售的问题。

3.6 甲方收到产品后对产品数量、外包装、产品型号进行验收。在验收过程中,如

发现所交付的产品与订单要求不符或外包装破损等情形时,甲方有权拒收。

4.货款结算

4.1 结算期:产品经甲方验收入库后 【 】天进行结算。

4.2 货款结算方式为 【 】(在以下方式中任选一种):1、支票;2、汇兑。

4.3 乙方于结算前向甲方提交当期货款的结算单据,甲乙双方可进行核对,并整理

相关票据。如遇节假日,结算期相应顺延,未到结算期的货款不予结算。甲方对乙方提

交的结算金额进行书面确认,任何个人无权代替甲方对此做出表述与承诺。

4.4 合作期内,不论何种原因 (包括但不限于产品质量问题、残次品、滞销品)甲

方向乙方退换的产品,乙方应在 【 】日内将产品调换到位或在 【 】日内退还货款,

如果需要账扣 (包括产生的降价款)的,乙方应在 【 】日内向甲方签署书面确认函。

逾期未调换、未退还货款或未确认账扣的,经双方协商 3 日内没有明确处理方案的,甲

方有权在下次货款结算中直接扣收。

4.5 当期货款的结算金额以甲方已到结算期的应付款余额扣除采用账扣方式收取的

乙方逾期未付的降价款、退货款、商业折扣款、退残款以及其它乙方承诺支付的款项后

的余额为准。

4.6 货款结算采取 “钱票两清”的原则,甲方向乙方支付货款,乙方必须同时向甲

方提供合法的增值税专用发票,在增值税专用发票未交讫之前甲方可拒绝支付货款。

5.双方权利义务

5.1 甲方应按合同约定付款,乙方应按合同约定交付产品。

5.2 甲方应及时将乙方提供的产品资料上传到网上,乙方应配合甲方提供相应的资

料或拍摄产品。

5.3 甲方支持乙方在 进行促销宣传活动,同时乙方协助甲方进行各

种促销活动,并按合同约定向甲方支付促销费用。

5.4 所有即将上市的新产品乙方在第一时间 (不得晚于厂商公布的上市时间)通知

甲方,同时确保新品的货源,甲方及时将新品进行上柜。

5.5 乙方需按合同附件的约定向甲方提供相关资质材料,并保证材料的真实可靠性。

如相关资料有变更,乙方应及时通知甲方。如乙方提供虚假资质文件,应承担由此产生

的法律责任,给甲方造成损失的,应赔偿甲方损失。

5.6 乙方保证其所提供的产品 (包括赠品),来源正当合法,均为新品正品行货,不

会涉及到水货、假货、旧货,不存在虚假宣传、不会侵犯第三方合法权益。

5.7 乙方保证提供给的产品的说明、介绍、图片等其他资料,不存在虚假宣传、不

会侵犯第三方合法权益,同时保证甲方对上述资料的使用不会侵犯任何第三方的合法权

益。如上述资料发生变更,应及时通知甲方,保证资料的真实准确有效性。

5.8 乙方保证所提供的产品不会出现已拆封的产品或 “空盒”产品 (缺少配件、说

明书等随机附件,甚至没有主件)。

5.9 乙方保证按照国家相关法律法规规定、合同约定或其承诺承担售后服务。

6.违约责任

6.1 因乙方原因造成甲方名誉损失的,应当向甲方支付违约金人民币壹拾万元整,

乙方应当在甲方发出关于造成名誉损失的有关通知后 10 日内向甲方支付违约金,逾期

支付的甲方可在发出通知后的最近一次结算货款时予以扣收。

6.2 甲方先行付款的订单 (违反本合同第 3.4条),如乙方迟延送货,每延迟一天,

向甲方支付该订单总价款万分之五的违约金;延迟送货超过 5个工作日的,甲方有权取

消订单,乙方在退回甲方所支付货款的同时并向甲方支付该订单总价款 5%的违约金。

6.3 若乙方违反本合同 5.6条,给甲方造成损失的,乙方应承担赔偿责任 (包括但

不限于甲方对客户的赔偿、行政机关的处罚、诉讼费、律师费、鉴定费、差旅费)。同

时,乙方应向甲方支付所涉产品终端销售价格 20 倍的违约金,或向甲方支付壹拾万元

