采购合同和订货合同1500字。

随着社会的发展，合同的种类也越来越繁多，其中就有采购合同为了采购人与供应商顺利的进行合作，采购合同也具有了法律效益。采购合同可以在对方违背约定时，充当最重要的证据。你是否在制定采购合同时而烦恼呢？小编收集整理了一些采购合同和订货合同1500字，仅供参考，希望能为您提供参考！

采购合同和订货合同(篇1)

甲方（需方）：____________________

乙方（供方）：____________________

经过双方友好协商，依据《中华人民共和国合同法》，双方同意签订以下合同条款，以便双方共同遵守，履行合同。

一， 产品清单及友情链接

1、产品清单及价格（此表须与招标文件一致，可附后）

设备名称 ____________________设备型号 ____________________数量 ____________________单价 ____________________合计 ____________________中标总价格（大写）

2、友情链接全部设备验收合格后的七日内，甲方向乙方支付合同总金额的 %即元人民币整。若延期付款，甲方每天应向乙方缴纳延期额的千分之一作为罚金。合同总金额 %的余款即元人民币作为质保金，若设备运行正常，质保金在验收完成一年后的七日内一次性无息给付。

二，交货时间及地点

1、交货时间： （投标文件承诺时间）。若延期交货，乙方每天应向甲方缴纳延期额的千分之一作为罚金。因不可抗拒力所导致的交货，服务及付款延迟等按照《中华人民共和国合同法》有关条文处理。

2、交货地点：送货上门，安装调试。

三，保修条款乙方针对本项目的售后服务保修措施祥述（投标文件承诺内容）。下例情况不属保修范围：

1、不可抗力引起的损害；

2、用户电力系统故障（如接地不良，电压超过规定范围等）引起的损坏；

3、用户私自维修引起的损坏；

4、用户自行造成的机械损坏（用户正常使用除外）；

5、其它不属于供应商负担的保修事宜。

四，相关权利及义务

1、甲方收到乙方设备后，乙方应在开发区政府采购管理办公室，开发区监察审计部门，开发区政府采购中心的共同监督下及时验收，验收时可对不符合合同要求及评标样本的设备或产品拒绝接收；

2、甲方有权监督乙方对所交付设备进行安装调试，并督导完成；

3、甲方有权监督乙方的售后服务，并对乙方的售后服务不符合合同要求时加以指出乃至追究合同责任；

4、甲方在合同规定期限内履行付款责任；

5、甲方在乙方进行安装调试时应给予协助和协调各方关系，乙方应及时提出需要甲方协助和协调的内容，以便保证合同的正常履行；

6、甲方对乙方的技术及商业机密予以保密；

7、乙方有权按照合同，要求甲方支付相应款项；

8、乙方有权在实施安装调试时，提出合乎情理的协助要求；

9、双方指定联系人，所有保修过程均应由双方经手人签字纪录。

五，争议

双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，如不能协商解决可通过法律诉讼解决。

甲方：_______________________ 乙方：_______________________

采购合同和订货合同(篇2)

买受人││签订││计量││合同││├───┼──────┤│││││││出卖人││地点││单位││编号││├─┬─┴──────┼──┼─┬─┬─┼─┬┼┬─┬─┼──┴──────┤│收│到站││树│产│规│等│单│总│总│交(提)货时间、数量││货├─┬───┬──┤品种│材│地│格│级│价│数│金├─┬─┬─┬─┬─┤│单│路│车站│专用││种│││││量│额│月│月│月│月│月││位│局│(港口)│线││││││元││││││││├─┼─┼───┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│1│││││││││││││││││├─┼─┼───┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│2│││││││││││││││││├─┴─┴───┴──┴──┴─┴─┴┬┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│买受人│出卖人│├────┬────┬────┬───┼────┬────┬────┬───┤│开户银行││帐户名称││开户银行││帐户名称││├────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼───┤│帐号││通讯地址││帐号││通讯地址││├────┼─┬──┼─┬──┴┬──┼────┼─┬──┼──┬─┴─┬─┤│邮编││电话││E-a││邮编││电话││E-a││├────┴─┴──┴─┴───┴──┼────┴─┴──┴──┴───┴─┤│

1．本合同按《民法典》、《木材统一送│││货办法》等有关规定执行。││├──────────────────┼──────────────────┤│

2．运输方式：│

9．违约责任：│├──────────────────┼──────────────────┤│

3．结算方式：│

10．合同争议的解决方式：本合同在履行│├──────────────────┤过程中发生的争议，由双方当事人协商解││

4．交(提)货地点、方式│决；协商不成的，按下列第种方式解决│├──────────────────┤

(一)提交___仲裁委员会仲裁；││

5．包装标准，包装物的供应与回收：│

(二)依法向人民法院起诉。│├──────────────────┼──────────────────┤│

6．检验的标准、地点及期限：│1

1．其他约定事项：│├──────────────────┼──────────────────┤│

7．检疫办法、地点及费用负担：│备注：木材运输需依法办理木材运输证。│└──────────────────┴──────────────────┘

买受人（盖章）：_________出卖人（盖章）：_________

委托代理人（签字）：_________委托代理人（签字）：_________

________年____月____日________年____月____日

采购合同和订货合同(篇3)

甲方：_________

乙方：_________

为了发展建材，安排好市场供应，甲乙双方协商一致，签订本合同，共同信守。

第一条定购建材名称、单位、单价、数量_________。

第二条建材质量(按照国家规定的规格标准执行)。

第三条包装要求和费用承担：

1.包装材料及规格：_________。

2.建材净重：_________公斤。

3.不同品种等级分别包装。

4.包装牢固，适宜装卸运输。

5.每包品种等级标签清楚。

6.包装费用由甲方负担。

第四条交货时间、地点_________。

第五条验收方法_________。

第六条运输方法及运费承担_________。

第七条结算方式与期限_________。

第八条甲方的违约责任

1.甲方未按合同规定品名、品级、数量交货，应向乙方偿付少交部分总价值_________%的违约金。

2.甲方未按合同规定时间交货，每逾期_________天，应向乙方偿付迟交部分总价值_________%的违约金。

3.甲方包装不符合合同规定，应当返工，所造成损失由甲方自负。

第九条乙方的违约责任

1.乙方必须按合同规定收货，否则，应向甲方偿付少收部分总价值_________%的违约金。

2.乙方没有按照国家规定的等级和价格标准，压级压价收购，除还足压价部分货款外，应向甲方偿付压价部分总价值_________%的违约金。

3.乙方在甲方交货后，应按时付款，每逾期一天，应向甲方偿付未付款部分总价值_________%的违约金。

第十条甲乙双方由于不可抗力的自然灾害，而确实不能全部或部分履行合同，可免除全部或部分的违约责任。

第十一条本合同如有未尽事宜，由双方协商规定。

甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________

代表人(签字)：_________代表人(签字)：_________

地址：_________地址：_________

电话：_________电话：_________

开户银行：_________开户银行：_________

帐号：_________帐号：_________

_________年____月____日_________年____月____日甲方(购方)：_________

采购合同和订货合同(篇4)

水果定购合同甲方：_________________________

乙方：_________________________

为了发展果品生产，安排好市场供应，甲乙双方协商一致，签订本合同，共同信守。

第一条定购水果名称、单位、单价、数量

名称

单位

（公斤）

单价

数量

（公斤）

金额

（元）

一等

二等

三等

金额合计：

第二条果品质量（按照国家规定的规格标准执行）。

第三条包装要求和费用承担

1．包装材料及规格：_________。

2．每包水果净重：_________公斤。

3．不同品种等级分别包装。

4．包装牢固，适宜装卸运输。

5．每包品种等级标签清楚。

6．包装费用由甲方负担。

第四条交货时间、地点_________。

第五条验收方法_________。

第六条运输方法及运费承担_________。

第七条结算方式与期限_________。

第八条甲方的违约责任

1．甲方未按合同规定品名、品级、数量交货，应向乙方偿付少交部分总价值_________％的违约金。

2．甲方未按合同规定时间交货，每逾期_________天，应向乙方偿付迟交部分总价值_________％的违约金。

3．甲方包装不符合合同规定，应当返工，所造成损失由甲方自负。

第九条乙方的违约责任

1．乙方必须按合同规定收货，否则，应向甲方偿付少收部分总价值_________％的违约金。

2．乙方没有按照国家规定的等级和价格标准，压级压价收购，除还足压价部分货款外，应向甲方偿付压价部分总价值_______％的违约金。

3．乙方在甲方交货后，应按时付款，每逾期一天，应向甲方偿付未付款部分总价值_________％的违约金。

第十条甲乙双方由于不可抗力的自然灾害，而确实不能全部或部分履行合同，可免除全部或部分的违约责任。

第十一条本合同如有未尽事宜，由双方协商规定。

甲方（盖章）：_____________

代表人（签字）：___________

地址：_____________________

电话：_____________________

开户银行：_________________

帐号：_____________________

_________年______月______日

乙方（盖章）：_____________

代表人（签字）：___________

地址：_____________________

电话：_____________________

开户银行：_________________

帐号：_____________________

_________年______月______日

采购合同和订货合同(篇5)

需方(甲方)：________________________

供方(乙方)：________________________

经协商同意，根据中华人民共和国民法典的规定，订立合同如下：

第一条、甲方向乙方订货总值为人民币_________元。

第二条、产品名称、规格、质量(技术指标)_________________________________。

第三条、产品包装规格及费用_________________________________。

第四条、验收方法_________________________________。

第五条、货款及费用等付款及结算办法_________________________________。

第六条、交货规定

1.交货方式：_________。

2.交货地点：_________。

3.交货日期：_________。

4.运输费：_________。

第七条、经济责任

(一)乙方应负的经济责任

1.产品花色、品种、规格、质量不符本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期____日，乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之_____计算向甲方偿付逾期交货的违约金。

2.乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的_____%的罚金。

3.产品包装不符本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包的费用。如甲方要求不返修或不重新包装，乙方应按不符合同规定包装价值_____%的罚金付给甲方。

4.产品交货时间不符合同规定时，每延期_____天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之_____的罚金。

(二)甲方应负的经济责任

1.甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格，应偿付变更部分货款(或包装价值)总值_________%的罚金。

2.甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值_________%的罚金。乙方不同意退货的，甲方仍按合同规定收货。

3.甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装物时，除乙方得将交货日期顺延外，每顺延____日，甲方应付给乙方顺延交货产品总值万分之_____的罚金。如甲方始终不能提出应提交的上述资料等，应视同中途退货处理。

4.属甲方自提的材料，如甲方未按规定日期提货，每延期_____天，应偿付乙方以延期提货部分货款总额万分之_____的罚金。

5.甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期_____天，应按延期付款总额万分之_____计算付给乙方，作为延期罚金。

6.乙方送货或代运的产品，如甲方拒绝接货，甲方应承担因此而造成的损失和运输费用及罚金。

第八条、产品价格如须调整，必须经双方协商，并报请物价部门批准后方能变更在物价主管部门批准前，仍应按合同原订价格执行。如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货_____天，乙方应按延期交货部分总值的万分之_____作为罚金付给甲方。

第九条、甲、乙、任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由经双方协商，并报请上级主管部门备案。提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额_________%的补偿金。

第十条、如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，乙方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前_________天与甲方协商。

第十一条、本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。

第十二条、甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。在取得对方主管机关证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。

第十三条、本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，任何一方均可向国家规定的合同管理机关申请调解仲裁。如一方对仲裁不服，可于接到仲裁书后____日内向人民法院起诉。

第十四条、本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。

第十五条、本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。

第十六条、本合同共一式_________份，由甲、乙双方各执正本_________份、副本_________份，并报双方主管部门各一份。

甲方(盖章)：_________________乙方(盖章)：_________________

经办人(签字)：________________经办人(签字)：_______________

负责人(签字)：________________负责人(签字)：_______________

地址：_______________________地址：_______________________

电话：_______________________电话：_______________________

开户银行：___________________开户银行：___________________

帐号：_______________________帐号：____

日期：________年____月____日日期：________年____月____日

采购合同和订货合同(篇6)

合同编号：__________

立合同人：________________（需方）（以下简称甲方）

______________（供方）（以下简称乙方）

经协商同意，根据中华人民共和国经济法的规定，订立合同如下：

第一条 甲方向乙方订货总值为人民币__元。其产品名称、规格、质量（技术指标）、单价、总价等如表所列。

第二条 产品包装规格及费用_______

第三条 验收方法______

材料名称及花色 规格（毫米）及型号 质量标准及技术指标 计量单位 单价（元） 合计（元）

第四条 货款及费用等付款及结算办法______

第五条 交货规定

1.交货方式：______

2.交货地点：______

3.交货日期：______

4.运输费：_______

第六条 经济责任

（一）乙方应负的经济责任

1.产品花色、品种、规格、质量不符本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。

2.乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金。

3.产品包装不符本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包的费用。如甲方要求不返修或不重新包装，乙方应按不符合同规定包装价值2%的罚金付给甲方。

4.产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之三的罚金。

（二）甲方应负的经济责任

1.甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格，应偿付变更部分货款（或包装价值）总值X%的罚金。

2.甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值X%的罚金。乙方不同意退货的，甲方仍按合同规定收货。

3.甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装物时，除乙方得将交货日期顺延外，每顺延一日，甲方应付给乙方顺延交货产品总值万分之三的罚金。如甲方始终不能提出应提交的上述资料等，应视同中途退货处理。

4.属甲方自提的材料，如甲方未按规定日期提货，每延期一天，应偿付乙方以延期提货部分货款总额万分之三的罚金。

5.甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额万分之三计算付给乙方，作为延期罚金。

6.乙方送货或代运的产品，如甲方拒绝接货，甲方应承担因此而造成的损失和运输费用及罚金。

第七条 产品价格如须调整，必须经双方协商，并报请物价部门批准后方能变更。在物价主管部门批准前，仍应按 合同原订价格执行。如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货一天，乙方应按延期交货部分总值的万分之三作为罚金付给甲方。

第八条 甲、乙、任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由，经双方协商，并报请上级主管部门备案。提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额X%的补偿金。

第九条 如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，乙方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前__天与甲方协商。

第十条 本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。

第十一条 甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。在取得对方主管机关证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。

第十二条 本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决,解决不了时，任何一方均可向国家规定的合同管理机关申请调解仲裁。如一方对仲裁不服，可于接到仲裁书后15日内向人民法院起诉。

第十三条 本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。

第十四条 本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。

第十五条 本合同共一式__份，由甲、乙双方各执正本一份、副本__份，并报双方主管部门各一份。

订立合同人：

甲方：______（盖章） 乙方：______（盖章）

经办人：_______（盖章） 经办人：_______（盖章）

负责人：_______（盖章） 负责人：_______（盖章）

地 址：______ 地 址：_____

电 话：______ 电 话：_____

开户银行、账号：____ 开户银行、账户：_____

__年__月__日

采购合同和订货合同(篇7)

