一起合同网

导航栏 ×

半成品仓库工作总结

发布时间:2022-08-30

教你写合同: 承揽协议(半成品)其二。

在这个不断发展的世界,合同的地位越来越重要了,只要有可能,就一定要清楚明白合同中的隐含条件。用心签署好合同范本,在接下来的一段时间里,可以更好的约束双方共同履行的责任和义务。一份规范的合同应该是怎样的呢?下面是由小编为大家整理的“教你写合同: 承揽协议(半成品)其二”,希望能对您有所帮助,请收藏。

承揽合同(半成品)

合同编号:________

定作方:_________(甲方)

承揽方:________(乙方)

签订日期:____年__月__日

签订地点:__________

经充分协商,签订本合同,共同信守。

1.品名(或项目)、数量及价款:

┌──────┬─────┬────┬──┬─────┬───────┐

│加工定作物品│型号、规格│计量单位│数量│价款或酬金│交(提)定作物│

│名称或项目│││├──┬──┤或完成工作日期│

│││││单价│金额││

├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤

││││││││

├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤

││││││││

├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤

││││││││

├──────┴─────┴────┴──┴──┴──┴───────┤

│合计金额(人民币:)佰拾万仟佰拾元角分│

└──────────────────────────────────┘

2.使用原材料(半制品)及主要辅料规定:

(1)甲方向乙方提供部分:

┌──┬─────┬────┬──┬──┬──┬─────┬─────┐

│品名│型号、规格│计量单位│数量│单价│金额│ 提供日期 │消耗定额│

├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤

│││││││││

├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤

│││││││││

├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤

│││││││││

├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤

│││││││││

└──┴─────┴────┴──┴──┴──┴─────┴─────┘

质量要求:

检验及提供方法:_________

价款处理方法:__________

(2)乙方提供部分:

┌─────┬─────┬────┬─────────────────┐

│品名及产地│型号、规格│质量要求│允许使用代用品名称及规定│

├─────┼─────┼────┼─────────────────┤

│││││

├─────┼─────┼────┼─────────────────┤

│││││

精选推荐

合同借鉴: 承揽协议其二


在日常生活中我们常常会使用到合同,我们作为当事人,一定要清楚合同的内容情况。签署好双方都已经满意并且认可的合同后,可以更好的保证双方交易能够顺利完成。那么我们常见的合同是怎样的呢?下面是小编精心收集整理,为您带来的《合同借鉴: 承揽协议其二》,但愿对您的学习工作带来帮助。

承揽方(甲方):xx定作方(乙方):xx

甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务,签订本合同,共同信守执行。

第一条

甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费定作物名称

型号

规格

质量要求

计量单位

数量

加工费

单位

总价

第二条

加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用承担定作物名称

完工时间

检验时间地点

检验标准与方法

包装标准

包装费承担

第三条

加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费承担定作物名称

交付时间

交付地点

运输方法

运输价款承担

第四条

乙方提供原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料材料名称

型号

规格

质量要求

计量单位

数量

单价

总价

图纸、技术资料及交付时间

第五条

原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输材料名称

交付时间

交付地点

交付数量

包装要求

检验方法

运输方法和运费承担

第六条

加工费结算办法与时间

第七条

乙方应于xxxx年xx月xx日前向甲方交付定金xx元;乙方应于xxxx年xx月xx日前向甲方交付预付款xx元。乙方不履行合同的,无权请求返还定金。甲方不履行合同的,除承担违约责任外,必须如数返还预付款。乙方不履行合同的,可以把预付款抵作违约金和赔偿金,有余款可以请求返还。

第八条甲方的.违约责任

1.甲方如未按合同规定的质量交付定作物,乙方同意利用的,应当按质论价;不同意利用的,甲方应当负责修理或调换,并承担逾期交付的责任;经过修整或调整后,仍不符合合同规定的有权拒收,由此造成的损失由甲方赔偿。

2.甲方交付定作物的数量少于合同规定的,乙方仍然需要的,甲方应当照数补齐,补交部分按逾期交付处理;乙方不再需要的,有权解除合同,因此造成的损失由甲方赔偿。

3.因甲方包装不善造成定作物毁损的,由甲方赔偿损失。

4.甲方逾期交付定作物,应当向乙方偿付违约金,每逾期一天,按逾期交付部分的价款总额的xx‰偿付违约金。

5.甲方不能交付定作物的,应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值xx%的违约金。

6.由甲方负责送货的,如运输中造成定作物损坏,甲方应当负责修理,达到合同规定的质量要求,否则乙方有权拒收。

第九条乙方的违约责任

1.乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等,应当赔偿甲方因此造成的损失。

2.乙方如中途废止合同,应偿付甲方未履行部分定作物价款总值xx%的违约金。

3.乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其它技术资料,除交付定作物的日期得以顺延外,乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。

