2022合同推荐 期房转让协议书wps版。

在交易过程中一般就要进行合同的签订，签合同也有很多有注意的地方，不然也容易让自己上当。只有在签订好适合自己目前状况的合同范本之后，可以更好的避免很多不必要的纠纷。相信你一定在寻找有关于范本合同的资料吧？小编特地为大家精心收集和整理了“2022合同推荐 期房转让协议书wps版”，仅供参考，希望能为您提供参考！

甲方（转让方）：

乙方（受让方）：

鉴于：甲方在呼和浩特市 参与 单位团购住宅（期房） （项目名称）一套普通商品房，开发商为。具体房号为： 栋 单元 号房。该房目前尚未建成，未具备登记条件。

甲、乙双方就该房转让事项经过协商，一致同意订立协议条款如下，以资共同遵守。

一、 甲方愿将以其名义购买的住宅呼 （项目名称） 栋 单元 号房（以下简称该房）转让给乙方。

二、 该房开发商团购售价为每平方米（大写） 元，预售建筑面积 平方米。总价款为（大写）元，（￥ ）。 甲方已支付购房款（大写） 元，（￥ ）。其余购房款可办理银行居住商品房抵押贷款。

三、 该房屋双方议定由甲方转让给乙方， 乙方于 日向甲方支付该房款的部分人民币 万元（￥ ），甲方负责将该房屋在开发商处的底单更名为乙方，并将购房收款收据交与乙方。在乙方与开发商签定购房合同时，乙方支付甲方转让费人民币（大写） 元（￥ ）。 其余购房款项乙方以自己名义办理银行居住商品房抵押贷款，并支付给开发商。

四、甲方必须负责办理更名手续。

五、房屋所占用的土地所有权属于国家。开发商已取得上开房屋占有相应比例的土地使用权进行商品房住宅开发，并依照国家法律的规定缴纳土地使用权及其他有关费用。

六、该房产可以办理居住商品房抵押贷款，如乙方无法办理居住商品房抵押贷款且乙方无力支付余款的，可要求甲方退还已支付全部房款及转让费。

七、 本协议的附件与协议有同等效力。 甲方担保人为甲方承担连带责任。

八、 本协议一式份，甲乙方各执份。

九、本协议甲乙双方签字生效。

立约人：

甲方：（签字 ） 乙方：（签字）

身份证号： 身份证号：

甲方担保人：（签字 ）

年 月 日订于市

延伸阅读

[协议模板]期房转让协议书之四

我们的各种合法权益必定离开不了合同这个东西，在不确定合同内容的情况下，记得一定要在看完合同后再签。只有在签订好了一定的合同范本之后，可以更好的保障我们的合法权益。可是不知道你知不知道我们工作中的合同怎么写呢？小编为此仔细地整理了以下内容《[协议模板]期房转让协议书之四》，仅供参考，欢迎大家阅读。

卖方（以下简称甲方）： （身份证复印件附后） 买方（以下简称乙方）： （身份证复印件附后）

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等相关法律、法规规定，甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就期房转让事宜，订立本协议，甲、乙共同信守：

第一条 甲方为的正式员工，按照于20xx年月出台的员工保障性住房销售政策，甲方可在20xx年月至月间按照每平方米元的单价购买坐落于的 栋 号，该房屋为钢混结构，建筑面积 平方米，拟于 年 月 日前交房。

第二条 甲方愿意在乙方按其公司政策代为支付房款的前提下将该期房转让给乙方，即在乙方支付完房款后将该期房按甲方公司现定价格转让给乙方，并以乙方名义办理购房合同。

第三条 该期房的现定单价为每平方米元（人民币），房屋交易总价为人民币（大写）： 拾 万 千 佰 拾 元。乙方按恒大地产集团政策选择一次性付款方式。付款收据或发票由乙方保管。

第四条 经甲、乙双方协商一致由乙方对甲方支付该期房的转让中介费为人民币（大写）万元，甲方出具转让中间费收条，待乙方签订合同当日，由乙方退还甲方。

第五条 在房屋交易、转让以及合同的办理过程中，甲方协助乙方完成相关工作。

第六条 因甲、乙双方任一方违约造成本协议不能继续履行的，除按照相关法律规定的定金赔付原则进行赔付外，违约方还应额外按照本合同约定的房屋交易总价的10%向守约方支付违约金。