甲方：__________________

乙方：__________________

甲乙双方本着平等互利、诚信合作、共谋发展的合作原则，共同友好的协商，共同达成以下合同条款：

一、供货的产品：甲方向乙方提供其总经销的商品供乙方超市销售，详细供货商品名称由乙方参见甲方所提供的商品目录，由乙方自行选定。

二、供货的价格：具体价格参见乙方提供的价格表。

三、产品的质量：甲方向乙方提供的产品必须附合国家行业规定的相关标准，且是在保质期内的商品，若甲方提供的商品本身出现质量问题，甲方应无条件包退包换货，并对因质量问题引起的合理索赔及相关损失承担责任。

四、送货以及验收

1、在双方合作期间，甲方对乙方________市区的超市直接送货到其指定收货处，由乙方收货人员验收签字确认，若经乙方收货人员验收签字后出现数量短少、品种不附或损坏等情况，甲方概不承担任何责任。

2、若是乙方在或异地开店，则在原价格不变的基础上，甲方代办托运，其费用由乙方自行承担。

五、付款方式： _____________________________________________________________。

六、市场维护：为了维护整体市场及双方共同利益，经甲、乙双方共同协商一致，乙方在销售过程中产品的正常零售价应不低于甲方供价的____%-____%之间进行销售，以免因销价低而影响整体市场或因价格过高而导致商品滞销。

七、退换货规定

1、若因甲方所提供的产品在保持期内，出现的爆袋、漏气、漏油、变质等质量问题，甲方无条件包退换货。

2、若因商品滞销，乙方应在离商品保质期前_____个月以上要求甲方退换货，否则，甲方对一切过期商品一律不予退换。

3、因乙方保管不善而导致的虫蚀、鼠咬、霉烂、变质等原因，甲方不予退换货。

4、甲方事先申明或有明文规定，不能退换货的商品，甲方一律不予退换货。

5、乙方所产生的一切退货必须有甲方人员签字确认的退货单方可生效，否则甲方不予确认其退货，乙方无权凭单方面出具的退货单扣出甲方货款。

八、价格调整：在合作期内，若市场因素或厂家供价调整，则无论调高调低，甲方均应提前_____天通知乙方，乙方也应在此期限内全力配合甲方调整供价及零售价格，否则甲方不对因价格不附停止送货而给乙方带来的损失承担任何责任。

九、关于订货：乙方每次补货时，应提前_____天通知甲方业务人员或传真书面订单，以避免送货不及时而导致缺断货现象。

十、乙方配合：在双方合作期内，乙方应重视所供货商品，给甲方系列商品提供较好的陈列位置，且保证合理的陈列面，并在店内条件允许情况下，给甲方商品提供免费堆头或端架，以达到最佳销售效果。

十一、促销支持：在合作期内，甲方将根据乙方所销售的商品数量及厂家政策支持等情况，合理给予乙方促销政策支持，对甲方给予的促销政策，乙方应全力配合执行，否则，甲方将有权取消支持，并不予承担因此产生的一切费用。

十二、款项保证：乙方承诺，对甲方的货款，严格按照双方约定的付款方式支付货款，若乙方无故拖延甲方货款或未按合同付款，甲方有权停止供货，并对此产生的一切后果不承担责任。

十三、关于费用：双方在合作过程中涉及到的一切费用(包括入场费、促销费、检验费等)，必须经甲方相关负责人员签字确认方可生效，否则，乙方无权单方面从甲方货款中扣出。

十四、合同执行

1、双方应严格遵守以上合同条款，如合作中遇未尽事宜，须经双方友好协商达成一致，并以书面形式经双方签字作为本合同附件，该附件与合同具有同等法律效应。

2、若双方在合作期内有分歧，经双方协商无法解决导致清场的，则双方应在清场后_____个月之内货款两清，否则，违约方每天应按未付款____%赔偿对方违约金。

3、本合同有效期：_________年____月____日至_________年____月____日止。

4、本合同一式两份，双方各执一份，经双方签字盖章后即生效执行。

十五、补充条款：__________________________________________

甲方：________________

乙方：________________

日期：_________年______月___日

采购合同和订货合同(篇8)

需方（甲方）：_________

供方（乙方）：_________

经协商同意，根据中华人民共和国合同法的规定，订立合同如下：

第一条

甲方向乙方订货总值为人民币_________元。

第二条

验收方法：供货前提供样品封存，现场比对封存样品进行收货。

第五条

货款及费用等付款及结算办法：签订合同后支付50%货款，货到现场验收收货后7日内支付全部货款。

第六条

交货规定

交货地点：_________。

交货日期：_________。

运输费：___________。

第七条

经济责任

（一）乙方应负的经济责任。

1、产品花色、品种、规格、质量不符本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。

2、乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金。

3、产品包装不符本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包的费用。如甲方要求不返修或不重新包装，乙方应按不符合同规定包装价值2%的罚金付给甲方。

4、产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之三的罚金。

（二）甲方应负的经济责任。

1、甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格，应偿付变更部分货款（或包装价值）总值1%的罚金。

2、甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值1%的罚金。乙方不同意退货的，甲方仍按合同规定收货。

3、甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装物时，除乙方得将交货日期顺延外，每顺延一日，甲方应付给乙方顺延交货产品总值万分之三的罚金。如甲方始终不能提出应提交的上述资料等，应视同中途退货处理。

4、属甲方自提的材料，如甲方未按规定日期提货，每延期一天，应偿付乙方以延期提货部分货款总额万分之三的罚金。

5、甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额万分之三计算付给乙方，作为延期罚金。

6、乙方送货或代运的产品，如甲方拒绝接货，甲方应承担因此而造成的损失和运输费用及罚金。

第八条

产品价格如须调整，必须经双方协商，并报请物价部门批准后方能变更。在物价主管部门批准前，仍应按合同原订价格执行。如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货一天，乙方应按延期交货部分总值的万分之三作为罚金付给甲方。

第九条

甲、乙、任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由，经双方协商，并报请上级主管部门备案。提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额10%的补偿金。

第十条

如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，乙方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前3天与甲方协商。

第十一条

本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。

第十二条

甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。在取得对方主管机关证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。

第十三条

本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，任何一方均可向国家规定的合同管理机关申请调解仲裁。如一方对仲裁不服，可于接到仲裁书后15日内向人民法院起诉。

第十四条

本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。

第十五条

本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。

第十六条

本合同共一式4份，由甲、乙双方各执正本2份、副本2份，并报双方主管部门各一份。

甲方：_________（签章）

乙方：_________（签章）

_____年_____月______日

采购合同和订货合同(篇9)

甲方（需方）：____________________乙方（供方）：___________________

经过双方友好协商，依据《中华人民共和国合同法》，双方同意签订以下合同条款，以便双方共同遵守，履行合同、

一，产品清单及友情链接

1、产品清单及价格（此表须与招标文件一致，可附后）设备名称：___________________设备型号：____________________数量：___________________单价____________________合计：

____________________中标总价格（大写）

2、友情链接全部设备验收合格后的七日内，甲方向乙方支付合同总金额的XX%即元人民币整、若延期付款，甲方每天应向乙方缴纳延期额的千分之一作为罚金、合同总金额XX%的余款即元人民币作为质保金，若设备运行正常，质保金在验收完成一年后的七日内一次性无息给付。

二，交货时间及地点

1、交货时间：（投标文件承诺时间）、若延期交货，乙方每天应向甲方缴纳延期额的千分之一作为罚金、因不可抗拒力所导致的交货，服务及付款延迟等按照《中华人民共和国合同法》有关条文处理、

2、交货地点：送货上门，安装调试。

三，保修条款乙方针对本项目的售后服务保修措施祥述（投标文件承诺内容）、下例情况不属保修范围：

1、不可抗力引起的损害；

2、用户电力系统故障（如接地不良，电压超过规定范围等）引起的损坏；

3、用户私自维修引起的损坏；

4、用户自行造成的机械损坏（用户正常使用除外）；

5、其它不属于供应商负担的保修事宜。

四，相关权利及义务

1、甲方收到乙方设备后，乙方应在开发区政府采购管理办公室，开发区监察审计部门，开发区政府采购中心的共同监督下及时验收，验收时可对不符合合同要求及评标样本的设备或产品拒绝接收；

2、甲方有权监督乙方对所交付设备进行安装调试，并督导完成；

3、甲方有权监督乙方的售后服务，并对乙方的售后服务不符合合同要求时加以指出乃至追究合同责任；

4、甲方在合同规定期限内履行付款责任；

5、甲方在乙方进行安装调试时应给予协助和协调各方关系，乙方应及时提出需要甲方协助和协调的内容，以便保证合同的正常履行；

6、甲方对乙方的技术及商业机密予以保密；

7、乙方有权按照合同，要求甲方支付相应款项；

8、乙方有权在实施安装调试时，提出合乎情理的协助要求；

9、双方指定联系人，所有保修过程均应由双方经手人签字纪录。

五，争议双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，如不能协商解决可通过法律诉讼解决。

六，其它

1、本合同一式四份，甲乙双方各执一份，采购管理办公室一份，采购中心一份；

2、本合同自签订之日起生效；

3、本项目的招标文件，投标文件，中标通知书是合同的附件，与合同具有同等的法律效力；

4、其它未尽事宜，由双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国合同法》有关条款执行。

甲方（印章）：XX____________________XX乙方（印章）：XX____________________

甲方代表（签字）：XX____________________XX乙方代表（签字）：

采购合同和订货合同(篇10)

需方（以下简称甲方）供方 （以下简称乙方）

经协商同意，根据中华人民共和国经济法的规定，订立合同如下：

第一条甲方向乙方订货总值为人民币40万元。其产品名称、规格、质量（技术指标）、单价、总价等如表所列。

第二条验收方法；由甲方现场验收，乙方应确保质量合格，如出现问题，乙方在接到甲方通知24小时负责处理解决。

第三条货款及费用等付款及结算办法

第五条交货规定

1、交货方式：甲方提供一定的.材料验收场地，保证货运道路畅通。石子采用过磅计量，以磅单为准，甲方派人过磅抽检。

2、交货地点：株冶低货位施工现场

3、交货日期：甲方天提前三通知

4、运输费：包含在货款内

第六条经济责任

（一）乙方应负的经济责任

1、产品花色、品种、规格、质量不符本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。

2、乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金。

3、产品包装不符本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包的费用。如甲方要求不返修或不重新包装，乙方应按不符合同规定包装价值2%的罚金付给甲方。

4、产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之三的罚金。

（二）甲方应负的经济责任

1、甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格，应偿付变更部分货款（或包装价值）总值 %的罚金。

2、甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值 %的罚金。乙方不同意退货的，甲方仍按合同规定收货。

3、甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装物时，除乙方得将交货日期顺延外，每顺延一日，甲方应付给乙方顺延交货产品总值万分之三的罚金。如甲方始终不能提出应提交的上述资料等，应视同中途退货处理。

4、属甲方自提的材料，如甲方未按规定日期提货，每延期一天，应偿付乙方以延期提货部分货款总额万分之三的罚金。

5、甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额万分之三计算付给乙方，作为延期罚金。

6、乙方送货或代运的产品，如甲方拒绝接货，甲方应承担因此而造成的损失和运输费用及罚金。

第七条产品价格如须调整，必须经双方协商，并报请物价部门批准后方能变更。在物价主管部门批准前，仍应按合同原订价格执行。如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货一天，乙方应按延期交货部分总值的万分之三作为罚金付给甲方。

第八条甲、乙、任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由，经双方协商，并报请上级主管部门备案。提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额 %的补偿金。

第九条如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，乙方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前__天与甲方协商。

第十条本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。

第十一条甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。在取得对方主管机关证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。

第十二条本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，任何一方均可向国家规定的合同管理机关申请调解仲裁。如一方对仲裁不服，可于接到仲裁书后5日内向人民法院起诉。

第十三条本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。

第十四条本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。

第十五条本合同共一式四份，由甲、乙双方各执正本一份、并报双方主管部门各一份。

订立合同人：

小编推荐

图书采购合同1500字

我们都知道在公司要决定采购货品时，采购人与供应商要签订采购合同。为了采购人与供应商顺利的进行合作，采购合同就起到的了非常大的作用。签订采购合同可以保证双方的交易诚信。你是否在制定采购合同时而烦恼呢？下面是小编精心收集整理，为您带来的《图书采购合同1500字》，仅供参考，希望能为您提供参考！

甲方：(以下简称甲方)

乙方：(以下简称乙方)

第一条合同双方

甲、乙双方秉持平等互利的原则，经过友好协商，形成一致意见，制定本合同书。(双方郑重保证：严格按照本合同书的条款履行各自的义务，严格依据国家法律解决有关本合同书的一切纠纷。)

第二条项目内容

2.1.采购内容：xxx

2.2.采购单位：xxx

2.3.采购造价：本次图书协议采购优惠率为xx%。采购总金额码洋价(即图书标价)：xx元整(按图书码洋折后实际结算价)总价大写：xx元整，小写：xx(元人民币)

2.4采购期限：至签订合同起为期xx。

2.5.甲方完全同意将此项目交由乙方负责采购。

第三条图书采购的要求

3.1.乙方提供的图书必须要求(以合同签订日期为准)出版的全新、正版图书应占采购书目的xx%以上，符合国家质量检测标准，不能缺页、倒装。

3.2.图书采购时，由甲方采购人员根据需要自行挑选，乙方按照要求配置。

3.3.甲方所购图书，或甲方认为有必要退货的其它情况，乙方应予以随时退换。

3.4.乙方必须提供免费送货服务，供应新书时应随包附有清单(注明种、册、价格及总码洋)，并将每批图书送到甲方用户现场，由甲方清点书目。

3.5.甲方将对图书进行检测，一旦发现盗版图书，将取消乙方供书资格并处以盗版书价100倍的罚款，及保留追究相关责任的权利。若乙方不能按时交付图书，将视为不能履行合同。

第四条图书的质量的保证

4.1.所有图书必须是全新、正版图书，符合国家质量检测标准。

4.2.所有图书的版权页和国家标准书号(ISBN)及条形码标志必须完整清晰。版权页有包括图书在版编目(CIP)数据、出版单位名称及地址、图书开本、版次、印数等相关资料。

4.3.图书的整体外观和装订必须平整、牢固。图书封面图案及文字要清晰有层次，颜色的色调应饱和。

4.4.图书正文的纸张表面光滑，颜色和厚度一致，纸张无损坏、无撕页。

4.5.图书正文的印刷墨色要一致，版心和页码的位置要一致，无明显透印。文字及图表要印刷清晰。

4.6.甲方向乙方所购图书如不符合以上1-5项承诺质量保证的'，乙方应无条件给予退换，乙方若提供的图书属盗版或非正式出版物的，甲方有权解除本合同。

第五条供货时间

5.1.本项目必须在合同签定后xx年xx月xx日前完成图书供货和上架。

5.2.甲方将在xx年xx月xx日前组织验收，如验收时，由于乙方原因造成甲方要求的项目未按约定工期完成，每逾期一日，甲方则对乙方按总项目款的给予罚款。此款在采购项目结算时扣减。