人民币违约金,二者以高者为准。

6.4 若乙方违反本合同 5.7 条、5.8 条,给甲方造成损失的,乙方应承担赔偿责任

(包括但不限于甲方对客户的赔偿、行政机关的处罚、诉讼费、律师费、鉴定费、差旅

费),同时应向甲方支付违约金人民币壹拾万元整。

6.5若乙方违反本合同第5.9条,导致甲方对客户进行赔偿的,该损失由乙方承担。

6.6若乙方未按双方的约定处理滞销品、残次品,甲方有权自行折价处理该类产品,

乙方无条件认可该差价款,差价款从乙方货款中进行账扣。

6.7 若乙方提供无效的、虚假的增值税发票,甲方有权要求乙方赔偿相关损失,包

括但不限于行政机关的处罚,无法抵扣的税款等。

6.8 因乙方违反本合同约定应向甲方支付的各项赔偿、违约金等,乙方应在该等赔

偿事项、违约行为发生后 5 日内将相应款项支付至甲方,否则甲方有权在货款中直接扣

除。

[协议分享] 销售合同1篇


我们在很多的地方都会用到合同,也会需要用到很多的范本,如果你不签订合同的话,那你就无法得到更好的保障。必须要做好具有重大意义的合同签署了,可以更好的避免很多不必要的纠纷。可是,我们的合同范本又有哪些内容呢?小编特地为您收集整理“[协议分享] 销售合同1篇”,仅供参考,欢迎大家阅读。

买方:

卖方:

卖方与买方经协商一致,签订本合同:

一、买方订购以下产品:货物一览表:

七彩虹H61主板(质保三年)、G530CPU(质保三年)、威刚2G内存(质保三年)、世纪动力400W电源(质保三年)、上为19显示器(质保三年)、西数500G硬盘(质保三年)、七彩虹防水键鼠套装(质保一年)、耳机(质保三个月)、摄像头(质保三个月)、动力火套 总计金额为元

二、质量

卖方提供货物必须是符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准以及合同规格和性能要求。

三、交货方式、时间、地点

卖方须在本合同签订后____日内交货。

四、验收

货物到达后,由卖方完成对货物安装调试。买方对货物品种、质量、型号、数量进行检验,如发现货物品种、质量、型号、数量与合同规定不符,买方有权拒绝接受。

五、货款支付

买方首交订货款(大写):

在卖方交货完毕,买方验收合格后,买方一次性支付全部余额(大写):

六、售后服务

本合同所指货物自验收合格之日起,按一览表保修执行保修,具体实施办法见产品保修卡;如是硬件本身故障,免费上门服务;如是操作系统崩溃或受病毒、木马攻击及操作方面问题,需上门服务,卖方收取一定服务费;送修免费。

七、违约责任

买方无正当理由拒收货物,如拒收货物对卖方造成损失,卖方有权追索。买方逾期付款,买方每日偿付卖方欠款总额百分之十滞纳金;卖方交货当时所交货物品种、型号、数量、质量不符合合同规定标准,买方有权拒收;卖方不履行售后服务有关义务,对买方造成损失,买方有权追索。

八、争议解决

本合同发生争议产生诉讼,由合同签定地人民法院受理。

九、合同生效本合同一式两份, 卖方与买方各执一份。 合同自双方签字之日起生效,购买日期:

十、本合同未尽事宜,经买卖双方协商一致并按合同法有关规定处理。

买方:(签章) 卖方:(签章)

地址: 地址:瑞州东路3-15神舟地标店 法定代表人: 法定代表人:

电话: 电话:

开户银行:开户银行:

账号: 账号:

[合同参考] 销售合同1篇


我们的国家发展的很快,合同也越来越重要了,签订双方满意的合同是非常有必要的。只有在甲方制定好的合同上签好自己的名字后,对于维护合法权益能起到很大的作用。你了解签订合同要注意哪些方面呢?下面是由小编为大家整理的“[合同参考] 销售合同1篇”,供大家借鉴和使用,希望大家分享!

