一起合同网

导航栏 ×

转包合同

发布时间:2022-10-18

[合同]转包合同(写作示例)。

合同是当事人之间依法签订的协议,受法律的保护,签订的合同要选择双方满意并且合适的。只有签署好在你们之前就沟通好的合同后,可以更好的通过法律保障我们的权益。相信你一定在寻找有关于范本合同的资料吧?以下是小编为大家精心整理的“[合同]转包合同(写作示例)”,希望对您的工作和生活有所帮助。

出租方(以下简称甲方): 承租方(以下简称乙方):

甲、乙双方根据《中华人民共和国农村土地承包法》和《农村土地承包经营权流转管理办法》等有关法律、法规和国家政策的规定,本着平等协商、自愿、有偿的原则,就土地承包经营权出租事宜协商一致,订立本合同。

一、土地承包经营权流转方式

甲方采用出租方式将其承包经营的土地流转给乙方经营。

二、出租面积

甲方将其承包经营的 乡镇 村 组 亩土地(详情见下表)出租给乙方从事(主营项目) 生产经营。

出租土地详细情况

三、出租期限

出租期限为 年,即自 年月日起至 年月日止。最长不得超过土地承包期的剩余期限。

四、出租价格与支付方式

乙方可以采取下列第种方式支付出租金。

1.以实物形式支付。即每亩每年由乙方交给甲方(填黄谷、玉米或者双方议定的其他实物) 公斤(大写:)作为出租金。

2.以现金方式支付。即每亩每年由乙方支付甲方出租金元(大写:)作为出租金。

如果原来约定以第1种方式支付出租金,甲方要求变更为以现金方式支付的,乙方应当同意,并参照当地当年中等市场价格折算。

五、支付时间

乙方可以采取下列第种方式支付出租金。

1. 提前1年支付,即于上年月 日之前支付,且每年递增%(约定不递增的填写零)。

2、逐年支付,即于每年月 日之前支付,且每年递增%(约定不递增的填写零)。

六、交付土地的时间

甲方应于 年 月 日之前将拟出租的土地交付乙方。 七、权利和义务的特别约定

1. 甲方应确保本合同内地块不发生权属界至纠纷,因此造成合同不能履行或影响乙方正常生产经营或造成乙方经济损失的,应承担违约责任。

2. 甲方应在合同的约定交付时间之前,按乙方要求清除合同地块内有碍乙方生产经营的地上附着物,确保甲方行使土地使用权。乙方为此不承担任何费用。

3. 甲方有权按照合同规定收取土地流转费;按照合同约定的期限到期收回流转的土地。

4. 甲方与发包方的承包合同仍然有效。甲方作为承包方应履行的义务仍应由甲方承担。

5. 甲方有权监督乙方经营土地的情况,并要求乙方按约履行合同义务。

6. 出租期限内遇自然灾害,上级给予甲方核减或免除相关土地上的税费义务和核发的救灾款,甲方应及时如数转给乙方。如需甲方办理手续的,甲方应负责及时办理。

7. 出租期限内,因乙方从事农业经营活动,按上级政策可获取各类补贴、补助等惠农资金,如需甲方办理相关手续的,甲方应负责及时办理。甲方不得以任何理由截留、挪用、占用惠农补贴资金,应当及时支付乙方。

8. 甲方在土地承包经营权流转后,应报发包方(集体土地所有者)备案。 9. 甲方应协助乙方按合同规定行使土地使用权,帮助协调本集体经济组织内与其他承包户之间发生的用水、用电、治安等方面的纠纷;不干预乙方正常的生产经营活动。