5.3.乙方工期延误超过约定工期的2倍或以上的，甲方将可扣除合同总金额或到货总金额的30%(或以下)作为处罚，并可终止本合同。

第六条售后服务

6.1.乙方无偿提供售后服务，图书采购期间，乙方提供专人为甲方分编加工图书、录入数据、整理上架。分编必须依据《中国图书馆图书分类法》第四版，符合甲方编目工作具体要求，差错率不能高于2%，工作进度满足甲方要求，甲方不承担人员费用。

6.2.乙方应免费负责对甲方图书管理人员做图书管理培训工作。

6.3.若有错入图书，图书出现印装问题，乙方须在接到用户通知后24小时内到达用户现场无条件给予调换。

6.4.若有后期分编加工方面的遗留问题，乙方须在接用户通知后2天内到达用户现场无条件给予解决。

甲方：

乙方：

时间：xx年xx月xx日

供货协议采购合同1500字

随着经济的快速发展，许多公民的维权意识不断增强。为了避免在采购过程中出现数量不一致，采购合同成为采购人与供应商之间最常见的一种合同。签订采购合同可解决或预防不必要的纠纷。那么，你知道采购合同的双方是谁吗？或许你需要"供货协议采购合同"这样的内容,请阅读，或许对你有所帮助！

供货协议采购合同 篇1

甲方：乙方：

为了保证学校食堂食品的卫生安全，防止危害人体健康安全的食品流入食堂，规范学校食堂食品原料进货采购工作，提高食品原料的采购卫生质量，保护消费者的合法权益，甲乙双方根据《中华人民共和国食品卫生法》、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》和《学校食堂和集体用餐配送单位卫生规范》的要求，甲方经考察决定，由乙方供应，并就相关问题签订以下协议：

一、甲方购买，应定点向乙方采购。

二、乙方提供的食品应符合下列几点要求：

1、必须是靖边县畜牧局统一定点屠宰的猪肉。

2、所提供的必须按甲方要求，做到供货及时，保质保量(不得使用病死或者死因不明的猪)。

3、必须经检验部门检验合格并盖章。

4、肉类价格不得高于市场价格。

5、如发现卫生质量问题，甲方有权退货，乙方应做到及时调换，否则，造成食物中毒，乙方负担全部责任。

三、乙方如不诚信经营，有违背甲方意愿的，甲方将随时取消乙方的供货权，另定点采购。

四、定点协议一经双方签字即为生效，有效期一学期。

五、本协议一式两份：双方各执一份，自签字之日起生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

供货协议采购合同 篇2

《政府采购用款计划表》编号：

合同编号：

供方(中标人)：

最终供货商(协议供货商)：

需方上级主管部门：

需方：

一、产品名称及价格

产品名称型号规格和主要配置媒体价协议供货价最终单价数量单位金额

合计(大写)

注：1、协议供货价为政府采购最高限价;

2、本合同价格已包含购买产品的价格及安装、调试、保修、售后服务、发运到指定地点伴随服务的费用和所需缴纳的所有税费。

二、交(提)货时间、地点、方式：供方于年月日前将货物送至，由需方指定收货人。

1、供方应在交货前向需方提供交货计划;

2、运输、保险和装卸的费用由供方承担。

三、产品验收

1、开箱检验时双方皆应派员参加，验收合格后双方及时签署《货物验收单》;

2、验收标准：

3、验收不合格时，双方应签署书面证明，供方应根据证明材料及时补足或更换，费用由供方承担;

4、需方应将验收单和发票一起入帐。

四、质量标准及保修

1、供方保证所供的货物皆为符合国家标准的合格产品;

2、供方保证所供的货物皆为原厂原装、全新、未使用过的，并完全满足需方采购提出的工作需要;

3、货物的保修期从签署《货物验收单》之日起算;

4、需方使用过程中引起的损坏或缺陷，供方不承担保修责任，供方可以提供更换或维修服务，费用由需方承担;

五、付款方式及期限

签署《货物验收单》后7个工作日内，需方应将货款按方式付给供方;供方在收到货款的同时应开具同等金额的正式发票。

六、违约责任

供需双方因本合同引起的纠纷可采用以下方式解决：

1、双方协商解决();

2、向中标人指定协调人反映();

3、提请成都仲裁委员会仲裁();

4、向有管辖权的人民法院提起诉讼()。

七、本合同一式五份，采购中心三份，需方和供方各一份。

需方(签章)：供方(签章)：

需方代表人：供方代表人：

地址：地址：

电话：电话：

传真：传真：

开户行：开户行：

帐号：帐号：

合同签订日期：合同签订日期：

采购中心(签章)：

经办人：

地址：

电话：

传真：

开户行：

帐号：

合同签订日期：

成都市政府采购货物验收单

需方单位：合同编号：

供方单位：验收单号：

货物名称品牌型号技术规格单位单价数量总价

合计

备注

说明：本验收单作为采购单位入帐凭证，一式四份，分别由市财政局、采购中心、需方和供方各留存一份。

收货单位(签章)：送货单位(签章)：

收货人(签字)：送货人(签字)：

地址：地址：

联系电话：联系电话：

收货日期：送货日期：

成都市政府采购货物验收单

需方单位：合同编号：

供方单位：验收单号：

货物名称品牌型号技术规格单位单价数量总价

合计

备注

说明：本验收单作为采购单位入帐凭证，一式四份，分别由市财政局、采购中心、需方和供方各留存一份。

收货单位(签章)：送货单位(签章)：

收货人(签字)：送货人(签字)：

地址：地址：

联系电话：联系电话：

收货日期：送货日期：

供货协议采购合同 篇3

合同编号：__________

供方：___________________________采购机构：_______________________用户：___________________________

为了保护供需各方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定并严格遵循海南省省直单位复印机设备_________年政府采购协议供货招标文件（招标编号：_________）、“海南省省直单位复印机政府采购协议供货承诺书”中的相关规定，签订本合同，并共同遵守。

一、付款方式为：财政集中支付（ ）；采购单位直接支付（ ）。

二、产品名称、型号、规格和主要配置、单价、数量、金额：___________________________________________。

三、保修期：依据投标文件中的服务条款。">海南省海口市中级人民法院

刑事裁定书

（20xx）海中法刑终字第73号

原公诉机关海口市新华区人民检察院。

上诉人（原审被告单位）海南赛格国际信托投资公司，住所地：海口市滨海大道花园新村5号华信大厦。

诉讼代表人郑沛坚，海南赛格国际信托投资公司董事长。

原审被告人李建民，男，1954年3月9日生，汉族，江苏省南京市人，研究生文化程度，原系海南赛格国际信托投资公司总经理，债券发行工作领导小组组长，住海口市海甸岛沿江四路颐和花园7号楼251房。2000年10月31日因涉嫌犯擅自发行公司债券被海南省公安厅刑事拘留，同年12月7日被逮捕。现羁押于海南省看守所。

原审被告人万善颐，男，1941年5月31日生，汉族，北京市人，大专文化程度，原系海南赛格国际信托投资公司副总经理，债券发行工作领导小组副组长，住北京市东城区东华门大街24号503房，暂住海口市海甸岛沿江四路颐和花园1号楼Ｂ901房，2000年11月14日因涉嫌犯擅自发行公司债券被海南省公安厅刑事拘留，同年12月8日被逮捕。现羁押于海南省看守所。

原审被告人阮庆生，男，1964年3月18日生，汉族，江西省余平县人，大学文化程度，原系海南赛格国际信托投资公司副总裁，债券发行工作领导小组成员，住江西省南昌市二纬路31号，暂住海口市海甸岛沿江四路颐和花园11号楼601房，2000年12月2日因涉嫌犯擅自发行公司债券被海南省公安厅刑事拘留，同年12月8日被逮捕。现羁押于海南省看守所。

海口市新华区人民法院审理海口市新华区人民检察院指控原审被告单位海南赛格国际信托投资公司、原审被告人李建民、万善颐、阮庆生犯擅自发行公司债券罪一案，于20xx年8月14日做出（20xx）新刑初字第134号刑事判决，以擅自发行公司债券罪，判处被告单位海南赛格国际信托投资公司罚金二千零六十九万九千九百四十九元，被告人李建民有期徒刑三年，被告人万善颐有期徒刑二年六个月，被告人阮庆生有期徒刑二年六个月。被告单位海南赛格国际信托投资公司不服，提出上诉。本院审理过程中，上诉人（原审被告单位）海南赛格国际信托投资公司申请撤回上诉。

本院认为，原审判决认定原审被告单位海南赛格国际信托投资公司，原审被告人李建民、万善颐、阮庆生为了本公司的利益，未经国家主管部门批准，采取超额发行、重复发行、变相发行的手段，擅自发行公司债券，数额巨大，后果严重，行为均已构成擅自发行债券罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，应当准许撤诉。故根据最高人民法院《关于执行〈中华人民共和国刑事诉讼法〉若干问题的解释》第二百三十九条的规定，裁定如下：

准许上诉人海南赛格国际信托投资公司撤回上诉。

海口市新华区人民法院（20xx）新刑初字第134号刑事判决自本裁定送达之日起发生法律效力。

本裁定为终审裁定。

审判长杨雪冬

审判员李必雄

审判员李文娟

二00二年九月二十八日

书记员云峰

供货协议采购合同 篇4

安徽省阜阳市中级人民法院行政判决书

（20xx）阜行终字第00030号

上诉人（原审第三人）：庞鸣，男，1969年12月4日出生，汉族，农民，住安徽省临泉县庞营乡庞营行政村640号。

委托代理人：于林，安徽泉河律师事务所律师。

委托代理人：季鸿，安徽意扬律师事务所律师。

被上诉人（原审原告）：李桂侠，女，1966年11月7日出生，汉族，农民，住安徽省临泉县庞营乡庞营行政村600号。

委托代理人：李英，安徽文瑞律师事务所律师。

委托代理人：郑德志，安徽文瑞律师事务所律师。

原审被告：临泉县庞营乡人民政府，住所地安徽省临泉县庞营集。

法定代表人：符国田，该乡乡长。

委托代理人：曾小伟，该乡副乡长。

委托代理人：谢少伟，庞营乡司法所所长。

上诉人庞鸣因土地权属行政确认一案，不服安徽省临泉县人民法院（20xx）临行初字第00006号行政判决，向本院提起上诉，本院受理后依法组成合议庭，于20xx年4月24日公开开庭审理了本案。上诉人庞鸣及其委托代理人于林、季鸿，被上诉人李桂侠及其委托代理人李英、郑德志，原审被告阜阳市人民政府的委托代理人李强到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

李桂侠向一审法院诉称：当时分家时，其丈夫庞明海分得老宅上的主房两间、旁房两间，庞鸣分得主房两间，两家的主房相邻。1989年庞鸣和二哥庞中启调换宅基建房，庞鸣的两间主房宅基给庞中启。1989年李桂侠结婚后住两间主房、两间旁房。另两间主房由其父母居住。1994年庞明海的父母搬出，该宅基上的房屋全部由李桂侠一家居住管理。1997年经二哥庞中启同意，李桂侠的丈夫庞明海因交通事故去世，二哥庞中启同着亲友说他的宅基给蒙蒙（李桂侠之子）。李桂侠一直在此居住到20xx年新农村建设为止，庞鸣从未提出异议。临泉县庞营乡人民政府不顾事实，作出庞政（20xx）049号处理决定，将李桂侠的宅基地的一半0.3295亩宅基地使用权确权给庞鸣。请求人民法院予以撤销庞营乡人民政府作出的该处理决定。

一审法院认定：李桂侠和庞鸣系叔嫂关系，李桂侠的丈夫庞明海排行老四，庞鸣排行老五。1986年庞鸣的父亲庞灯宝在自己的0.42亩老宅基上建了主房四间，旁房两间，1991年庞灯宝分家时，老四庞明海分得主房两间、旁房两间，老五庞鸣分得主房两间，宅基地一家一半。1995年庞鸣在村民组为老二庞中启预留的宅基地上建房居住，分家时所得的两间房屋由其父母居住。20xx年庞营乡进行新农村建设时，争议的该宗土地在其规划范围内，新农村代建商测量该宗土地时，测量的面积是0.659亩，多出的0.239亩土地是李桂侠夫妇拉土垫沟形成的。李桂侠与庞鸣因土地补偿款及开发房屋的分配引起宅基地使用权纠纷，经临泉县庞营乡人民政府多次调解未果，庞鸣申请临泉县庞营乡人民政府对争议的土地进行确权。庞营乡人民政府进行调查，根据《中华人民共和国土地管理法》第十六条第一、二、四款，第八条、第九条、第十条，《土地权属争议调查处理办法》第五条第二款，《安徽省实施办法》第五十九条，《安徽省土地权属争议处理条例》第三十条第一款、第三十四条第一款的规定，于20xx年8月20日作出庞政（20xx）049号《关于庞鸣与李桂侠宅基地纠纷一案的处理决定》，将争议的宅基地确权给一家一半，李桂侠不服，提起行政复议，临泉县人民政府于20xx年11月18日作出临复（20xx）43号行政复议决定，维持了临泉县庞营乡人民政府作出的庞政（20xx）049号处理决定。李桂侠不服，提起行政诉讼。

一审法院认为：李桂侠与庞鸣系叔嫂关系，顾于亲情，理应相互谦让，调解解决。本案中争议的宅基地，在分家时只有0.42亩，而在代建商测量时是0.659亩，多出的0.239亩土地，是李桂侠夫妇拉土垫沟形成的。20xx年8月26日庞中启的证明及证人庞王氏的当庭作证，均证明庞鸣与其二哥换地的事实。而庞营乡人民政府将争议的宅基地确权给两家各一半，将多出的0.239亩土地也一家一半，属认定事实不清，证据不足。庞营乡人民政府所适用的法律，只是其具有主体资格的依据，对争议土地的确权，没有适用法律，属于适用法律错误。案经审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（二）项第1、2目的规定，判决撤销庞营乡人民政府于20xx年8月20日作出的庞政（20xx）049号《关于庞鸣与李桂侠宅基地纠纷一案的处理决定》，案件受理费50元，由庞营乡人民政府负担。

庞鸣上诉称：临泉县庞营乡人民政府处理决定，认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，程序合法，应予维持。一审法院判决错误，请求二审法院予以改判。