经过甲乙双方共同协商授权委托根据《中华人民共和国合同法》的相关规定现签定以下条款:

一、合同双方:

甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)

二、合同议项:

1、乙方与甲方合作生产的商标为

2、乙方负责该产品的外包装(酒瓶、酒盒、酒箱)的包装设计。

3、乙方负责将印刷好的外包装成品运送到甲方指定地方并签收,运输途中损耗由乙方负责。

4、甲方负责该产品的生产,酒质和数量(按乙方要求)及所需数量,酒的口感以乙方提供的样品为准或更佳,该产品检验报告由甲方出据,但一单通、附单和销售手续由甲方提供。

5、乙方全权负责该产品销售(甲方不得私自销售),甲方只需负责生产,每次的付款方式为提付。

6、生产数量乙方必须提前5天通知甲方,否则造成损失则由乙方自负。

7、乙方提货时应付清成品酒水全款(批清批结),甲方收款后应给乙方如数发货。

8、发货地点是甲方成品库房,运输由乙方自负。

9、乙方按每吨酒水元给甲方付费。

三、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自签字之日起生效。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

产品销售合同1篇


在平时很多时候我们都会频繁接触到合同,签合同也有很多有注意的地方,不然也容易让自己上当。我们制定并签署好说好的合同之后呢,可以更好的避免很多不必要的纠纷。所以,您想知道有哪一些有关合同的内容资料的吧?下面是小编为大家整理的“产品销售合同1篇”,仅供您在工作和学习中参考。

甲方:

乙方:

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国食品安全法》及国家有关规定,甲乙双方本着平等、诚实守信、互惠互利的原则,经友好协商,就乙方向甲方供货事宜达成协议如下:

第一条 产品名称、订货数量、产品单价及合计金额

甲方订购乙方提供的海鲜产品如下:

1.系列海鲜礼品箱件, 元/件;

2.系列海鲜礼品箱件, 元/件;

3.系列海鲜礼品箱件, 元/件;

4.单品海鲜件, 元/件;

5.单品海鲜件, 元/件;

6.单品海鲜件, 元/件。

合计金额:¥元, (大写)

第二条 交货方式及验收

经甲乙双方协商约定,乙方按照甲方要求,将甲方所订购的海鲜产品按照如下时间及地点进行交付,期间运费由乙方承担。

1. 交货时间:__ 年月_日

2. 交货地点:_ _

3. 交付时,甲方应安排相关人员对货物进行清点和验收,在货物清点验收完毕后,相关负责人应在乙方提供的供货单据上签字或加盖单位公章,作为结算凭据。

4.甲方在验收中如发现部分货物的品种、规格和质量不符合双方约定,应在妥善保管货物的同时,及时向乙方提出异议,乙方将及时予以退换。甲方未及时提出异议或者自收到货物之日起7日内未通知乙方的,视为货物合乎规定。

5. 产品交付后因甲方保管等原因造成产品质量下降的,乙方概不负责。

第三条 货款的结算

1. 甲乙双方约定:乙方按照甲方要求的时间及地点完成供货后,甲方在个工作日内将货款全额一次性支付给乙方;

2. 货款的支付方式:支票或现金。

第四条 违约责任

甲方:

1. 甲方逾期付款的,应按逾期付款金额每日万分之____计算,向乙方支付逾期付款的违约金。

2. 甲方违反协议规定拒绝接受货物的,应承担因此给乙方造成的损失。

3. 甲方如错填到货的地点、接货人,或对乙方提出错误异议,应承担乙方因此所受到的实际损失。

乙方:

1. 乙方逾期交货的,应按照逾期交货金额每日万分之____计算,向甲方支付逾期交货的违约金。如逾期超过____日,甲方有权终止协议。

2. 乙方所交货物品种、规格、质量不符合本协议规定的,如甲方同意利用,应按质论价;甲方不能利用的,应根据具体情况,由乙方负责包退、包换,并承担调换或退货而支付的`实际费用。