10. 乙方有权要求甲方按合同的约定交付出租土地并要求甲方全面履行合同义务。

11. 乙方在受让地块上具有使用权、收益权、自主组织生产经营和产品处臵权。

12. 乙方在国家法律法规和政策允许范围内从事生产经营活动;依照合同规定按时足额支付土地流转费。加强安全生产,防止事故发生,造成损失的,乙方自行承担责任。

13. 国家依法征收、征用出租土地的,乙方应服从国家需要。出租期内被征用土地的青苗、地上附着物等补偿款按照谁投资谁受益的原则处理,甲方不得侵害乙方利益。

14. 乙方应依法保护和合理利用土地,应增加投入以保持土地肥力,不得使其荒芜,不得从事掠夺性经营,不得擅自改变土地用途,不得给土地造成永久性损害。

15.出租期内如承租人发生意外,其继承人可以在出租期间继续承租。 16.其他约定:乙方在出租期限内将出租合同约定的部分或者全部权利转让给第三者,需经甲方和承包方同意,并签订书面的补充协议。

八、流转合同到期后地上附着物及相关设施的处理:

________________________

九、合同的变更或解除

(一)有下列情况之一者,本合同可以变更或解除:

1.经当事人双方协商一致,又不损害国家、集体和第三人利益的;

2.订立的本合同所依据的国家政策发生重大变化的;

3.一方违约,使合同无法履行的;

4.乙方丧失经营能力使合同不能履行的;

5.因不可抗力(重大自然灾害)使合同无法履行的。

(二)乙方有下列情况之一者,甲方有权收回土地使用权。

1.不按合同规定用途使用土地的;

2.荒芜土地的,破坏土地上的附着物的,破坏水利等基础设施的;

3.不按时限交纳土地流转费的。

十、违约责任

1.甲、乙双方在合同生效后应本着诚信的原则严格履行合同义务。如一方当事人违约,应向守约一方支付违约金。违约金的数额为: 。

2. 甲方非法干预乙方生产经营,擅自变更或解除合同,给乙方造成损失的,甲方赔偿乙方全部损失。乙方违背合同规定,给甲方造成损失的,乙方赔偿全部损失。

3. 如果违约金尚不足以弥补守约方经济损失时,违约方应在违约金之外增加支付赔偿金。赔偿金的数额依具体损失情况而定,可由甲、乙双方协商或农村土地承包仲裁机构裁决,也可由人民法院判决。

十一、解决争议条款

因本合同的订立、生效、履行、变更或解除等发生争议时,甲、乙双方可以通过协商解决,也可以提请村民委员会、乡镇人民政府农村土地承包管理机关调解解决。

不愿协商、调解或者协商、调解不成时,可以向农村土地承包仲裁机构申请仲裁,也可直接向人民法院提起诉讼。

十二、生效条件

甲、乙双方约定,本合同经双方签字后立即生效。

十三、其他条款

1.甲、乙双方经协商一致可以向乡镇人民政府农村土地承包管理部门申请合同鉴证。

2.在本合同期满后,若甲方需继续流转该土地,在同等条件下乙方享有优先权。

3.本合同中未尽事宜,可经甲、乙双方共同协商一致后签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

4.本合同一式伍份,由甲、乙双方和发包方各执一份,一份送村委会,一份报乡镇农村土地承包管理机构。

附件:

1、流转土地座落方位简易图

2、甲乙方身份证复印件

3、农村土地承包经营权证复印件

甲方代表人(签章):乙方代表人(签章): 身份证号:身份证号: 住址: 住址:

签约日期: 年 月 日

鉴证意见

鉴证人:

负责人:

鉴证单位:(签章)

签证日期:年 月 日

延伸阅读

[合同]收购合同(写作示例)


合同是现在必不可少的一个东西,它对我们有很大的帮助,签订双方满意的合同是不可忽视的一步。签署好了对于双方都非常重要的合同后,可以更好的避免很多不必要的纠纷。你知道合同的格式是怎样写的吗?以下是小编为大家收集的“[合同]收购合同(写作示例)”欢迎您阅读和收藏,并分享给身边的朋友!