李桂侠答辩称：一审判决认定事实清楚，证据确凿，程序合法，适用法律正确，上诉人的上诉理由不能成立，请求驳回上诉，维持原判。

原审被告临泉县庞营乡人民政府答辩称：该争议土地是上诉人庞鸣的父亲分给庞鸣及李桂侠两家的，确权决定认定事实清楚，适用法律正确，请求维持乡政府的处理决定。

庞营乡人民政府向一审法院提供的证据材料有：1、20xx年9月19日庞灯宝的证言；2、20xx年10月6日补充调查材料。证明宅基地一家一半。3、20xx年10月6日庞王氏询问笔录。证明庞鸣分家时的两间房屋不要了，庞明海补给庞鸣500元，但不能证明宅基地是换的。4、20xx年10月12日庞中喜证明。证明最早是两家的，具体两家换宅基地没有事实依据。5、20xx年10月22日庞中启证明；6、20xx年10月19日村委会处理意见。证明宅基地属于两家，各一半。7、20xx年6月21日，庞敬安调查笔录。证明原来调解和好了，后来李桂侠又反悔了。8、临行初字（20xx）第003号行政判决书。证明宅基地不应该确权给庞灯宝。9、临复（20xx）43号文件。证明乡政府的处理决定正确。10、20xx年4月17日购房款的收据。证明老宅有庞鸣的一份。11、20xx年4月26日耕地承包书，纳税通知单；12、20xx年5月13日对庞鸣放的调查笔录。证明父亲把老宅基地分给两家了，1986年建的房，父母在此居住。13、20xx年3月19日老宅基的照片；14、20xx年3月19日庞鸣门牌号；15、20xx年9月9日对庞鸣和李桂侠的调解笔录；16、李桂侠的行政起诉状。证明换地只是一面之辞，不符合客观事实。17、20xx年8月20日乡政府的会议纪要；18、庞政（20xx）049号送达回证三份。证明处理程序合法。

李桂侠向一审法院提供的证据有：1、李桂侠身份证复印件。证明其诉讼主体资格。2、庞政（20xx）049号文件。证明侵害了李桂侠的合法权益。3、20xx年11月25日庞营村委会欠条。证明争议土地应由李桂侠管理使用，乡政府的处理决定侵犯李桂侠的合法权益。4、20xx年6月22日庞营村委会证明。证明庞中启与庞鸣调换宅基地，该争议地与庞鸣无关。5、20xx年8月26日庞中启的证明。证明该地的管理使用权是李桂侠的，该证据是在乡政府的卷宗中取得的。6、13名村民20xx年11月26日证明。证明李桂侠对此宅基地已经管理使用多年，乡政府的处理决定违法。

庞鸣向一审法院提供的证据有：1、庞鸣的身份证复印件、户口登记卡、门牌号。证明庞鸣身份、住址情况。争议地点被拆，地址在640号，正好是庞鸣的住址。2、20xx年代建合同；3、庞鸣的购房款收据；4、代建费收据。证明争议房屋部分属于庞鸣，庞鸣应享有该新农村的待遇。

上述证据均已随案移送本院。

经庭审举证质证，本院对证据作如下确认：被上诉人提供的证据5，与庞营乡人民政府提供的证据5（该证据已为临行初字第（20xx）第003号行政判决所采信）内容不一致；被上诉人提供的证据6，形式不合法，对以上两份证据，本院不予采信。上诉人庞鸣提供的证据与本案不具关联性，本院不予采信。其他证据的分析与认定同一审。

依据采信的证据，本院认定的事实与一审判决认定的事实无异。

本院认为：涉案宅基地在1991年庞灯宝分家时，只有0.42亩，20xx年因新农村建设测量时，土地面积0.659亩，多出的0.239亩土地再无相关证据证明庞鸣享有使用权的情况下，确权为一家一半的处理决定事实不清，同时庞营乡人民政府对两家争议的庞中启与庞鸣宅基地是否调换未能调查清楚，即作出（20xx）049号处理决定，该具体行政行为事实不清，一审判决撤销并无不当，上诉人庞鸣上诉理由不能成立，本院依法不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第（一）项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费50元，由上诉人庞鸣负担。

本判决为终审判决。

审判长张辉

代理审判员周海龙

代理审判员周国清

二0一二年五月十日

书记员吕洁（代）

附适用法律条文：

《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条人民法院审理上诉案件，按照下列情形，分别处理：

（一）原判认定事实清楚，适用法律、法规正确的，判决驳回上诉，维持原判。

供货协议采购合同 篇5

为了进一步加强学校食品卫生安全管理，切实保障在校师生的身体健康和生命安全，根据《食品卫生法》、《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》、《学校集体用餐卫生监督办法》等法律法规规定，结合我园实际，特与食品原料定点单位签订协议如下：

一、食品原料采购点必须持有工商营业执照、有效卫生许可证和技术监督部门颁发有效证件，负责向幼儿园食堂提供米、面、油等主要食品。油必须是正规厂家通过QS质量认证的桶装油。

二、幼儿园食堂采购员在采购原料时按照国家有关规定进行索证，食品供应单位必须如实提供产品检验合格证或化验单，严禁"三无"产品或腐烂变质、生虫、污秽不洁、有毒有害、超过保质期等不符合食品卫生要求的食品进入食堂。

三、食品原料供应点要有充足的货源，且数量多，品种全供食堂选择。同等产品的价格必须低于市场价，保证向学校提供优质价廉的产品。

四、食品采购点要树立服务意识，虚心听取食堂意见，自觉接受幼儿园的监督管理，保证幼儿园食品卫生安全。如因质量问题出现不安全事故要承担全部责任。

五、幼儿园食堂管理部门要严把食品采购关，教育和管理食堂从业人员到定点单位采购食品。定期组织对食品采购点进行评估，如不履行协议，幼儿园单方面有权终止协议。

六、甲方向乙方所售食品保证质量达标，并在该食品规定的条件和期限内不发生食品质量变异;否则，赔偿乙方的全部损失，并承担相应的法律责任

七、本协议一式二份，双方各持一份，自签字之日起生效。

甲方：

乙方：

有效期至年 月 日止

水泥采购合同1500字通用

随着人们法律意识的增强，为了确定确保采购人与供应商之间的关系，最好的方式就是签订采购合同。采购合同的签订可以在对方有违约或者相关行为时通过合同进行起诉。你在制定采购合同时会不会借鉴别人的呢？请您阅读小编辑为您编辑整理的《水泥采购合同1500字通用》，仅供参考，希望能为您提供参考！

水泥采购合同 篇1

供方：_________

需方：_________

签订时间：_________年_________月_________日

签订地点：_________

依照《中华人民共和国合同法》及有关法规，经双方协商同意，订立本合同。

一、购销产品：

1、名称：_________

2、强度等级：_________

3、生产厂家：_________

4、商标牌号：_________

5、数量(吨)：_________

6、单价(人民币：元)：_________，如遇市场价格上下浮动，由双方协商变更价格。

7、总金额：(人民币：元)：_________

二、质量要求：质量符合gb175-99国家标准。

三、包装标准、包装物的供应与回收：_________。

四、交货验收：交货时水泥质量验收以双方抽取实物试样或以卖方同编号水泥的检验结果为依据，无抽样封存的，以生产厂家封存样为检验依据。

五、试验报告：供方按gb175-99国家标准规定期限内向需方提供试验结果报告。

六、交(提)货时间及数量：_________。

七、交(提)货地点、方式：_________。

八、运输方式及到站费用：_________。

九、合理损耗及计算方法：按国家有关规定计算。

十、结算方式及期限：_________。

十一、如需提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件。

十二、违约责任：_________。

十三、解决合同纠纷方式：由当事人友好协商解决，协商不成，依法向合同签订地人民法院起诉。

十四、本合同正本一式份，双方各执一份，一经双方法定代表人或其委托代理人签字盖章即为生效。

十五、未尽事宜，双方在执行中共同磋商完善。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

甲方(需方)：____

乙方(供方)：____

甲乙双方本着诚实守信、长期合作的原则，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经友好协商，就甲方施工用所需的水泥采购事宜达成如下协议：

一、下列文件应视为构成并作为阅读和理解本合同的组成部分：

(1)合同、协议书及附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料); (2)中标通知书; (3)投标文件; (4) 水泥技术要求; (5)采购数量及报价表;(6) 构成本合同组成部分的其他文件。

上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。

二、供应范围、品牌、规格、包装、数量、价格、运输费用、金额：

3、合同金额：约人民币 壹仟捌佰伍拾万元正(小写￥ 18500000.00元)

4、价格的约定：

①本综合单价为工地交货价,含税、含卸车费(其中各品种袋装水泥卸车及费用由甲方负责)及其它相关费用。

②本水泥综合单价为固定价格，在合同有效期限内不作调整。

三、质量要求、技术标准：

1、符合交通部《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》jtg e30-20_的要求;

2、符合gb 175-20_《通用硅酸盐水泥》国家标准;

3、符合《通用硅酸盐水泥》国家标准第1号修改单 gb 175-20_/xg1-20_;

4、缓凝pc32.5水泥按设计要求初凝时间应大于或等于180分钟;终凝时间应大于或等于360分钟。

四、包装标准、包装物的供应及回收：

水泥小包装需符合国家标准，包装物不回收;

五、验收标准、方法及提出异议的期限：

1、质量验收以乙方工厂同编号出厂水泥的检验报告及产品质量合格证为依据，甲方委托乙方取样，以每2400吨做为一个取样单位，取样应有代表性，样品封存90天，由乙方保管。在90天内，如甲方对水泥质量有异议时，则甲乙双方将乙方签封的试样送省级或省级以上国家认可的水泥质量监督检验机构进行检验;如检验不合格，乙方将赔偿甲方相关损失及承担检验费用;如检验合格，检验费等费用由甲方承担。

2、乙方提供的水泥采用袋装的，袋装水泥每袋净重不小于49.5kg，随机抽取20包总重不小于1000公斤，如有异议，可到双方认可的第三方地磅复磅，并以该重量为准，费用由责任方承担，若乙方供货的数量不符合上述要求，乙方则应补足短缺部分，并按短缺量的双倍赔偿甲方。散装水泥每车误差在50kg(含50kg)以内时，以乙方出厂磅单数量为准;当每车误差超出50kg(含50kg)时，则以甲方的地磅重量为准,如有异议,双方可到第三方地磅复磅并以该重量为准,费用由责任方承担;任何一方的磅秤均应获得国家计量部门的认证，如有误差，须及时较正。

3、乙方每车次产品须提供产品合格证书，并在三天和二十八天强度期满后提供水泥的检验报告供甲方做资料。

六、供应方法及运输要求：

1、甲方以书面或传真等方式通知乙方供应数量的月度计划，乙方在接到甲方的水泥需求计划后立即组织供货，并安排足够的运输车辆负责甲方货物运输。

2、乙方接到甲方实际供货通知后应于 24 小时内将水泥运抵甲方指定交货地点，甲方应及时配合乙方做好接货准备工作。

3、乙方运输单位应履行各项发货手续，并根据甲方的需求做好各项服务工作。

4、乙方应加强与沿途运管部门的日常协调，除不可抗力因素外，乙方须保证运输通畅，按时供货;乙方在运输途中出现的交通事故或其它事件，与甲方无关，由乙方自行承担一切责任和事项。

5、乙方应确保运输过程水泥不潮湿，袋装水泥不破损。

6、合同执行期间，供货数量以甲方工程进度需求的实际到货数量为准，乙方应无条件配合，且不能因供应实际数量的增减作为向甲方索赔的依据。

七、付款及结算方式：

1、结算方式：乙方提供经甲方确认的到货凭证及汇总单据，核对无误后提供有效的水泥发票和运输单位开出有效的运杂费发票，甲方根据乙方提供的到货凭证及发票进行结算。

2、每月25日为结算日，每月26日就本结算月乙方应结算送货合格数量开具结算清单交甲方确认;经甲方确认无误后，乙方应于三个工作日内开具与之对应的销售发票、运杂费发票随结算清单原件提交到甲方,甲方收到乙方销售发票、运杂费发票和结算凭证后于5个工作日内将货款支付给乙方;货款及运费均汇往乙方帐户。

八、不可抗力:

在本协议期限内，任何一方因不可抗力原因导致不能履约，可视不可抗力规模的大小，部分或全部免除责任。但发生不可抗力的一方应在不可抗力发生后，及时通知对方不可抗力发生的情况，并将损失控制在最低限度内(没有尽职则不予免除责任)，在不可抗力发生后10天内，提供政府有关部门出具的、不可抗力发生的证明文件给对方。任何一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

九、违约责任：

1、除不可抗力原因外，甲乙双方应严格遵守和执行合同的约定。否则，违约方需承担违约责任。

2、甲方逾期支付货款的，每逾期一日，甲方按应付货款的万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方不能按期交货，每逾期一日，乙方应按迟交货物的总金额的万分之五向甲方支付违约金;逾期交货超过十天，甲方有权单方解除本合同。

4、由于乙方产品质量问题或没能按合同其他约定供货的，乙方应一次性按该批货物金额的5%向甲方支付的违约金，实际损失超出该批货物金额的以实际损失为准，并承担法律责任;同时甲方有权解除本合同，由此所产生的相关经济、法律责任由乙方承担。

5、如因甲方工地便道的不畅通直接造成的水泥运输延误，由此产生的责任乙方无需承担。

十、廉政约定：

甲、乙双方都必须廉洁自律，反对商业贿赂。甲方不得收受乙方的回扣、礼品或现金;乙方在履行合同中，不得采用不正当的竞争手段。甲方的相关人员如出现上述情况，乙方可致电：甲方总裁室电话：______甲方审计监察部直线：______。

十一、附则：

1、本合同一式捌份，甲方持伍份，乙方持叁份双方签字盖章后生效。

2、合同有效限期为20_年9月26日～20_年3月25日止。

3、未尽事宜，双方另行协商友好解决并签订补充协议;协商不成，可向工程所在地法院提起诉讼。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

水泥采购合同 篇2

姓名：... 学号：... 班级：....