4.乙方如超过合同规定日期付款,应当比照中国人民银行有关延期付款的规定,向甲方偿付违约金。

5.乙方如无故拒绝接收定作物,应当赔偿甲方因此造成的损失。

6.乙方如变更交付定作物地点,应承担因此而多支出的费用。

第十条声明及保证

(一)甲方:

1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。

2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

(二)乙方:

1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。

2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

第十一条保密

双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为xx年。

一方违反上述保密义务的,应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。

第十二条不可抗力

本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件,包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。

如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时,遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方,并应在xx天内,提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料,双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。

第十三条通知

1.根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用xx(书信、传真、电报、当面送交等方式)传递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。

2.各方通讯地址如下:xx。

3.一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起xx日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相应责任。

第十四条争议的处理

1.本合同受xx国法律管辖并按其进行解释。

2.本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第xx种方式解决:

(1)提交xx仲裁委员会仲裁;

(2)依法向人民法院起诉。

第十五条解释

本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行,本合同的标题仅是为了阅读方便而设,不应影响本合同的解释。

第十六条补充与附件

本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。

第十七条合同效力

本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为xx年,自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式xx份,双方各执xx份,具有同等法律效力;合同副本xx份,送xx留存一份。

承揽方(盖章):xxxx定作方(盖章):xxxx

法定代表人(签字):xx法定代表人(签字):xx

地址:xxxxxx地址:xxxxxx

xx年xx月xx日xx年xx月xx日

签订地点:xxxx签订地点:xxxx

[热搜协议]承揽合同其二


当今社会在交易时一般都少不了签订合同,在签订合同之前要先经过双方的协商。唯有在重大的合同范本签订好了之后,可以更好的保证双方交易能够顺利完成。只是您晓不晓得我们的合同范本是怎么写呢?下面是小编精心收集整理,为您带来的《[热搜协议]承揽合同其二》,仅供您在工作和学习中参考。

委托方:____ 纺织器材厂(甲方)

承揽方:____ 电镀厂(乙方)

1.加工的项目、产品名称、规格 数量 价格、交货期:

2.质量标准:乙方根据甲方提供图纸规定的技术要求和质量标准进行加工。在加工工艺过程及运输中甲方提供的加工件允许损坏千分之 ,但损坏件必须归还甲方。

3.原料供应:加工用锌块由甲方供应。

4.交货方式:由乙方负责往返运输,运费由乙方自负。

5.质量验收方法:完成加工后由甲方按质量标准验收。

6.结算方式:通过银行托收。

7.违约责任:甲方委托乙方加工镀锌、淬火等,乙方应按规定日期完成;逾期由乙方负担甲方的经济损失,每天按加工产品总值千分之 交纳罚金。甲方未按规定的时间和数量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工损失,应按实际损失赔偿。

甲方:____ 纺织器材厂 乙方:____ 电镀厂

法定代表人:____ (盖章) 法定代表人:____ (盖章)

地址:____ 地址:____

银行帐号:____ 银行帐号:____

____年____月____日

教你写合同: 航次租船协议其二


现如今,我们在很多场合下都会使用到范本合同,我们作为当事人,一定要清楚合同的内容情况。此时就可以根据自己的情况对合同进行签订了,可以更好的避免很多不必要的纠纷。那么,我相信您一定在找关于合同范本的内容吧?请您阅读小编辑为您编辑整理的《教你写合同: 航次租船协议其二》,仅供参考,希望能为您提供参考!

本合同经承租人与出租人签章后即行生效,有关承租人与出租人之间的权利、义务和责任界限,适用于《水路货物运输规则》及运价、规定的有关规定。

编号:_________

承租人

全称

出租人

全称

地址、电话

地址、电话

银行、帐号

银行、帐号

船舶资料

船名

总舱容

吊杆数/负荷

船籍港

载货吨

空载吃水

总吨/净吨

舱口数

满载吃水

货名

件数

包装

重量(吨)

体积(立方米)

价值(元)

起运港

受载期限

装船期限

滞期费率

到达港

运到期限