合同编号:___________

收购方(甲方):____县___专业合作社

种植方(乙方):___________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就果品种植收购的有关事宜达成如下协议。

第一条 基本情况:

第二条 质量要求:无农残、无腐烂。

第三条 甲方负责提供无偿技术指导培训。乙方应按照甲方提出的技术要求和指导方法进行种植管理,不得使用国家禁止使用的农药,并在采摘前30天停止使用任何药物,确保果品无农药残留。

第四条 交(提)货及验收方式:______;地点:______;运输方式及费用承提:________。

第五条 双方凭收购凭证现金结算,期限为______。

交货时市场收购价格低于保护价的,以保护价收购;若市场收购价格高于保护价的,按市场价收购。

第六条 违约责任:

1.一方迟延交货或迟延支付收购款的,应当每日按照迟延部分价款______%的标准向对方支付违约金。

2.乙方交付的果品不符合约定要求的,甲方有权要求补足、换货或退货,由此发生的费用或和造成的损失由乙方承担,但甲方应在验收时书面通知乙方。

3.乙方故意不交付果品或擅自将果品出售给他人的,应按照每亩 元的标准支付违约金。

4.甲方提供的技术指导或提出的种植要求存在差误等问题的,或未按照约定收购符合要求的果品的,应按照每亩_____元的标准支付违约金。

5.一方无正当理由中止履行或单方变更、解除合同的,应赔偿四此给对方造成的损失。

第七条 因发生自然灾害等不可抗力的,经核实可全部或部分免除责任,但应当及时通知对方,并在合理期限内提供证明。

第八条 合同解除的条件:________。

第九条 本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按下述第 种方式解决:

1.提交仲裁委员会仲裁。

2.依法向 _____人民法院起诉。

第十条 本合同自双方签字盖章之日起生效,履行期限至______年 ______月 ______日止。未尽事宜,由双方共同协商签订补充协议。本合同一式______ 份,甲方______份,乙方______份,具有同等法律效力。

第十一条 其它约定:________。

收购方(签章):____ 种植方(签章):____

住所:______________ 住所:______________

法定代表人:________ 委托代理人:________

委托代理人:________ 电话:______________

电话:______________

______年_____月___日 ____年_____月___日

[实用合同] 转包物流合同范本


在这个不断发展的世界,合同的地位越来越重要了,在不确定合同内容的情况下,记得一定要在看完合同后再签。在写好并签署好自己的名字,写好合同后,对于维护合法权益能起到很大的作用。只不过,您又知不知道不同类型合同该如何写呢?以下是小编为大家精心整理的“[实用合同] 转包物流合同范本”,但愿对您的学习工作带来帮助。

发包人(甲方):本钢板材股份有限公司(发电厂)

承包人(乙方):本钢冶金设备修造厂

为明确甲、乙双方责任,遵循平等、公开、公正和诚信的原则,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国招标投标法》等有关法律和行政法规,经双方同意签订本合同。

一、工程概况

1.工程名称:本钢发电厂热机主厂房制冷管等管道更换

2.工程地点:发电厂厂区

3.施工单位性质: 集体 取费级别:执行本钢审发[20__]2号文件及本钢设备发[20__]77号文件

4.承包范围:热机主厂房制冷管道及输煤皮带通廊消防水、生活水等管道拆除、安装及管道支架拆安等

5.定址码: 143360159等

6.发包方式:直接发包

7.资金来源:企业自筹

二、合同工期

开工日期: 20__ 年 4月 10日

竣工日期: 20__ 年12月 30 日

合同工期总日历天数 40 天

三、合同价款 总费用控制在合同额内

金额(大写):人工、机械、辅材及规费暂估壹拾玖万元(人民币)

暂估:¥190000元(人民币)

以公司工程预算处审批的预算为准

采用定额:

执行本钢现行计价规则规定的定额。

四、材料及设备备件

1.材料供应:

1)甲供主材(主材范围详见“供应处工程主材供应品种表”),特殊情况由专业处室确认。

2)定额中的消耗性材料由乙方提供

2、设备及备件:

五、质量与检验

1.工程质量

1.1根据《建筑工程施工质量验收统一标准》达到国家验收”合格”以上标准;

1.2出现质量问题问题或质量事故,根据公司质量管理有关规定进行相应处罚。

1.3工程质量应执行《中华人民共和国国家标准》GB50231-98、GB50205-20__,质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准,乙方承担违约责任。

1.4双方对工程质量有争议,经双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担。双方均有责任,由双方根据其责任分别承担。