第七条 本协议如发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成的，依法向人民法院起诉。

第八条 本协议为双方自愿的情况下所签订，因房屋购买为乙方，故从签订协议至协议终止为止期间，所发生的任何因变动而增加的费用均由乙方承担，甲方只负责配合乙方顺利签订合同，期间，房市的涨跌等不可预见等因素，均由乙方承担风险，甲方也不得再索要任何其他费用，否则，违约方按第六条支付违约金。

第九条 在购房合同签订时间之前，乙方若将购房指标转让与第三方，必须经甲方确定，并由此引起的经济纠纷与甲方无关。

本协议自甲、乙双方签字之日起生效，至乙方签订购房合同时作废，本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方： （手印）乙方： （手印） 身份证号： 身份证号： 联系电话：

联系电话：合同签订时间： 年月日

2022合同推荐 转让协议书

在这个飞速发展的社会，可少不了合同范本这个东西，签订合同是非常值得重视的一件事。我们是时候签订好需要的合同了，可以更好的避免很多不必要的纠纷。那么到底应如何拟定合同呢？下面是小编为大家整理的“2022合同推荐 转让协议书”，仅供参考，大家一起来看看吧。

转让方（以下简称甲方）：XXX，男，汉族，身份证号：住址：电话：

受让方（以下简称乙方）：XXX，男，汉族，身份证号：住址：电话：

XX县XX活性炭有限公司（以下简称该公司）是根据《中华人民共和国公司法》的规定，由甲方于年月日登记设立的一人有限责任公司，该公司注册资本为人民币XX万元，住所地为XX县XX工业园区，经营活性炭制造、销售。