双方关于违约事项的其他约定: 1. ; 2. ; 3. 。

第五条 其他约定

1、乙方应向甲方提供的相关资料:

营业执照、税务登记证、组织机构代码证等相关企业资质复印件; 银行开户信息;相关产品画册或产品介绍资料。

2、甲方须向乙方提供的相关资料:

营业执照等企业资质复印件;开票信息。

第六条 不可抗力

本协议所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件,包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。

如因不可抗力事件的发生导致协议无法履行时,遇不可抗力的一方应立即将事故情况告知另一方,经双方协商后可终止协议或者延期履行。

第七条 争议的处理

本协议在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,依法向克拉玛依市人民法院提起诉讼。

第八条 补充与附件

本协议未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。

第九条 合同效力

1. 本协议自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。

2. 本合同正本一式肆份,双方各执贰份,具有同等法律效力。

甲方(盖章):_______________________

联系方式:

___ _年____月____日

代表(签字):_______________________

乙方(盖章):________________________

代表(签字):_______________________

联系方式;

___ _年____月____日

[协议分享] 销售协议1篇


如今有很多时候我们都会接触到合同,签订合同是保障我们合法权益的第一步。此时就可以签订一份合适的合同了,可以更好的受到国家法律的保护。只不过您可能不知道和合同的一些具体步骤吧?为此,小编从网络上为大家精心整理了《[协议分享] 销售协议1篇》,希望能对您有所帮助,请收藏。

20xx年10月26日,与浏阳碧桂园房地产开发有限公司签订商品房买卖合同,然而乙方违反合同约定,房屋设计变更未按合同约定时限通知甲方,且在施工过程中使用不合格材料,导致房屋存在诸多质量问题和安全隐患,被浏阳市建设质监部门否定竣工验收结论。房屋买受人发现房屋存在质量问题,可拒绝收房,要求开发商维修后再交房,如开发商未在合理期限内交付房屋的,可根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十五条第一款规定:《合同法》第九十四条的规定,出卖人迟延交付房屋或者买受人迟延支付购房款,经催告后在三个月的合理期限内仍未履行,当事人一方请求解除合同的,应予支持,但当事人另有约定的除外”之规定要求解除房屋购买合同,合同解除后可要求开发商退还购房款及赔偿利息。

案情回顾

邱思源称:20xx年10月26日,与浏阳碧桂园房地产开发有限公司签订商品房买卖合同,邱某购买其开发建设的岭誉小区五街二栋102号双拼别墅一栋,并按合同约定以银行按揭方式付清全部价款1698563元。根据合同约定,乙方3应在20xx年7月30日前交房。然而乙方违反合同约定,房屋设计变更未按合同约定时限通知甲方,且在施工过程中使用不合格材料,导致房屋存在诸多质量问题和安全隐患,被浏阳市建设质监部门否定竣工验收结论。此外,该房屋只进行过消防设计备案,未予消防竣工验收备案,亦未进行规划验收备案,该房根本无法达到商品房交付使用的条件,至今已逾期交房超过90日。根据双方签订的商品房买卖合同第九条第二款及第十条之规定,逾期超过90日后,甲方邱某有权解除合同,乙方应当自甲方解除合同通知到达之日起10天内退还全部已付款,并按甲方累计已付款的15%向甲方支付违约金。因设计变更,乙方未在规定时限内通知甲方,甲方有权退房,乙方须在甲方提出退房要求之日起30天内将甲方已付房款退还甲方,并按同期银行活期存款利率支付利息。但乙方从未履行设计变更的告知义务,直至甲方于去年7月初查看房屋而发生安全事故后,经投诉查证才发现事实真相,被告蓄意剥夺原告的知情权和选择权,误导甲方作出错误选择投入大额购房资金,显失公平,造成利益受损,乙方应按甲方所付房款而造成的实际经济损失予以赔偿。