采购方（甲方）：福建工程学院 合同编号：CG-2xxx1226-10-07

供应方（乙方）：福州天堂贸易有限公司 签订地点：福建工程学院

签订时间： 2xxx年10月7日

补充说明：（对上表标的物未明确的详细补充） 第二条、质量标准：供应方供应的水泥其质量必须符合现行国家标准的要求。各项技术性能指标经营口市检测中心检验及该工程被认定质检单位检验必须合乎国标要求。

第三条、通知送货方式：采购方以电话的方式通知供应方送货时间和数量。

第四条、交（提）货方式、地点：供应方负责送货至采购方工地，卸至采购方指定的卸货地点（福州市闽侯大学城学园路3号），并承担费用。供应方在运、卸过程中发生的安全事故责任自担。

第五条、合理损耗标准及计算方法：袋装水泥不得有破包。

第六条、技术文件要求：供应方应向采购方提供该批货物3天、和28天强度检验报告。

第七条、验收标准、方法、地点及期限：

1、验收标准：按有关国家标准及第二条第二款质量要求进行验收。

2、验收方法：现场由需方材料员及技术人员进行确认。

3、提出异议期限：自交货之时起72小时之内。

第八条、结算方式及期限: 按实际确认交货量乘以单价结算。

第九条、本合同解除的条件：

1、 若供应方不能保质保量及时供应，采购方有权终止该合同。

2、 发生其它双方无法协商解决的问题时。

第十条、违约责任：

1、采购方检验不合格，供应方应及时将货物运出工地，采购方无保管义务。如供应方不能保质保量按期供货，影响采购方工程施工，给采购方造成经济损失，供应方负责全额赔偿和承担责任。

2、违约方承担违约责任和所带来的损失 。

第十一条、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向采购方注册所在地有管辖权的人民法院起诉。

第十二条、合同份数：本合同共五份，采购方四份，供应方一份。

第十三条、其他约定事项：

1、供应方承诺在该工程施工期间，不得调价。合同单价包含材料费、运费及卸车费。

2、根据采购方物资管理规定，项目经理部开具的标准材料收据必须经三人以上（项目材料人员、项目责任工程师、分包单位材料员）签字方可作为结算依据，其他任何证明不作为结算和付款的依据。

3、双方商定，供应方不得将因该合同产生的债权债务转让给任何第三方，此种转让对采购方不发生任何法律效力。

4、采购方项目经理为采购方驻工地代表，履行合同约定的职责，但涉及工程签证、结算、付款等经济责任和质量、工期的'事务必须经采购方代表初审并经采购方公司预结算部确认后方为有效。

5、因工程建设单位的原因使采购方无法正常支付材料款的，供应方应予以充分的谅解。

采购方（章）： 供应方（章）：

法人代表： 法人代表：

委托代理人： 委托代理人：

电话： 电话：

地 址：地 址：

水泥采购合同 篇3

供方：_______________

需方：_______________

依照《中华人民共和国合同法》及有关法规，经双方协商同意，订立本合同。

一、购销产品

1、名称：_____________

2、强度等级：_________

3、生产厂家：_________

4、商标牌号：_________

5、数量(吨)：__________

6、单价(人民币：__________元)：_________，如遇市场价格上下浮动，由双方协商变更价格。

7、总金额：(人民币：______元)：_________。

二、质量要求：质量符合gb175-99国家标准。

三、包装标准、包装物的供应与回收：_________。

四、交货验收：交货时水泥质量验收以双方抽取实物试样或以卖方同编号水泥的检验结果为依据，无抽样封存的，以生产厂家封存样为检验依据。

六、交(提)货时间及数量：_________。

七、交(提)货地点、方式：_________。

八、运输方式及到站费用：_________。

　九、合理损耗及计算方法：按国家有关规定计算。

十、结算方式及期限：_________。

　十一、如需提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件。

　十二、违约责任：_________。

十三、解决合同纠纷方式：由当事人友好协商解决，协商不成，依法向______人民法院起诉。

　十四、本合同正本一式______份，双方各执______份，一经双方法定代表人或其委托代理人签字盖章即为生效。

十五、未尽事宜，双方在执行中共同磋商完善。

供方(盖章)：________________需方(盖章)：________________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

委托代理人(签字)：_________ 委托代理人(签字)：________

水泥采购合同 篇4

一、甲乙双方

甲方：________________

乙方：________________

二、根据【中华人民共和国民法典】及有关规定，经双方协商一致，签订本合同。

三、技术要求及标准

经甲方研究，乙方依据图纸为甲方生产出水口保护装置，出水口保护装置为圆柱体，高为400mm，直径为400mm。上开口预留180mm的口径，柱体一侧距离上方140mm,下方100mm的预留160mm的口径。另一侧依据模板有水利标志。乙方按甲方提供的图纸结构、成型和支撑作用的模板，达到保护和改善出水口保护装置的表面质量、材料工费，核实达成此协议。

四、质量要求

乙方依甲方的样品生产，出水口保护装置材料为混泥土，含水泥(复合硅酸盐水泥P.C32.5)、砂土为中砂(3.0mm-2.3mm)、石子(粒径大于4.75mm)。混泥土需现场搅拌机搅拌，搅拌出新鲜的浆液。生产出的出水口保护装置需一次性成型，若出现表面接缝应进行处理，直至平整，外观形象光滑平整，若出现蜂窝麻面及时进行处理。上部圆周围及内部进行打磨处理至光滑平整，防止使用时刮伤。底座预埋螺栓均匀分布，无裂缝。出水口保护装置应进行洒水养护，土工膜覆盖，不能长时间暴露在太阳下，正常养护时间为2-4天，拆模时其表面不因拆模而损坏时方可拆除。乙方应严格要求按照甲方的产品标准供应，不符合建设单位、监理单位、及甲方要求的，乙方必须清除现场，结算时不予计量，不予结算。

五、承包方式与数量

本项目由甲方提供图纸，提供生产模具，乙方提供附属工具及场地。乙方严格按图保质、保量生产。

本批次生产数量：

六：工期

从______年______月______日生产至______月______日生产完成。

七、价格、结算和付款方式

1、经甲乙双方按图核其材料工费及附属材料由乙方购买生产，甲方从乙方生产场地购买，每个()______元。并保证提供的产品型号为市场最低价，如发现乙方以低于甲方供应价向任何购货商销售同型号产品的，乙方须按照差额部分向甲方做出补偿。价格经双方议定后，乙方在______年内不得调高商品价格。

2、乙方生产出的数量为总数量的70%时，甲方同意并对乙方生产数量与质量核实，预付50%的款后生产完成。并由质量检验人员检查合格后，甲乙双方认可签字后付清。

八、甲方责任

乙方在生产过程中，由甲方对其技术要求和质量作以指导，对乙方生产的产品抽检，对如发现乙方偷工减料，或发现有关质量问题，甲方可扣除总价款的

九、乙方责任

1、乙方需经甲方同意并签订生产协议。

2、应按甲方的要求定期报公司材料主管生产情况。

3、严格按图纸要求保证质量、外观及整体效果。

4、出现质量问题，必须接受材料专管员的罚款及停工通知的要求。

5、乙方安全生产、文明生产，在生产及运输过程中所发生的所有事故甲方概不负责。

十、其它

本次生产中无论天气或其它发生什么变化，甲方不在追加任何费用。

十一、本协议一式两份，甲乙双方各一份，未尽事宜双方协商解决，本合同签字

之日起生效，完全生产好后期满终止。

甲方(公章)：________________

乙方(签字)：________________

______年______月______日

水泥采购合同 篇5

甲方(购方)：____________________________________

地址：____________邮码：____________电话：____________

法定代表人：____________职务：____________

乙方(销方)：____________________________________

地址：____________邮码：____________电话：____________

法定代表人：____________职务：____________

经双方协定一致，签订水泥购销合同条款如下：

一、数量、计量单位、单价、金额

二、质量标准：水泥标号执行国家规定标准。由乙方按批向甲方交送水泥出厂质量通知单。甲方凭单验质。

三、袋重合格率达到国家规范。

四、交货方式、地点和运杂费负担：甲方组织运输工具到乙方仓库提货，运费、上、下车费等均由甲方自理，乙方凭合同和甲方收货人出据的证明发货。若遇便车，乙方可以代运，其代运费用概由甲方负担。乙方垫付的款项，随同水泥价款一并结算。

五、甲乙双方必须按如下期限提(供)货：

____年____月____日前提(供)________吨。其中：______吨，______吨。

____年____月____日前提(供)________吨。其中：______吨，______吨。

____年____月____日前提(供)________吨。其中：______吨，______吨。

____年____月____日前提(供)________吨。其中：______吨，______吨。

甲方逾期提(收)货的。乙方有权处理该货，并不免除甲方责任。

六、付款办法和期限：

年月日前付定金________元;

年月日前电汇________元;____年____月____日前电汇________元;

____年____月____日前电汇________元;____年____月____日前电汇_______元。

3.采取托收承付方式：按《中国人民银行结算办法》第八条第一、二、三、五、六、七、八项规定执行。乙方每月____日～____日凭实发水泥开具销售发票向甲方开户银行办理托收。

七、违约责任：

甲方责任：年月日起至____年____月____日止。

甲方：________________________乙方：________________________

代表人：____________________代表人：____________________

开户银行：____________________开户银行：____________________

帐号：________________________帐号：________________________

____年__月__日____年__月__日

食品采购合同模板1500字

现今人们对于法律法规越来越重视，合同的价值是不可忽视的。对于合同当中的一些事项，如有不明白，需要问清楚。既然这样，您晓不晓得一份合同要注意哪些方面呢？小编经过搜集和处理，为你提供食品采购合同模板，仅供参考，我们来看看吧！

食品采购合同模板 篇1

甲方(购方)________________

乙方(供方)________________

经甲乙双方协商，乙方代为甲方食堂采购食品，为确保双方合作事宜，特拟定此合同，双方必须共同遵守。

第一条：采购日期，数量及价格

1、乙方必须在一星期前将各类伙食品名、价格清单交给甲方。

2、所有蔬菜必须保证新鲜，不得出现腐烂，变质等情况。如果发现，甲方有权将不合格的蔬菜退给乙方，并要求乙方在指定的时间内按甲方要求重新换货。

3、甲方必须提前一天将需要采购的各类食品的品名、数量清单交给乙方。

4、各类食品的单价以天为一周期为准，价格经双方协商同意后，不允许任何一方擅自更改。如需更改，不许经双方认可。

5、乙方必须在每天的点之前将采购的食品送至甲方指定地点(甲方食堂所在地)。

第二条：质量

1、乙方采购的食品，必须保证新鲜，不得出现腐烂、变质。

2、乙方采购的肉类、蛋类、鱼类、禽类、豆制品及绿叶菜等必须符合国家规定的卫生质量标准。

3、甲方有权将不合格的食品退给乙方，并要求乙方在指定的时间内重新采购。

第三条：数量、验收及货款结算办法

1、甲方申购数量以市斤计量，差距不可多送或少送5%为限度，否则甲方则退给乙方，或要求补送。

2、数量以甲方过磅为准。

3、货款为天结算一次，甲方不得无故延长结算时间。

第四条：违约责任

1、如果乙方不能达到甲方要求或不按清单配送，甲方可提前一个星期书面通知乙方终止协议书。

2、如果甲方未按协议书规定的日期支付货款，乙方可提前一个星期书面通知甲方终止协议书。

3、甲乙双方在履行本协议过程中发生争议应协商解决，协商不成，依法向人民法院起诉。

第五条：其他

1、本协议书经双方签字、盖章后即日生效，先试运行一个月，一个月后双方如无异议，本协议书有效期为壹年。

2、本协议书一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方(签章)__________

乙方(签章)__________

_________年____月____日

_________年____月____日

食品采购合同模板 篇2

甲方(供货方)：

乙方(购货方)：

甲方为具有法定的餐饮用_____产品生产、经营许可的企业(或专业户)，乙方为具有法定的餐饮业服务许可的经营企业，甲乙双方根据《食品安全法》、《合同法》及相关法律法规的规定，本着共同发展，诚实守信，互惠互利的原则，经友好协商，就甲方向乙方配送餐饮用_____产品达成如下条款：

一、产品名称：。

二、产品数量：。

三、产品价款：。

四、产品质量要求：

甲方提供的产品必须附有国家有关部门关于该食品合格的证明文件，如有包装的产成品，其包装、标签、说明书必须齐全，必须在全效期或半效期以上，肉禽、蛋豆、水产品、生鲜、蔬菜必须鲜活、新鲜无变质，必须绿色、环保无污染，必须农家、有机无农药。产品的质量必须符合国家有关部门的质量标准，产品的产地、品牌必须正宗，如果出现质量问题或假货，必须假一赔十，并承担因此给乙方和顾客造成损害的一切法律责任。同时，乙方有权终止合同。

五、结算方式：

1、货款实行实销实结，每月_____日结清货款。乙方如有拖欠甲方货款，逾期超过_____月，甲方有权终止合同。

2、甲乙双方在规定的对账期内对账，其对账依据由甲方每次送货出具的销售单据，该销售单据上必须有乙方指定人员的查验、过磅后签收确认的签名。

六、双方责任(除严格遵守本合同其它条款外，双方还必须做到)：

甲方：

1、甲方必须在双方约定的时间内将货物送到乙方指定的地点，运输费用由甲方承担，如出现不合格、损坏的情况，由甲方负责及时调换。

2、甲方不得擅自涨价，否则乙方有权终止协议，并由甲方承担一切后果。

3、甲方配送的产品成品如果销售不畅，任何品牌的产品，随时可配合乙方调换别的产品或原价办理退货。

乙方：

1、乙方必须提前向甲方提供购货计划，及时向甲方反馈购货动向或信息。

2、乙方应及时配合甲方验收所定购的产品并签收合格的产品。

3、按照双方约定的结算方式及时向甲方结清货款。

七、合同期限

本合同有效期限自20___年_____月_____日至20___年_____月_____日止，合同期满前_____个月内，甲乙双方协商是否续约，本合同期内，甲乙双方有特殊情况不能履约，须提前_____以书面形式通知对方，并向对方承担相应的法律责任及经济损失。

八、违约责任

任何一方如违反本合同，履约方有权向违约方索赔损失，索赔损失额不低于对方相应的销售额。

九、甲乙双方其它约定的事项：

1、酒水配送，甲方须给乙方进店费_____万元，在正式签订合同后_____日内以现金一次性付清，合同终止后_____日内乙方一次性返还甲方。

每月结算时甲方按货款_____%作乙方的返利，并现金兑现瓶盖费。

2、配送其他产品的约定事项：

十、本合同未尽事项，甲乙双方另行协商，本合同壹式两份，经双方代表签加盖公章生效，甲乙双方各执壹份。

甲方(公章)：乙方(公章)：

法人：法人：

食品采购合同模板 篇3

采购单位：(以下简称甲方)

供货单位： (以下简称乙方)

甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》，本着公平、公正的原则，经协商就甲方向乙方所采购的包装袋(以下简称合同物料)的供需事宜达成一致。为明确双方权利与义务，特订立本合同，以便共同遵守。

1、 甲方采购物品的内容及成交价格(人民币)。

1.1 甲方向乙方采购的物品为：有条码国标袋/马甲袋、无条码马甲袋、连卷袋等其他塑料包装袋，详细以订单为准。单价由双方根据交易时的市场行情以报价单形式确定。

2、 采购订单的确认：甲方向乙方以传真或电脑下单的形式发出“采购单”订货，乙方在一个工作日之内确认回传，未作确认回传的视为接受订单。

3、 产品的质量标准：材质必须符合甲方提供的质量参数要求，破裂强度需达到测试标准具体以双方确认的材质要求为准，但是不得低于国家或者行业标准的规定。

3.1 物料表面要干净、无污点，印刷内容的字体大小、印刷颜色须与甲方提供的资料相符,不可有叠印、多印、漏印或印字字体模糊之类等问题，合同物料的封口、连接处必须粘合牢固。

3.2 合同物料的外观及尺寸、重量须符合甲方要求，详细以订单为准。

3.3 乙方接到订单时务必看清楚物品要求的尺寸、重量，请严格按要求尺寸、重量生产，合同物料尺寸公差为+5mm/-5mm，厚度公差为+0.05丝/-0.05丝，标准尺寸、重量参照合同附件。