现甲乙双方本着自愿、平等、诚实信用的原则，经双方协商，就该公司股权转让事宜达成一致，在XX市XX区签订书面协议，双方共同遵守，内容如下：

第一条转让标的、转让价格与支付方式

1、甲方同意将其所持有的该公司100%的股权以人民币XX万元的价格转让给乙方，乙方同意按照此价格受让该公司全部股权。

2、支付转让费采取分期付款的方式，共计个月；乙方以任何人的名义向甲方付款，甲方均需向乙方出具书面收款凭证：

第一期：万元，乙方于年月日之前以银行转账的方式汇入甲方账户；

第二期：

第三期：

第二条交割期及相应义务

1、双方确定，本合同自签署之日起___日内为交割期，交割期的最后一日为交割日。

2、在交割期内，双方依据本合同及有关法规的规定办理股权转移手续。

3、在交割期内，甲乙双方共同进行该公司财务、生产、设备、库存、人员等一切事务的交接，在此期间任何一方无权单独处置公司的任何财产。

4、在交割期内，甲方应当如实以书面形式向乙方披露该公司现有的债权债务并由甲方签字确认。

第三条甲方陈述与保证

1、甲方保证转让给乙方的股权是甲方在该公司的真实出资，是甲方拥有的合法股权并且甲方具有完全的处分权。

2、不存在限制股权转移的任何判决、裁决，该转让股权未被有关国家机关、司法机关冻结、拍卖，没有设置任何抵押、质押担保或存在其他可能影响乙方利益的瑕疵。

3、甲方保证不存在未向乙方披露现存或潜在的重大债务、诉讼、索赔等情形；保证向乙方提供的一切资料、文件及保证都是完全真实、完整、准确的，没有任何虚假成份。

4、该公司不存在侵犯第三人的知识产权及其他合法权益的情形，否则一切后果均由甲方承担。

5、交割日之前该公司所发生的所有债权债务由甲方承担。

6、股权转让后帮助乙方向公司原有客户进行产品的销售，尽量保留公司原有客户在该公司的'购货量。

第四条乙方的陈述与保证

1、乙方保证完整、准确、及时地向甲方以及相关机构提供其主体资格以及其他为核实受让合同股权资格条件的证明资料。

2、乙方保证按照合同约定履行付款义务。

3、乙方保证受让股权后按照公司章程履行股东的权利和义务。

4、乙方保证认真履行本协议约定的其他义务。

第五条税费承担

股权转让中所涉及的各种税费及所有费用由甲乙双方依照有关法律承担。

第六条协议的变更与解除

在公司办理股权转让变更登记前，发生下列情况之一时，可变更或解除本协议，但双方必须签订书面协议：

1、由于不可抗力或由于一方当事人虽无过错但无法防止的外因至本协议履行不能。

2、一方当事人丧失实际履约能力。

3、由于一方或双方违约，严重影响了守约方的经济利益，使协议履行成为不必要。

4、因情况发生变化，经双方协商同意变更或解除。

第七条违约责任

1、任何一方未能履行本协议项下的义务或保证，违约方应当向守约方支付该公司注册资本30%的违约金，除非依照法律规定可以免责。

2、任何一方违约给对方造成经济损失的，违约方除按照本条第1项承担违约金外，应当另行赔偿守约方的经济损失。

第八条争议的解决

有关本协议发生的一切纠纷均由双方协商解决，如果协商不成，任何一方均可向协议签订地的人民法院起诉。

第九条协议的生效

本协议自双方签字之日起生效，一式六份，双方各持三份，均具有同等法律效力。

甲方：乙方：

20xx年xx月xx日20xx年xx月xx日

[协议参考] 期房转让合同书(标准示范)

用通俗的话来说，合同是我们签署的一份协议，保障自己的协议，在不确定合同内容的情况下，记得一定要在看完合同后再签。可以开始签订你们之间沟通好的的劳动合同了，可以更好的约束双方共同履行的责任和义务。那么，你知道合同的主要内容是什么吗？以下是小编为大家精心整理的“[协议参考] 期房转让合同书(标准示范)”，希望对您的工作和生活有所帮助。

甲方（卖方）： 住址： 身份证号：电话：乙方（买方）： 住址： 身份证号：电话：鉴于：

1、甲方于 年 月 日购买的位于 的房屋一套（以下简称“该房屋”）为期房，该房屋相关信息见《商品房买卖合同》（合同编号：）。

2、在本合同签订前及签订中，乙方已确实充分的了解该房屋为期房的事实，并自愿同意向甲方购买该房屋。

因甲方尚未取得该房屋的房地产权证，甲乙双方无法进行产权变更登记。现甲乙双方经过平等、自愿协商，就该房屋转让事宜达成如下协议，以兹共同信守：

一、该房屋权属状况

1、甲方将其购买的位于的 房屋一套（以下简称“该房屋”）转让给乙方，乙方自愿受让该房屋。

2、该房屋所在楼层为 层，该房屋用途为 ，建筑面积 平方米。

二、该房屋价款及付款方式

甲乙双方经协商一致同意，乙方以总房款人民币 100 万元整（大写：壹佰万元整）受让该房屋，乙方分三笔向甲方支付购房款：

1、乙方于 年 月 日之前支付甲方第一笔购房款人民币 元整（大写： ）；

2、乙方于 年 月 日之前支付甲方第二笔购房款人民币 元整（大写：）；

3、乙方于 年 月 日之前支付甲方第三笔购房款人民币元整（大写：）。

三、甲乙双方的义务

1、甲方于收到乙方支付的第一笔房款后 日内负责获得开发商同意，并办理《商品房买卖合同》更名事宜；

2、乙方负责支付该房屋的水、电、天然气、暖气、宽带、有线电视等相关进户开户费用；

3、因该房屋而产生的相关税费及公共维修基金由乙方承担；

4、自本合同签订之日起，由乙方承担因该房屋而增加或产生的任何费用，及该房屋的一切风险。

四、违约责任

1、若甲方不将该房屋出售给乙方的，则乙方有权单方面终止本合同，同时甲方应按照本合同约定总房款的10%向乙方支付违约金，并且甲方应返还乙方支付的所有房款；

2、若乙方不购买该房屋的，则甲方有权单方面终止本合同，同时乙方应按照本合同约定的总房款的10%向甲方支付违约金；

3、若乙方未按本合同约定时间支付每笔购房款的，每逾期一日，乙方应按照本合同约定总房款的千分之五支付甲方违约金。逾期超过三十天的，甲方有权单方面解除本合同，并要求乙方按照本合同约定的总房款的20%向甲方支付违约金。