2.检查和返工

2.1乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及合同施工,随时接受甲方的检查检验,为检查检验提供便利条件。甲方的检查检验不应影响施工的正常进行。

2.2工程质量达不到约定标准部分,一经发现,乙方应当拆除和重新施工,直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准,由乙方承担拆除和重新施工的费用,工期不予顺延。

六、竣工验收与结算

1.竣工验收

1.1工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定,向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告,并向甲方提供竣工图纸两份。

1.2甲方在收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收,并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。乙方按要求修改,并承担由自身原因造成修改的费用。

1.3甲方收到乙方送交的竣工验收报告后28天内不组织验收,或验收后14天内不提出修改意见,视为竣工验收报告已被认可。

1.4工程竣工验收通过,乙方送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按甲方要求修改后通过竣工验收的,实际竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。

1.5工程未经竣工验收或竣工验收未通过的,甲方不得使用。甲方强行使用时,由此发生的质量问题及其他问题,由甲方承担责任。

2.付款与结算

2.1工程竣工验收报告经甲方认可后,乙方向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料,甲方按照双方约定的合同价款,进行付款及结算。

预留质量保证金为工程造价的10%。

七、工程量的确认

1.乙方应在每月20日,向甲方提交已完工程量的报告。甲方接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量(以下称计量),并在计量前24小时通知乙方,乙方为计量提供便利条件,并派人参加。乙方收到通知后不参加计量,计量结果有效,作为工程价款支付的依据。

2.甲方收到乙方报告后7日内未进行计量,从第8天起,乙方报告中开列的工程量即视为确认,作为工程价款支付的依据。甲方不按约定时间通知乙方,致使乙方未能参加计量,计量结果无效。

3.对乙方超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量,甲方不予计量。

八、安全文明施工及环境保护措施

工程开工前必须签订安全协议、防火防盗协议和环境保护协议,并上报专业主管部门。

1.安全施工与检查

1.1乙方应遵守工程建设安全生产和本钢集团公司的有关管理规定,严格按照安全标准组织施工,并随时接受行业及本钢集团公司安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。

1.2乙方应对其在施工现场的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故,由甲方承担相应责任及发生的费用。

2.安全防护

2.1乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易暴地段以及临街交通要道附近施工时,施工开始前应向甲方提出安全防护措施,经甲方认可后实施。

2.2实施爆破作业、在放射、毒害性环境中施工(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时,乙方应在施工前14天以书面形式通知甲方,并提出相应的安全防护措施,经甲方认可后实施。

3.事故处理

3.1发生重大伤亡及其他安全事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方,同时按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担发生的费用。

3.2甲方与乙方对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。

4.环保措施

4.1甲乙双方,应严格按《中华人民共和国环境保护法》及公司有关规定执行,施工过程中对环境保护的具体要求、措施等项内容,详见双方签订的“环保协议”。

九、双方权利义务

1.甲方权利义务:

1.1 做好开工前的各项技术、物资准备工作。

1.2 工程开工前10日内,由甲方提供工程所需施工图纸及相关技术资料、标准、要求等书面材料。

1.3 组织有关部门或人员对施工图进行会审和技术交底。

1.4 派专人负责现场工程的进度、质量、安全等工作的监督、检查和签证,并协调有关事宜。

1.5 提供施工所需水、电、汽接点,为工程施工创造条件。

1.6 办理施工所需各种证件、批件和临时用地、占道及铁路专用线的申报批准手续(证明乙方自身资质的证件除外);

甲方不按合同约定完成以上工作造成延误,工期相应顺延。

2.乙方权利义务

2.1 按合同工期和质量标准,合理安全文明组织施工。

2.2 乙方负责保管由甲方提供的施工图纸及相关的技术资料,未经甲方同意,不得擅自将施工图纸及相关的技术资料提供给第三方。

2.3 工程竣工验收合格后10日内,乙方负责将全部施工图纸和相关技术资料交付给甲方。

2.4 严格工程管理,遵守本钢集团公司有关规定,做到文明施工。

2.5 向甲方代表提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表和工程事故报告。

2.6 按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、看守、围栏和警卫等,并负责安全保卫。

2.7 遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定,经甲方同意后办理有关手续,乙方承担由此发生的费用,因乙方责任造成的罚款由乙方承担。