4、 包装要求：

4.1 物料包装必须标识清楚重量、规格、数量，送货单上应标明我司订单号、品名、规格、数量、重量等。

4.2 包装上的名称、规格、数量、重量一定要准确，与实物相符。

4.3 运输中，车子必须盖上雨布，以免被淋湿。

5、 核算方式 ：以订单中物品单位为准。

6、 交付和验收：

6.1 交付时间：以订单确定的时间为准。

6.2 交付地点：甲方指定的仓库内。

6.3 运输方式：乙方负责物品的运送、卸货及承担费用(卸货费贰佰元内由供方承担)，并附有乙方送货单，运输过程中产生的不良品由乙方负责。

6.4 验收标准：以本合同和订单中规定的品质要求以及样品为准。

7、 付款方式：

7.1 乙方必须开具增值税专用发票到本司安排货款，月结60天，含17%增值税。

8、 保证金：

8.1 乙方经甲方考察、评估并确认符合甲方供货条件后，甲乙双方签定合同，同时乙方向甲方交纳保证金(人民币)伍仟元，作为信守约定和维护市场秩序的一种经济保证形式。

8.2 甲方收取保证金后，给乙方开具保证金收据，作为交、退款凭据，此收据由乙方妥善保管。保证金不计息，双方合同终止后，甲方凭保证金收据向乙方退还全部或部分保金。

8.3 如果出现下列情况之一，甲方将有权扣罚乙方交纳的全部或部分市场保证金：

8.3.1 在合同有效期内乙方未经甲方同意而单方面终止经销合同时，甲方将扣罚全部保证金。

8.3.2 若由于乙方产品质量问题，如封口、连接处粘合不牢固等，导致甲方使用中造成损失，其损失金额由乙方承担，甲方将扣罚相应金额的保证金。

9、 保密条款：甲乙双方有对双方商业秘密保密的义务，双方交易的内容不能泄露。

10、乙方的违约责任：

10.1若乙方产品外观及尺寸、重量不符合甲方要求，存在偷工减料，负误差过大，甲方将扣罚乙方10%货款。

10.2 乙方不能交货的，甲方不向乙方付款。乙方应向甲方偿付相当于不能交货部分货款的10%的违约金。

10.3乙方逾期交货的，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付每日百分之一的违约金，并承担甲方因此而所受的损失费用。

11、甲方的违约责任：

11.1 甲方若逾期付款，乙方有权停止供货,并需向乙方支付逾期付款部份每日千分之三的违约金。

11.2 无正当理由，不经乙方同意，甲方不可拒绝收货。

12、不可抗力：甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行协议时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关证明后，允许延期履行、部分履行或不履行协议，并根据情况可免于承担违约责任。

13、凡有关执行本合同而发生的一切争议，甲乙双方应通过友好协商解决。如友好协商不成，争议提交甲方所在地的人民法院管辖。

14、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，具同等法律效力。

15、本合同附件为本合同不可分割的部分，甲方与乙方的一切业务来往以传真、电脑，邮件等形式进行的，传真件，联系记录，邮件等作为业务来往依据，与原件具有同等法律效力。

16、本合同一经双方授权签字代表签署盖章，即时生效，有效期至 年 月 日 。

17、如双方没有其他书面确认，本合同所列双方联系方式为双方有效联系方式。以传真或EMAIL发送，发送之时即为送达;以邮件或快递发送，发送后第3天视为送达。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

食品采购合同模板 篇4

食品的采购工作，一般都是非常的复杂的，涉及到的东西也很多，所以就需要签订合同，食品采购合同样本简单

（一）甲方：________________乙方：________________为进一步规范学校食品采购行为，确保食品采购做到公平、公正、公开和采购食品质量卫生安全，价格合理，根据平等自愿和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商签订大米、食用油购销合同，供甲、乙双方共同遵守。

一、供货数量与时间供货数量视甲方每月就餐学生人数的加工、烹饪需求而定，每周供货_______次，寒暑假除外。采购时，甲方提前1-2天通知乙方。乙方如不能及时供货，须提前_______天告知对方。

二、供货价格

1、乙方所供粮、油价格应每周报价_______次，但价格应低于市场价格的百分之_______，并以报价当周价格为准，同时不得高于本街道（社区）中餐学校食堂所购同类同等粮、油食品价格。

2、乙方应于前一周周_______以前报价。

三、供货质量与数量保证

1、乙方所供粮、油食品必须经国家食品卫生检验检疫机构检验并具同批粮、油产品检验报告或合格证。并向甲方提供由国家工商、卫生检验检疫部门颁发的产品生产、加工、销售有关《生产许可证》、《营业执照》、《卫生许可证》及经营者年度健康体检合格证复印件及交验原件。

2、乙方向甲方承诺所供粮、油产品不掺假、不过期、不变质、不变味、无杂质、无毒无害，符合国家食品卫生的有关规定。否则，由此产生的经济损失由乙方负责承担，并负相应的法律责任。

3、乙方供粮、油食品，甲、乙双方过称，净重数量误差上限每袋桶不得超过_______%。

四、供货交付与验收

1、供货时间：乙方按甲方指定时间送货。

2、交货地点：乙方将供货粮油食品送至学校食堂食品库房。

3、供货验收：乙方送交的粮、油食品必须是定量包装，货物净重量必须与包装袋桶上标明的重量一致；甲方验收时，大米按供应袋数的_______%抽验数量与质量，油逐桶验收数量和质量。

（1）如发现有不足秤的（偏差_______%视为正常误差），则当批货物按抽样平均重量计算；

（2）如有掺假、变质，乙方自行收回。

五、货款结算支付乙方供货送交甲方食堂，经验货人对数量与质量进行验收后，由乙方出具两联制销售发票或单据，同时甲方支付购货现金，钱货两清。

六、相关责任赔偿

1、甲方就餐师生如因食用乙方所供粮、油食品导致发生食物中毒，经有关单位鉴定原因属实后，乙方除承担全部医药费、赔偿费用，同时承担全部法律责任，并放弃先诉抗辩权。

2、乙方如应承担经济法律责任，不受本合同期限制约。

七、合同生效与终止

1、本合同一式_____份，甲、乙双方各执_____份，自甲、乙双方签字或签章之日起生效。

2、本合同至________年____月____日止。

3、如乙方送货不符合质量要求或_____次不按时送货，双方合同自然解除。甲方：（签字）_________________乙方：（签字）_________________联系电话：_________________联系电话：________年____月____日________年____月____日食品采购合同样本简单

（二）甲方：________________乙方：________________经甲乙双方协商后，甲方向乙方订购以下商品，经双方的协商订制本合同，明确双方的权利和义务，以便甲乙双方共同遵守；

一、品名、数量、价款：

1、品名：________食品有限公司生产的开心果。

2、数量、价格：订购数量________箱，每箱单价________元。

3、总计价款：人民币________元。

二、乙方必须按甲方指定的食品品名、规格、数量等要求及时供货，乙方供货不符合要求的，甲方有权立即退货。

三、乙方所供食品的卫生、质量及包装等必须符合《中华人民共和国食品卫生法》的要求，如因食品本身质量问题引起甲方出现食物中毒等食品安全事故，由乙方承担一切法律责任及经济责任。

四、乙方有义务向甲方提供甲方所需的有关食品资料，食品生产厂家的营业执照复印件、卫生许可证复印件及食品检测报告等。

五、交货方式、交货时间、交货地点：由甲方提出用量计划交于乙方，乙方在接到甲方供货通知________天内，必须按计划指定的品名、数量送达甲方指定的交货地点。

六、结算方式：甲方应在乙方货到之日，验收合格后一次付清全款。

七、本合同一式_____份，由甲乙双方各持_____份，该合同经双方当事人签字盖章后生效。甲方：（签字）_________________乙方：（签字）_________________联系电话：_________________联系电话：________年____月____日________年____月____日食品采购合同样本简单

（三）甲方：________________乙方：________________经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。

1、产品的等级和质量：________________

2、产品的检疫办法：________________

3、交货期限、地点和方式：

（1）交货期限：甲方付款后立即生效，根据甲方生产需求逐一要求乙方配合____个月内发货到甲方仓库，分批发货根据甲方需求量发货。

（2）交货地点：按乙方提供的地点。

（3）交货方式：汽运。

第一条 甲方的违约责任

1、甲方未按合同收购或在合同期中退货的，应按未收或退货部分货款总值的____%，向乙方偿付违约金。

2、甲方因特殊原因必须逾期收购的，按逾期收购部分货款总值计算向乙方偿付违约金外，还应承担供方在此期间所支付的保管费，并承担因此而造成的其它实际损失。

3、对通过银行结算而未按期付款的，应按__________银行有关延期的规定，向乙方偿付延期付款的违约金。

4、乙方按合同规定交货，甲方无正当理由拒收的，除按拒收部分货款总值的____%的幅度向乙方偿付违约金外，还应承担乙方因此而造成的实际损失和费用。

第二条 乙方的违约责任

1、乙方逾期交货或交货少于合同规定的，如甲方仍然需要的，乙方应如数补交，并应向甲方偿付逾期不交或少交部分货物总值的的违约金；如甲方不需要的，乙方应按逾期或应交部分货款总值的（____-____%的幅度）付违约金。

2、乙方交售的产品规格、卫生质量标准与合同规定不符时，甲方可以拒收。

第三条 不可抗力合同执行期内，如发生自然灾害或其它不可抗力的原因，致使当事人一方不能履行、不能安全履行或不能适当履行合同的，应向对方当事人通报理由，不负违约责任，并允许变更或解除合同。

第四条 解决合同纠纷的方式执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，按《民法典》执行。

第五条 其它

1、当事人一方要求变更或解除合同，应提前通知对方，并采用书面形式由当事人双方达成协议。接到要求变更或解除合同通知的一方，应在____个月之内作出答复。

2、本合同如有未尽事宜，须经甲乙双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

3、本合同正本一式____份，甲乙双方各执____份。

甲方：（签字）_________________乙方：（签字）_________________

联系电话：_________________联系电话：

________年____月____日________年____月____日

食品采购合同模板 篇5

甲方：XXXXXXXXXXXX联系方式：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

乙方：XXXXXXXXXXXX联系方式：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

为进一步规范幼儿园食品采购行为，确保食品采购做到公平、公正、公开和采购食品质量卫生安全，价格合理，根据平等自愿和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商签订大米、食用油购销合同，供甲、乙双方共同遵守。

一、供货数量与时间

供货数量视甲方每月就餐学生人数的加工、烹饪需求而定，每周供货一次，寒暑假除外。采购时，甲方提前XXXXXX天通知乙方。乙方如不能及时供货，须提前XXXXXX天告知对方。

二、供货价格

1、乙方所供粮、油价格应每周报价一次，但价格应低于市场价格的百分之一十，并以报价当周价格为准，同时不得高于本街道（社区）中餐学校食堂所购同类同等粮、油食品价格。

2、乙方应于前一周周五以前报价。

三、供货质量与数量保证

1、乙方所供粮、油食品必须经国家食品卫生检验检疫机构检验并具同批粮、油产品检验报告或合格证。并向甲方提供由国家工商、卫生检验检疫部门颁发的产品生产、加工、销售有关《生产许可证》、《营业执照》、《卫生许可证》及经营者年度健康体检合格证复印件及交验原件。

2、乙方向甲方承诺所供粮、油产品不掺假、不过期、不变质、不变味、无杂质、无毒无害，符合国家食品卫生的有关规定。否则，由此产生的经济损失由乙方负责承担，并负相应的法律责任。

3、乙方供粮、油食品，甲、乙双方过称，净重数量误差上限每袋/桶不得超过3‰。

四、供货交付与验收

1、供货时间：乙方按甲方指定时间送货。

2、交货地点：乙方将供货粮油食品送至学校食堂食品库房。

3、供货验收：乙方送交的粮、油食品必须是定量包装，货物净重量必须与包装袋/桶上标明的重量一致；甲方验收时，大米按供应袋数的XXXXXX%抽验数量与质量，油逐桶验收数量和质量。

（1）如发现有不足秤的（偏差XXXXXX‰视为正常误差），则当批货物按抽样平均重量计算；

（2）如有掺假、变质，乙方自行收回。

五、货款结算支付

乙方供货送交甲方食堂，经验货人对数量与质量进行验收后，由乙方出具两联制销售发票或单据，同时甲方支付购货现金，钱货两清。

六、相关责任赔偿

1、甲方就餐师生如因食用乙方所供粮、油食品导致发生食物中毒，经有关单位鉴定原因属实后，乙方除承担全部医药费、赔偿费用，同时承担全部法律责任，并放弃先诉抗辩权。

2、乙方如应承担经济法律责任，不受本合同期限制约。

七、合同生效与终止

1、本合同一式XXXXXX份，甲、乙双方各执XXXXXX份，自甲、乙双方签字或签章之日起生效。

2、本合同至XXXXXXXXXXX年XXXXXXXX月XXXXXXXX日止。

3、如乙方送货不符合质量要求或三次不按时送货，双方合同自然解除。

甲方（签章）：XXXXXXXXXXXXXXXX乙方（签字）：XXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX年XXXXXXXX月XXXXXXXX日XXXXXXXXXXX年XXXXXXXX月XXXXXXXX日

食品采购合同模板 篇6

甲方：__________________

乙方：__________________

按照学校统一采购精神，乙方为甲方食堂米面定点采购单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国食品安全法》等文件，甲乙双方本着平等自愿和诚实信用的原则，经相互协商，签订本合同并遵守以下条款。

一、供货类型

甲方向乙方采购食堂生产用大米、面粉，大米品牌：______，单价：______；面粉品牌：______，单价：______.