五、附则

1、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2、本合同自甲乙双方签字之日起生效。

甲方（签字）： 乙方（签字）：

时间： 年月日 时间： 年月日

2022协议推荐 厂转让协议.wps

在平时生活中交易的时候要先签订好合同，签订好合同是不可忽视非常重要的一件事。在签订好合同并签署好自己的名字后，可以更好的为日后解决争议提供依据。所以，您想知道有哪一些有关合同的内容资料的吧？急您所急，小编为朋友们了收集和编辑了“2022协议推荐 厂转让协议.wps”，希望能对您有所帮助，请收藏。

甲方（转移债权人）：a

原法定代表人：

乙方（债权受让人）：b

法定代表人：

担保人：c，身份证号：

甲、乙双方为妥善解决债务问题，经友好协商，依法达成如下债权转让协议，以资信守：

1、甲、乙双方一致确认：截至本协议签署之日，甲方同意将享有的xxx公司共计xxxx元（大写，xxx圆整）债权转全部转移给乙方行使，乙方按照本协议直接向xxx公司主张债权。

2、甲方承诺并保证：

（1）其依法设立并有效存续，有权实施本协议项下的债权转让并能够独立承担民事责任；

（2）其转让的债权系合法、有效的债权。

（3）甲方转让本协议上述的债权已经获得其内部相关权力机构或出资人的授权或批准。

2、乙方承诺并保证：

（1）其依法设立并有效存续，有权受让本协议上述的债权并能独立承担民事责任；

（2）其受让本协议项下的债权已经获得其内部相关权力机构或出资

人的授权或批准。

（3）乙方在收取债务人支付的款项时，应向债务人提供合法的发票，如不提供合法发票，债务人有权拒绝支付。

3、乙方保证受让上述债权后，不再将此笔债权再次转移。

4、如本协议无效或被撤销，则甲方仍继续按原合同及其他法律文件履行义务。

5、双方同意，如果一方违反其在本协议中所作的陈述、保证、承诺或任何其他义务，致使其他方遭受或发生损害、损失、索赔等责任，违约方须向另一方做出全面赔偿。

6、在本协议履行过程中发生的纠纷，双方应友好协商解决；协商不成可向xxxx区人民法院提起诉讼。

7、本协议由c作为本协议的担保人，本协议因无权代理、违法违规等行为给债务人xxxx公司带来的一切损失由担保人承担。

8、本协议经甲、乙双方加盖公章并由双方法定代表人或由法定代表人授权的代理人签字，且由担保人签字后生效。

9本协议一式三份，甲方、乙方、担保人各执一份，且具有同等法律效力。

协议范本: 期房转让协议(推荐一篇)

在交易过程中一般就要进行合同的签订，签合同也有很多有注意的地方，不然也容易让自己上当。只有在签订好适合自己目前状况的合同范本之后，可以更好的避免很多不必要的纠纷。相信你一定在寻找有关于范本合同的资料吧？小编特地为大家精心收集和整理了“协议范本: 期房转让协议(推荐一篇)”，仅供参考，希望能为您提供参考！

甲方：____________

乙方：____________

鉴于：甲方在__市__路__号购买住宅(期房)___(项目名称)一套房屋，具体房号为：栋单元号房。

该房目前尚未建成，未具备交易条件。

甲、乙双方就该房转让事项经过协商，一致同意订立协议条款如下，以资共同遵守。

一、甲方愿将以其名义购买的住宅___市__路__号___(项目名称)栋单元号房(以下简称该房)转让给乙方。

二、该房售价为每平方米元，总价款为元。

三、该房屋双方议定由甲方转让给乙方，乙方支付该房的首付人民币__万元(￥____)，在签定协议后的两天内支付甲方转让费人民币__万元(￥____)中的__万元，其余款项待更改名字后当日付清。