2.8 已竣工程未交付甲方之前,乙方按协议条款约定负责已完工程的成品保护工作,保护期间发生损坏,乙方自费予以修复。要求乙方采取特殊措施保护的单位工程的部位和相应经济支出,在协议条款内约定。甲方提前使用后发生损坏的修理费用,由甲方承担。

2.9按合同的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。

2.10 保证施工现场清洁符合有关规定。交工前清理现场到达合同文件的要求,承担因违反有关规定造成的损失和罚款。

乙方不履行上述各项义务,造成工期延误和工期损失,应对甲方的损失给予赔偿。

2.11雇佣劳务人员数量不得大于在职职工人数30%,特殊情况不得高于50%。

十、违约责任:

1.乙方未按合同规定的时间竣工,按“(10000+合同额 /10000)元×拖期天数”计算违约金。

2.因乙方原因致使建设工程质量不符合约定,造成人身和财产损害的,乙方应当承担损害赔偿责任。

十一、争议及解决

1.若双方在本合同履行过程中发生争议,应当友好协商解决,如协商不成,双方同意( 2 )

(1)由本溪仲裁委员会仲裁。

(2)由本溪市人民法院判决。

2.发生争议后,除非出现下列情况的,双方都应继续履行合同,保持施工连续,保护好已完工程:

(1)单方违约导致合同确已无法履行,双方协议停止施工。

(2)调解要求停止施工,且为双方接受。

(3)仲裁机构要求停止施工。

十二、不可抗力

1.不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲方乙方责任造成的爆炸、火灾,以及地震等自然灾害。

2.不可抗力事件发生后,乙方应当立即通知甲方,并在力所能及的条件下迅速采取措施。

3.因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担:

(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由甲方承担。

(2)乙方机械设备损坏及停工损失,由乙方承担。

(3)工程所需清理、修复费用,由乙方承担。

(4)延误的工期相应顺延。

4.因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的,不能免除延迟履行方的相应责任。

十三、合同的解除

1.甲方与乙方协商一致,可以解除合同。

2.有下列情形之一的,甲方乙方可以解除合同:

(1)因不可抗力致使合同无法履行;

(2)因一方违约致使合同无法履行。

十四、其他

1.非经甲方同意,乙方不得将承包工程的任何部分分包。乙方不得将其承包的全部工程转包他人,也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。一经发现,甲方有权解除合同,由乙方承担相应责任。如工程中含有部分特殊专业,需外委分包,应征得甲方同意,履行审批手续后,方可进行。

2.本工程保修期为 壹 年,在保修期内(保修期自验收合格之日算起),乙方应对交付甲方使用的工程承担质量保修责任。发生须紧急抢修事故,承包人接到通知后应立即到达事故现场抢修。

属于保修范围和内容的项目,承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理,发包人可委托其它人员修理,保修费用从质量保修金中扣除。

3.合同订立时间:二〇〇九年 十 月十日

4.合同订立地点:本溪

5.合同有效期:本合同经双方签字盖章后生效。至工程竣工办理交工验收和款项结清时为止。但争议解决条款及保修条款除外。

6.本合同正本两份,双方各执一份。副本拾贰份,分交有关各单位。

甲方:(盖章) 乙方:(盖章) 监包人:(盖章)

企业负责人:_____ 法定代表人:_____ 企业负责人:______

经办人:_________ 经办人:_________ 经办人:__________

挂靠经营合同(写作示例)


合同可以让我们变得更好,因为它保障了我们的绝大多数合法利益,签订合同是非常值得重视的一件事。可以开始准备签订好合适的合同了,对于维护合法权益能起到很大的作用。可是,我们的合同范本又有哪些内容呢?为此,小编从网络上为大家精心整理了《挂靠经营合同(写作示例)》,欢迎阅读,希望您能阅读并收藏。