二、供货方式

供货方式为乙方送货上门，每批食堂米面采购时，甲方提前______天通知乙方，乙方须按期按质按量供应。乙方需向甲方缴纳履约保证金______元。若合同履行期间无产品质量安全事故，合同履行期满后，乙方出具退还保证金申请后5个工作日内无息退还。

三、供货要求

乙方所供米面须取得有关生产许可证、营业执照、税务登记证、商标注册证等各类证件，同时要提供该批米面的检验报告单，并承诺向甲方供应的米面不过期、不变质、不变味、无杂质、无毒无害，符合国家食品卫生有关规定。否则，由此产生的经济损失由乙方负责承担，并负相应的法律责任。

四、结算方式

结算方式为月结，即一月结算一次。

五、违约责任

（1）供应商送交的货物必须是定量包装，要求称量必须与包装袋上标明的重量一致，甲方验收时抽样5%过秤，如发现有不足秤的（偏差3%视为正常误差），则当批货物按抽样平均重量计算，如累计出现三次不足秤的，按该批货不足额的2倍扣除。

（2）乙方未能按期按质按量送交米面或所送米面不符合合同规定的，甲方有权拒收。

（3）由于乙方所供米面的质量问题导致甲方所在食堂发生食物中毒事件时，除赔偿甲方损失外，并追究相应法律责任。

六、不可抗力事件处理

任何一方由于不可抗力原因无法履行合同时，应在不可抗力事件结束后1天内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失；在取得有关机构的不可抗力证明或者双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并视情况免于承担部分或全部的违约责任。

七、其它

（1）合同所有附件均为合同的有效组成部分，与合同具有同等法律效力。

（2）合同履行期间，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）均为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

（3）除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同义务。

（4）本合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力，从甲乙双方签订之日起生效。本合同有效期为______年______月______日至______年______月______日。

甲方（盖章）：_______________

乙方（盖章）：___________________

甲方代表签名：_______________

乙方代表签名：___________________

地址：_______________________

地址：___________________________

电话：_______________________

电话：___________________________

传真：_______________________

传真：___________________________

日期：______年______月_____日

日期：_______年_______月_______日

食品采购合同模板 篇7

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国食品安全法》、《国务院关于加强食品及其他产品安全监督管理的特别规定》等文件，甲、乙双方本着平等互利、协商一致的原则，就向乙方购买干货和副食品事宜，签订本合同，供双方共同遵守。

一、产品名称、规格、单位和数量。

本合同项下采购产品的名称、规格和数量见甲方采购清单。

二、产品质量标准

1、乙方提供的产品如有外包装，必须标明产品名称、成分表（单一产品可免）、净含量、生产厂家和经营者的名称和地址、生产（或分装、包装）日期、保质期或保存期、产品标准号；没有外包装的，要保证货物干净卫生，无杂质、无虫蛀，保证货物干爽、质量完好；

2、乙方提供的产品不得有腐败变质、油脂酸败、霉变、虫蛀、污秽、异物或其他对人体健康有害的异常感官特性；

3、乙方提供的产品不得含有致病性寄生虫、微生物或微生物含量超过国家标准；

4、乙方提供的产品不得掺假、掺假或伪造，影响营养和卫生；

5、乙方提供的产品包装以乙方原工厂标准为准；

6、乙方提供的产品原则上用纸箱包装。如根据货物性质、天气条件和装运要求需要特殊包装，乙方应采用特殊包装，包装费用由乙方承担；

7、乙方的货物包装必须适合长途运输、多次搬运、装卸、防潮、防雨、防霉、防锈、防腐、防震，以保证货物到达矿井时仍完好无损；

8、包装材料由乙方负责回收；

9、因包装不当造成货物丢失或损坏的，乙方应承担责任。

三、双方的义务和权力

（一）甲方的责任：

1、甲方应于前一天向乙方发出第二天的采购清单。订单内容应包括产品名称、规格、计量单位、数量、交货时间和地点，由指定负责人签字后交付给乙方，乙方在收到订单确认后供货；食堂应对采购配料的质量和数量进行验收，如发现产品质量不合格，应在收到货物之日起两天内书面或电话通知乙方。乙方应更换或退货。

2、因保管不当导致产品质量下降的，甲方不得提出异议；

3、有下列情形之一的，甲方有权没收合同履约款：

（1）随意中断合同履行的；

（2）未能及时交货（比甲方设定的交货时间晚24小时）。

（二）乙方的责任

1、被认定为指定采购供应单位的商家只能提供指定项目的商品，不得跨项目供货，否则将被取消供货资格；

3、乙方提供的产品必须是经过质量监督管理部门检验并取得资质证书的产品。每批产品提供时，应交存货物质量合格证书、产品质量检验合格报告或检疫报告并复印；

4、乙方应保证所提供的产品合格、安全，一旦发现假冒伪劣产品、伪劣产品或替代产品，乙方应承担一切法律责任；

5、乙方提供的产品必须经过食堂检验员的感官检验、外观检验和试生产检验。产品外观、包装、形式不符合要求，感官检验达不到食品卫生要求的，立即拒收；乙方不符合食品质量、数量和售后服务要求时，甲方有权处罚或解除合同；

6、乙方必须按照甲方食堂管理人员通知的时间、数量、品种、质量要求和约定价格按时交货。验收合格后，乙方应签字确认，不得以任何理由拖延。一旦影响食堂正常经营，乙方应承担相应的经济赔偿；

7、如乙方不能满足供货要求，应提前一个月通知甲方，甲方同意后方可解除合同；

8、因产品质量问题造成食物中毒等事故的，乙方应承担经济赔偿责任和其他法律责任；

9、有条件时，乙方应出示产品检验证书；

10、乙方应严格遵守《食品卫生法》、《动物检疫法》及其他相关规定。一旦发现所供产品质量不合格，除全部退货外，取消供应商供货资格，没收全部履约保证金，由此产生的经济和法律责任由乙方承担。

四、运输方式与成本负担

1、运输方式由乙方自行确定，以确保货物及时、安全地到达交货地点；

2、乙方负责产品的运输，并承担所有运输费用（包括装卸等所有杂费）；

3、乙方应承担所有运输风险和运输事故责任。

五、交货地点、方式和时间

1、乙方交货时间由甲方规定，以最后一批产品在指定目的地开箱验收为准；

2、乙方应按照甲方指定的订单交货，乙方应在货物到达前2小时以书面形式通知甲方产品名称、规格、细节、数量和重量，以便做好收货和验货工作。如果乙方未事先通知甲方就交付货物，甲方有权拒绝接收货物，并不负责保管货物；

3、乙方将货物交付给安徽国珍集团（合肥高新区科学大道与天大路交叉口的安徽国珍大厦），并将货物卸至甲方指定的地点；

4、甲方所购货物的所有权自交货时起在交货地点由乙方转移给甲方；

5、如果在甲方未能接受货物之前，由于乙方的原因，甲方拒绝接受货物，乙方应承担货物损坏或丢失的风险。

六、支付货款

1、乙方提供的产品经甲方验收合格后，乙方提供全额发票，货款于1月1日结算，结算日期为次月中旬；

2、银行转账结算；

3、甲方只向乙方支付货款，不接受向其他单位或个人支付货款的要求；

4、如果乙方应向甲方支付违约金、赔偿金或其他款项，甲方有权直接从应付给乙方的款项中扣除。

七、本合同的变更和终止

1、任何一方如需变更或终止本合同，应提前十日以书面形式通知对方；

2、任何一方必须在收到对方需要变更或终止本合同的书面通知后三个工作日内给予书面答复，否则视为接受对方的要求；

3、如乙方发现甲方已停业、破产、遭受严重商业损失或未能按协议结清货款，乙方有权停止供货，并要求甲方立即清偿应付款项；

4、变更合同必须由双方协商达成书面协议。合同终止时，双方必须结清全部货款，合同才有效；

5、未经公司书面授权，乙方业务人员所做的任何承诺均无效。

八、违约责任

1、乙方未在约定期限内交付产品的，每延期一天，每天罚款伍佰元，罚款总额不超过货款总额的10%；

2、乙方未能在约定期限内通过甲方实质性验收的，每延期一天，每天罚款伍佰元，罚款总额不超过支付总额的10%；

3、以上违约金可以累计。违约金不足以弥补非守约方损失的，应当赔偿损失。

九、解决争议的方法

合同履行过程中如有争议，双方应友好协商；协商不成的，向甲方所在地人民法院起诉。

十、其他商定事项

1、未尽事宜，双方协商形成补充协议；

2、未经双方一致同意，任何一方不得变更合同（供货数量除外）。本合同文本或附件的任何变更必须以书面形式做出，详细说明变更对价格、验收日期及本合同其他重要事项的影响，并应由双方公司签字盖章；

3、附件作为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等效力；

4、本合同中记录的地址是双方真实有效的地址，一方如有地址变更，应在10天内通知另一方。

十一、本合同有效期为_ _ _ _至_ _ _ _

十二、本合同一式八份，正本两份，副本六份，双方签字盖章后生效。

甲方（公章）：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。

乙方（公章）：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。

于_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

食品采购合同模板 篇8

甲方：___________

乙方：___________

为了保证食品卫生，防止食品污染和有害因素对人体的伤害，保护我们客户的健康，甲方购买的主要食品和蔬菜应定点和扩散。定点和固定摊点的食品生产经营人员对甲方的食品、卫生和安全负责，特签订本协议。

1、乙方必须提供相关有效证件的复印件（身份证、健康证、营业执照、进场交易证明等），并及时提供食品检验证书。

二、乙方应认真配合甲方采购人员，保质保量按时将食品送到园区，确保食品新鲜、价格合理。乙方不得弄虚作假、以次充好，不得擅自改变各种食品的数量、价格和品种。

三、按照《食品安全法》，禁止下列食品进入幼儿园。

1、腐烂、酸败、霉变、虫蛀、不洁、混有异物或其他感官性状异常，可能对人体健康有害。

2、含有有毒、有害物质或微生物毒素含量超过国家标准。

3、未经兽医卫生检验或检验不合格的肉类及其制品，超过保质期的食品。

4、鸟类、牲畜、野兽、水生动物等。死于疾病、中毒或死因不明的产品。

5、掺杂、掺假、伪造、影响营养和卫生，含有未经国务院卫生行政部门批准使用的添加剂和农药（残留）的。

4、乙方必须长期由本人或固定人员送货，不得指派来历不明的临时人员送货。

5、乙方提供的食品必须按照甲方的要求按时、保质、保量交付，并提供相关单据。如发现卫生质量问题，甲方有权退货，乙方应及时更换，造成食物中毒或声誉损失，由乙方承担全部责任。

乙方必须遵守以上几点。如违反责任书，甲方应立即取消乙方供货。本责任书___年___月____日至____年____月____日有效。本协议一式三份，双方各执一份，甲方财务部一份。

甲方（公章）：__________乙方（公章）：_________

法定代表人（签名）：_________法定代表人（签名）：_________

日期：_______________

食品采购合同模板 篇9

甲方：________________

乙方：________________

经甲乙双方协商后，甲方向乙方订购以下商品，经双方的协商订制本合同，明确双方的权利和义务，以便甲乙双方共同遵守；

一、品名、数量、价款：

1、品名：________食品有限公司生产的开心果。

2、数量、价格：订购数量________箱，每箱单价________元。

3、总计价款：人民币________元。

二、乙方必须按甲方指定的食品品名、规格、数量等要求及时供货，乙方供货不符合要求的，甲方有权立即退货。

三、乙方所供食品的卫生、质量及包装等必须符合《中华人民共和国食品卫生法》的要求，如因食品本身质量问题引起甲方出现食物中毒等食品安全事故，由乙方承担一切法律责任及经济责任。

四、乙方有义务向甲方提供甲方所需的有关食品资料，食品生产厂家的营业执照复印件、卫生许可证复印件及食品检测报告等。

五、交货方式、交货时间、交货地点：

由甲方提出用量计划交于乙方，乙方在接到甲方供货通知________天内，必须按计划指定的品名、数量送达甲方指定的交货地点。

六、结算方式：甲方应在乙方货到之日，验收合格后一次付清全款。

七、本合同一式_____份，由甲乙双方各持_____份，该合同经双方当事人签字盖章后生效。

甲方：（签字）_________________乙方：（签字）_________________

联系电话：_________________联系电话：_________________

_________年_____月_____日_________年_____月_____日

食品采购合同模板 篇10

甲方(供货方)：

乙方(购货方)：

甲方为具有法定的餐饮用_____产品生产、经营许可的企业(或专业户)，乙方为具有法定的餐饮业服务许可的经营企业，甲乙双方根据《食品安全法》、《合同法》及相关法律法规的规定，本着共同发展，诚实守信，互惠互利的原则，经友好协商，就甲方向乙方配送餐饮用_____产品达成如下条款：

一、产品名称： 。

二、产品数量： 。

三、产品价款： 。

四、产品质量要求：

甲方提供的产品必须附有国家有关部门关于该食品合格的证明文件，如有包装的产成品，其包装、标签、说明书必须齐全，必须在全效期或半效期以上，肉禽、蛋豆、水产品、生鲜、蔬菜必须鲜活、新鲜无变质，必须绿色、环保无污染，必须农家、有机无农药。产品的质量必须符合国家有关部门的质量标准，产品的产地、品牌必须正宗，如果出现质量问题或假货，必须假一赔十，并承担因此给乙方和顾客造成损害的一切法律责任。同时，乙方有权终止合同。

五、结算方式：

1、货款实行实销实结，每月_____日结清货款。乙方如有拖欠甲方货款，逾期超过_____月，甲方有权终止合同。

2、甲乙双方在规定的对账期内对账，其对账依据由甲方每次送货出具的销售单据，该销售单据上必须有乙方指定人员的查验、过磅后签收确认的签名。

六、双方责任(除严格遵守本合同其它条款外，双方还必须做到)：

甲方：

1、甲方必须在双方约定的时间内将货物送到乙方指定的地点，运输费用由甲方承担，如出现不合格、损坏的情况，由甲方负责及时调换。

2、甲方不得擅自涨价，否则乙方有权终止协议，并由甲方承担一切后果。

3、甲方配送的产品成品如果销售不畅，任何品牌的产品，随时可配合乙方调换别的产品或原价办理退货。

乙方：

1、乙方必须提前向甲方提供购货计划，及时向甲方反馈购货动向或信息。

2、乙方应及时配合甲方验收所定购的产品并签收合格的'产品。

3、按照双方约定的结算方式及时向甲方结清货款。

七、合同期限

本合同有效期限自20___年_____月_____日至20___年_____月_____日止，合同期满前_____个月内，甲乙双方协商是否续约，本合同期内，甲乙双方有特殊情况不能履约，须提前_____以书面形式通知对方，并向对方承担相应的法律责任及经济损失。

八、违约责任

任何一方如违反本合同，履约方有权向违约方索赔损失，索赔损失额不低于对方相应的销售额。

九、甲乙双方其它约定的事项：

1、酒水配送，甲方须给乙方进店费_____万元，在正式签订合同后_____日内以现金一次性付清，合同终止后_____日内乙方一次性返还甲方。

每月结算时甲方按货款_____%作乙方的返利，并现金兑现瓶盖费。

2、配送其他产品的约定事项：

十、本合同未尽事项，甲乙双方另行协商，本合同壹式两份，经双方代表签加盖公章生效，甲乙双方各执壹份。

甲方（盖章）：_______________

乙方（盖章）：___________________

甲方代表签名：_______________

乙方代表签名：___________________

地址：_______________________

地址：___________________________

电话：_______________________

电话：___________________________

传真：_______________________

传真：___________________________

日期：______年______月_____日

日期：_______年_______月_______日

面料采购合同模板1500字

随着法律意识在人们生活中不断常态化，合同已经在我们的日常生活中大量被使用。合同有利于维护其经济利益，你知道如何拟定基础的合同吗？为此，编辑花时间整理了面料采购合同模板，希望对大家有所帮助。