四、该房的购房款全部由乙方支付，以甲方名义直接付给开发商，由乙方收执收款凭证。

五、该房盖到二层交全额的时候后，甲方必须协助乙方办理更名手续。

六、本协议签订后，该房屋如有应缴纳的一切税、费，概由乙方负责。

本协议发生的过户登记费、契税、估价费、印花税由乙方负担。

八、甲方如不按协议规定将该房屋过户给乙方，乙方有权按以下第种方式要求甲方承担责任：

1、乙方不能取得该房所有权，甲方必须将该房拍卖，拍卖所得的款项，优先支付乙方支付给开发商购房款和给甲方的万元转让费后，余款作为甲方给乙方的赔偿金。

甲方不能从该房获得任何收益。

九、乙方不能按期支付购房款的，乙方自行承担责任。

十、甲方保证其转让给乙方的房屋，产权清楚，绝无其他项权利设定或其他纠纷。

乙方得到该房后，如该房屋产权有纠葛，致影响乙方权利的行使，概由甲方负责清理，并赔偿乙方损失。

十一、交屋时，乙方发现房屋构造或设备不符合交付要求，经鉴定属实，甲方应于1个月内予以修理，如逾期不修理，乙方得自行修理，费用由甲方承担。

如修理仍达不到协议约定的要求，乙方得解除协议，解约时，甲方除返还全部房价款后，并按本协议第八条规定承担违约责任。

十二、房屋所占用的土地(包括庭院围墙等)所有权属于国家。

乙方取得上开房屋占有相应比例的土地使用权，并依照国家法律的规定缴纳土地使用权及其他有关费用。

十三、本协议的附件与协议有同等效力。

十四、本协议一式份，甲乙方各执份。

十五、本协议甲乙双方签字生效。

立约人：

甲方：______(签字)

乙方：________(签字)

身份证号：______身份证号：______

____年__月__日订于___市

[参考合同] 货车转让协议书wps版

在交易过程中常常会使用到合同，签订合同也是一个非常有必要的行为。将你们之前约定好的合同范本制定好后，可以更好的防范可能存在的风险。一份合乎法律规定的合同是怎样的呢？下面是小编精心为您整理的“[参考合同] 货车转让协议书wps版”，希望能对您有所帮助，请收藏。

转让方(以下简称甲方)： 身份证号码： 电话：

受让方(以下简称乙方)： 身份证号码： 电话：

甲、乙双方本着自愿的原则，经协商就xx轻型自卸货车转让达成协议如下：

一、甲方将自己的xx轻型自卸货车(车牌号码：云xxxxxx , 发动机号：xxxxx，车架号：xxxxx，)一辆转让给乙方，该车检验合格至20xx年6月，该车投保于中国xxxxxx保险股份有限公司鹤庆支公司，保险到期日至20xx年5月31日。

二、转让价格为人民币陆万捌千元整。 乙方应在协议签订时，一次性付清转让款，由甲方出具收据为准。

三、该车乙方在下次车辆检验时须办理过户事宜，过户费由乙方承担，过户时乙方负责办理转户手续，通知甲方并予以协助。

四、该车自实际交付给乙方之日起(自20xx 年3月5日起)，该车以后所需费用均由乙方负责购买(包括年审费及保险费)。

五、本协议签订前，该车所发生的有关纠纷及债务由甲方负责。本协议签订后，该车所发生的一切纠纷及债务(包括并不限于交通事故)，由乙方负责，与甲方无关。

六、乙方向甲方付清全部转让价款后，甲方向乙方交付转让车辆后，车辆的风险即转移至乙方。

七、因双方交易车辆为旧机动车车辆，故乙方在签定本协议时已经对车身及发动机工作状况进行了检查并确认该车状况良好。

八、该车自实际交给乙方之日起(自20xx 年3月5日)所发生的交通事故及违法活动均由乙方负责，与甲方无关。

九、争议解决：甲、乙双方在履行本协议的过程中发生争议，应协商解决。协商不成的，任何一方均可向鹤庆县人民法院起诉。

十、本协议自双方签字即生效。协议一式两份，双方各持一份，具有同等效力。双方不得违约，不得对成交金额提出异议，不退车及车款。

甲方：

二Oxx 年 月 日

乙方：

二Oxx年 月 日