挂靠经营协议

(20xx)穗盘挂字第号

挂靠方:身份证号码:(下简称甲方)

被挂靠方:(下简称乙方)

根据《中华人民共和国民法典》和《公司法》的相关规定,就甲方挂靠乙方经营一事,经双方充分协商,达成以下条款,愿共同恪守执行。

【分公司设立】

第一条甲方以乙方名义于省市县、区镇、街路号设立分公司,分公司名称为经营范围为。

【费用负担】

第二条自分公司设立至分公司注销整个期间所有费用包括但不限于开办费用、日常管理费用、人工工资、政府税负等均由甲方承担。

【经理委派】

第三条为便于甲方对外经营,由分公司经理由甲方指派为分公司经理,在分公司经营期间,经理负责对外经营,但不得与乙方利益有冲突,包括但不限于乙方的客户资源或乙方已经投入开发市场,甲方不得接触或进驻等。

【管理费用】

第四条在分公司经营期间,甲方因使用乙方品牌资源,应向乙方交纳一定的管理费用,管理费用依一个季度交纳一次,每个委度管理费为元,第一季度于合同签订之日交纳元,包括第一季度的管理费用元和保证金元,如无违反本协议,保证金在本协议终止后无息退还;第二个季度管理费用于本季度最后一个月的日前交纳。依次类推。管理费每逾期一日,应向乙方支付该季度管理费用的10%作为滞纳金,在第二个季度开始前仍未交纳的,乙方有权终止合同。

【自负盈亏】

第五条分公司经营期间,甲方自主经营,自负盈亏,其产生的相关债权债务由甲方负责,与乙方无关。因甲方的债权、债务纠纷导致乙方承担清偿责任或损失的,甲方应当负责赔偿并向乙方承担违约责任。

【经营范围】

第六条分公司经营期间,甲方应当依分公司核准的范围内合法经营,不得从事与法律、法规、政策、地方法规、当地政令禁止或限制经营的行业或项目,否则,甲方承担所有法律责任,包括给乙方造成的损失。

【商誉保障】

第七条甲方负有维护乙方商誉的义务,在经营期间,如与第三方发生争议,应当以乙方利益为重,及时采取措施和妥当之办法化解纷争,维护乙方商誉,如不能解决时,应及时书面向乙方报告,由此给乙方造成的损失由甲方承担。

【诚信保障】

第七条甲方为保证在经营期间不因分公司的债权、债务增加乙方负担或给乙方造成损失,甲方愿以作抵押担保,在分公司注消后并就债权、债务清算完毕前,无任何负担对第三方债务时,担保终止。但若甲方隐瞒或因甲方经营期间产生的债务,债权人未及时主张的,在法律给予支持下,甲方仍应承担清偿或赔偿乙方损失的责任。

第八条本协议履行期间,甲方有任何违反本协议情形,乙方均有权单方解除本合同,解除本合同并不免除甲方应承担的债权、债务清算、赔偿和法律责任。

【生效与终止】

第九条本协议自双方签字之日起成立,自甲方正式办理完毕抵押担保生效,本协议自分公司所有债权、债务清算完毕,并无任何法律诉争情况,包括但不限于正在诉讼、仲裁、执行等本协议终止。

第十条本协议终止后,甲方不得再以任何方式使用乙方的品牌或公司字号抑或其他资源,否则乙方有权要求甲方承担侵权赔偿责任。

第十一条因甲方违反本协议,造成乙方的损失包括但不限于甲方直接给乙方造成的损失、乙方代为甲方向第三方赔偿的费用、双方诉争或第三方诉争产生的诉讼费用、律师费用等。

第十二本协议履行期间,如有争议,应当友好协商,避免诉争,如协商不成的,任何一方可向乙方公司住所地法院起诉。

第十三条本协议一式两份,各执一份,均具有法律效力。

甲方:乙方:

年月日年月日

附:

一、甲方身份证明

二、甲方提供担保自有权属证明

律师声明:

本法律文书,谨供交流使用,未经许可不得传播。如因私自使用,造成损失的,本律师不负任何法律责任,并且本律师保留追究其相关侵权责任。