法律分析

关于乙方是否有逾期交房的违约行为。

甲、乙双方签订的《商品房买卖合同》第八条约定:“出卖人应当在20xx年7月30日前,依照国家和地方人民政府的有关规定,将具备下列条件,并符合本合同约定的商品房交付买受人使用:1、该商品房经验收合格。……”,但由于乙方擅自变更设计未通知甲方,且在施工过程中存在使用不合格EPS装饰线条等不当施工行为,致使房屋存在多处质量问题及安全隐患。经整改后,涉案商品房直至20xx年11月6日才办理了消防验收备案,20xx年2月13日才办理了工程竣工验收备案,乙方上述行为已严重违反了合同关于“商品房经验收合格”的交付条件之约定,应认定已构成逾期交房之违约行为。

关于甲方邱某于20xx年11月9日向乙方送达《关于解除商品房买卖合同告知书》的法律效力问题。

根据以上认定,乙方已构成逾期交房之违约行为,至甲方20xx年11月9日向乙方送达《关于解除商品房买卖合同告知书》时,已逾期交房超过90日,根据《商品房买卖合同》第九条“……逾期超过90日的,买受人有权解除合同。买受人解除合同的,出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起10天内退还全部已付款,并按买受人累计已付款的15%支付违约金”之约定,甲方向乙方送达《关于解除商品房买卖合同告知书》的20xx年11月9日即已产生解除商品房买卖合同的法律效力,乙方应当在20xx年11月19日前退还原告全部购房款1698563元,并支付原告违约金254784元,合计1953347元。因乙方逾期未支付上述款项,又形成了新的违约事实,故乙方应当自20xx年11月20日起,按照中国人民银行规定的同期同类逾期贷款利率向原告支付上述款项的利息损失。

综上,甲方要求被告退还购房款1698563元,并支付违约金254784元

法条链接

《中华人民共和国消防法》第十一条规定“国务院公安部门规定的大型的人员密集场所和其他特殊建设工程,建设单位应当将消防设计文件报送公安机关消防机构审核。公安机关消防机构依法对审核的结果负责”;第十三条规定“按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程竣工,依照下列规定进行消防验收、备案:(一)本法第十一条规定的建设工程,建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收;(二)其他建设工程,建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案,公安机关消防机构应当进行抽查。依法应当进行消防验收的建设工程,未经消防验收或者消防验收不合格的,禁止投入使用;其他建设工程经依法抽查不合格的,应当停止使用。”

[协议]家具销售协议1篇


现如今,你能在绝大多数的地方见到合同的存在,签订合同也是一个非常有必要的行为。我们要仔细签订好这一次非常重要的合同了,可以更好的约束双方共同履行的责任和义务。只是您晓不晓得我们的合同范本是怎么写呢?下面是小编为大家整理的“[协议]家具销售协议1篇”,欢迎大家阅读,希望对大家有所帮助。

费者权益保护法》等有关法律法规及《红木家具通用技术条件》的规定行使权利、履行义务和承担责任,并就红木家具买卖的具体事宜经协商达成协议如下:

一、红木家具基本情况

二、定金(可选项)

甲方应在签约时支付全部货款的 %, 元(大写: )作为定金(不超过20%)。

三、付款方式

甲方应在签约时一次性支付全部货款 元,相关费用 元。

甲方应在签约时支付货款 元,相关费用 元; 年 月 日前支付尾款 元,相关费用 元。

注:相关费用包括:□运输费 元, □安装费 元,□ 元。

四、货物的交付

买方自提;自提时间: 。

卖方送货;交货时间: ;交货地点: 。

五、售后服务

红木家具产品三包期限为 年(不得低于2年)。对于家具的质量问题,应按照《北京市家具产品修理、更换、退货责任规定》执行。

六、其他约定事项

1. 。 2、本合同自双方当事人签字或盖章之日起生效。

3、本合同一式 份,甲方、乙方、 各执一份,具有同等法律效力。

消费者(甲方): 经营者(乙方):

联系电话: 经办人: 联系电话: (盖章)

签订时间:20xx年xx月xx日 签订时间:20xx年xx月xx日