面料采购合同模板【篇1】

购货方(甲方)：________________

供货方(乙方)：________________

一、产品名称、颜色数量、金额、供货时间

产品名称：____________

成品有效门幅：：____________

色号：____________

单价:____________

(元/米)：____________

总金额:____________

交(提)货时间:____________

二、合同金额

1、总采购金额为：人民币____________(元)，含产品金额、包装、装卸、运输、税费等全部费用。

2、最终合同金额以乙方实际交付的货物总量结算。

三、付款方式和结算

1、签订本合同之日起____________内支付定金____________(元)。

2、甲方收到乙方交付的每笔货物及相关发票后____个工作日内交付货款。

四、合理损耗及计算方法：按合同数量交货，短溢装范围为________%。

五、交货、包装

1、交货地点：甲方指定仓库。

2、包装：乙方应将产品按照产品特性进行包装，面料纸筒内径超过____cm,门幅正负不超过____cm,外观需有供应商的制单，保证产品不被水浸、不被污染等。

六、交货期限

乙方承诺严格按照订购单约定的交货时间按期交货。如果乙方不能按时交货的，乙方应提前____天以书面形式通知甲方，需得到甲方认可后方可逾期交货。甲方在逾期交货情况下如接受所订货物仍有权保留追究乙方违约责任之权利。

七、质量标准

1、符合国内外对面料及成衣的相关质量标准、乙方提供的样品标准。

2、具体要求如下：

(1)面料上设有防水涂层，当有水分摄入时，面料上不应残留水痕、污迹，不应出现吸水等现象;涂层平整、光滑、无裂缝等，不易沾染污渍等。

(2)面料本身和涂层的硬度不应随着温度条件的改变而改变，不会因低温、暴风、暴雨等天气变化而变硬、变脆、出现裂痕等。

(3)面料本身无异味，干净、颜色纯一，与样品或色板等无色差、无油渍和其它污渍。

(4)面料无抽纱、色纱、边中差、前后断差等不良现象。

(5)面料染色无不均匀现象，包括色牢度，无掉色、相互染色等现象。

八、货品验收

1、质量异议期：

由于面料产品的特殊性，乙方在交货时须附相关检测报告，但甲方在对采购面料进行裁剪前后，发现有质量问题的均有权提出质量异议。

甲方有权对乙方交付的面料按国家标准另行委托质量检测部门进行检测，如检测出质量不合格，无论是否开裁，甲方均有权退还该批次面料。乙方无条件退还合同定金，并承担由此给甲方造成的所有损失。

2、甲方发现乙方大货面料有质量和数量问题时，应及时书面方式(书面方式包括但不限于以传真、电子邮件、电报、信函、快递方式等)提出质量异议通知。

乙方在收到甲方书面通知后，必须在____个工作日内提出补救处理方案并积极与甲方协商。如乙方过期拒不提出明确处理方案，或未与甲方就处理方案达成一致，甲方有权解除合同，并按合同追究乙方违约责任;在此情况下，甲方也有权视情况选择继续履行合同，要求乙方承担违约、赔偿责任。

九、甲方权利义务

1、及时向乙方下订单，说明所需的面料颜色、货号、数量等。

2、按照约定及时接货，如出现数量、质量等问题及时与乙方沟通。

十、乙方权利义务

1、按照甲方订单要求，及时按质足额提供产品。

2、保证产品本身质量，如发生数量、质量等问题，应及时给予调换、补货等，不得以任何理由推诿。

3、提供的辅料符合国内外相关质量标准，不得存在违禁添加剂、存在对人体有害的物质等。

十一、违约责任

1、如乙方每迟延交货一天，应按当笔货款的____%支付违约金，甲方有权从贷款中直接扣减。

2、如因面料本身数量不足、质量存在缺陷、原残等问题，导致甲方出现工期延误等情况，乙方应立即予以调换、补货等，并承担因此给甲方造成的包括给加工厂延期补偿、运输费用、诉讼费、律师费等一切经济损失。

十二、解决合同纠纷的方式

1、由当事人双方协商解决。

2、协商不成，由购货方所在地人民法院管辖处理。

十三、其它约定事项

1、双方每次供货可以传真等书面形式下订单，传真视为原件，每个订单作为本合同附件，具有同等效力。

2、本合同一式____份，双方各持____份，具有同等效力，如有未尽事宜，双方另行协商。

3、本合同自双方签字盖章后生效。

购货方：________________

单位名称(章)：________________

单位地址：________________

法定代表人：________________

委托代理人：________________

电话：________________

传真：________________

供货方：________________

单位名称(章)：________________

单位地址：________________

法定代表人：________________

委托代理人：________________

电话：________________

传真：________________

日期：________年________月________日

面料采购合同模板【篇2】

甲方：_________

乙方：_________

一、名称、货号、成份、数量、幅宽、克重、单价、金额及交货期(详见附表)：_________。

二、质量要求、技术和验收的标准：

2.1乙方根据甲方所指定的风格、手感、质地要求生产大货，以盖章的实物封样作为外观和品质检验标准。

2.2理化指标不低于国家标准(FZ/T 81007-20xx)壹等品，由于面料风格因素造成的不达标理化性能，需以附件形式经甲方确认，才视为质量符合合同规定。

2.3.乙方在货物到达甲方仓库前向甲方提供合格的检测报告。

2.4.若与本合同约定的质量标准有冲突，以国家服装质量监督检验中心(上海)的相关检测报告为依据，确定货物质量是否符合本合同的约定。

2.5特殊工艺以双方确认的封样为准，但须在订购之前告知并以书面形式提供明确的面料洗涤方法、缝制、熨烫等特别注意事项，如未提供而造成的损失均由乙方承担。

三、溢短装要求：乙方交付合格货品数量应控制在需方订购数量+3%增减范围之内。甲乙双方结算应以实际合格交付的数量为准。

四、付款方式：甲方在合同签订后五个工作日内支付货款总额的20%作为定金，甲方根据乙方提供的发货码单支付剩余80%货款(凭全额增值税发票)，以上货款以电汇的方式支付。

五、包装要求：内防水材料，外布质包装，应适合防潮、防湿，以此确保货物不受损，如上述原因造成货物质量问题由乙方承担责任。

六、交货地点及运输费用：甲方指定仓库;运费及风险由乙方承担。

七、违约责任：

7.1若产品成份、克重、纱支、质量不符合规定，乙方同意让步接收的，按双方协商价格接受结算;甲方不同意收货的部分，乙方负责包换、包退、返工，并且承担因此引起的费用。由此导致的逾期交货按逾期违约处理。 7.2因交付货品理化性能不达标未经双方书面确认，造成成品质量问题的损失由乙方承担。

7.3.甲方只接受合同订购的合格货品数量以内;到货数量超出合同订购数量3%以外的，甲方有权拒收;到货数量少于合同订购数量3%并因此造成成衣数量不够引起甲方客户索赔的，需乙方承担此部分责任。

7.4.如乙方逾期交货，甲方有权按以下计算方式收取乙方违约金：逾期1-5天的，不追究逾期责任;逾期6-15天的(含第15天),每天按逾期交付的货品总价的1%计算。同时，逾期超过15天的，甲方有权解除全部或部分合同，乙方并应就逾期交付的货物按合同双倍定金当月赔偿给甲方，该违约金甲方有权从乙方其他产品货款中扣除。

7.5.因乙方原因取消合同，乙方按合同双倍定金当月赔偿给甲方;若甲方原因取消合同，乙方有权不退还定金。

八、合同中若有产生的建议和意见，均以书面形式为准。

九、本合同未尽事宜，双方协商解决，协商不成，由甲方当地法院裁决。

十、本合同一式两份，双方各执一份，签字盖章之日起生效。

甲方：_________

乙方：_________

_________年_________月_________日

面料采购合同模板【篇3】

供方：____ 合同编号：____

需方：____ 签订地点：____

签约时间：____

一、根据中华人民共和国合同法规定，经供需双方协商一致。成交下列商品并订立本合同，需双方共同信守。

二、质量要求技术标准，供方对质量负责的条件：____颜色、风格、品质以需方样为标准;国标一等品，环保要求欧洲标准：____

1、禁用可分解芳香胺染料(不允许可分解出的致癌芳香胺);

2、甲醛含量≤75mg/KG 3、色牢度：____水、磨、干3—4级 4、PH值4.0—7.5;每色数量允许偏差+/-3%，质量检验按需方规定的正面进行检验，供方提供相应的测试报告。颜色需方确认为准，品质要求做柔软整理，手感达到认可为准，如特殊则另定。对违反GB 18401—20xx《国家纺织品基本安全技术规范》的我司将一直追溯相关责任的赔偿。

三、交(提)货地点方式及运输费用：____供方代办托运至需方，达到可以直接送货的货物量，应直送至需方仓库，运费由供方承担。

四、包装标准：____长卷包装，内衬塑料袋双层包装，正面朝内，注明品号、色号、数量等。

五、验收标准，方法及提出异议时间期限：____供方免费提供每色一米大货样布供需方确认，需方派人员对大货进行抽样或大货检验。供方对质量负责期限为交货后10个月。如布料已经裁剪后产生的质量问题如何进行赔偿，需方提供相应的数据与实样，并协商赔偿方法及标准。

六、结算方式及期限：____ 如质量，发票等异议另行处理，实际结算货款以发货数量一等品为准，二等品、另超出偏差+/-5%的数量作折扣处理。

七、如需方提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件。

八、违约责任：____任何一方违约，应向守约方支付违约金，计算方法为每单合同总价款的30%;造成经济损失的还必须赔偿另一方(包括利润)的损失。交货期延误，支付违约金，三天以内不计，超过三天，以每天扣0.5%的货款计算。超过一周交期，需方有权取消订单或提出相关损失。

九、解决合同纠纷方式：____友好协商，协商不成向需方所在地法院起诉。

十、合同生效时间：____双方盖章生效;附件以双方签字盖章有效，如需修改，须经双方协商一致，并以书面形式加以确认。

供方：____需方：____

_______年_______月_______日：____

纺织面料采购合同4

购货方：____(以下简称甲方) 合同编号：____

供货方：____ (以下简称乙方)

一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间

二、质量要求、技术标准：____按国家一等品生产，颜色、手感、品质按甲方确认的为标准。

三，交货时间，地点，方式：____

四、合理损耗及计算方法：____

五、包装标准：____

六、验收标准、方法及提出异议期限：____购货方在收货后发现质量问题立即通知供货方，供货方在得到通知后立即解决并保证不影响购货方的交期.。

七、结算方式及期限：____甲方在合同签订日支付30%定金，货到甲方仓库后天凭全额增值税发票、结款。

八、违约责任：____交货期每延迟交货壹天，每日按合同总价的2%计算违约金，由乙方支付甲方。如因数量/质量等问题因供方原因造成客户拒收货物/退货/索赔或扣款等，由乙方承担一切责任。

九 如有违约双方协商解决，协商不成，当事人双方同意由购货方所在地人民法院管辖处理。

十、其他约定事：____

甲方：____ 乙方：____

_______年_______月_______日：____

购货方：_____________（以下简称甲方）

供货方：_____________（以下简称乙方）

一、产品名称、商标、型号、数量、金额：____

二、质量要求、技术标准：____按国家一等品生产，颜色、手感、品质按国标为标准。

三、交（提）货地点：____供货方仓库。

四、合理损耗及计算方法：____按合同数量交货。

五、验收标准、方法及提出异议期限：____购货方在收货后发现质量问题立即通知供货方，供货方在得到通知后立即解决。

六、结算方式及期限：____结款后三天凭票据提货

七、违约责任：____交货期每延迟交货壹天，每日按合同总价的2%计算违约金，由供货方支付购货方。

八、解决合同纠纷的方式：____由当事人双方协商解决。协商不成，当事人双方同意由购货方所在地人民法院管辖处理。

甲方（公章）：_____________乙方（公章）：_____________

法定代表人（签字）：_____________法定代表人（签字）：_____________

_________年____月____日_________年____月____日

面料采购合同模板【篇4】

买方:____________

供应商:____________

签约地点:____________

一、产品名称、商标、型号、制造商、数量、金额、交货时间:产品名称

色数

成品有效宽度

数量(m)

单价

(元/米)

总金额

交货时间和数量

合计人民币:____________合计:____________万元

1013色

300米

备注:以实际米数结算

二.质量要求和技术标准:产品按国家一级产品生产，颜色、手感、质量由我公司决定。

三.交货地点和方式(提货):供应商的仓库。

四.合理损耗及计算方法:按合同数量发货，短溢范围为0 ~+3%。

w五.包装标准、包装材料的供应和回收:卷布包装尺寸可变，内衬塑料袋，长度30米以上，允许交货量为0～+3%。

六.提出异议的验收标准、方法和期限:买方收到货物后应立即通知供应商质量问题，供应商收到通知后应立即通知

七.结算方式及期限:货物到达买方仓库，后天以全额增值税发票结算货款。

八.违约责任:每延迟交货一天，每天按合同总价的2%计算违约金，由供方支付给买方。如因数量/质量等问题，因供应商原因导致客户拒收货物/退货/索赔或扣款，供应商应承担全部责任。

九.合同争议的解决方式:双方协商解决。协商不成的，双方同意由买方所在地人民法院处理。

十.其他商定事项:

十一.合同有效期:____________至____________

买方:____________供应商:____________

公司地址:____________

法定代表人:____________法人代表:____________

电:____________电:____________

面料采购合同模板【篇5】

买方：_________（以下简称甲方）

供应商：_________（以下简称乙方）

一、产品名称、商标、型号、制造商、数量、金额、交货时间：产品名称

备注：以实际米数结算

二·质量要求和技术标准：产品按国家一级产品生产，颜色、手感、质量由我公司决定。

三·交货地点和方式（提货）：供应商的仓库。

四·合理损耗及计算方法：按合同数量发货，短溢范围为0~+3%。

5·包装标准、包装材料的供应和回收：卷布包装尺寸可变，内衬塑料袋，长度30米以上，允许交货量为0～+3%。

不及物动词提出异议的验收标准、方法和期限：买方收到货物后，如有质量问题应立即通知供应商，供应商收到通知后应立即解决问题，并保证买方的交货日期不受影响。

七·结算方式及期限：货物到达买方仓库，后天以全额增值税发票结算货款。

八·违约责任：每延迟一天交货，每天按合同总价的2%计算违约金，由供方支付给买方。如因数量/质量等问题，因供应商原因导致客户拒收货物/退货/索赔或扣款，供应商应承担全部责任。

九·合同争议的解决方式：双方协商解决。协商不成的，双方同意由买方所在地人民法院处理。

十·其他商定事项：

十一·合同有效期：______至______

甲方（公章）：_______乙方（公章）：________

法定代表人（签名）：__________________________________________________________________________________

在______________________________________________________________________________

面料采购合同模板【篇6】

甲方：________________乙方：________________甲、乙双方就工服制作业务签订以下合同，共同遵守。

第一条、产品名称、价格、数量后附详细报价单。此价格经双方认可，作为本合同的附件。

第二条、交货地点及时间

1、地点：________________________________

2、时间：自本合同签订且乙方收到预付款后____日内。

第三条、加工形式

1、乙方根据甲方要求提供服装款式及面料样品，经双方确认后，再进行批量生产。

2、采取乙方包工包料并提供全部辅料的方式。

3、货物到达甲方指定地点后，甲乙双方依据订货清单进行清点验收，并办理交接签字手续。

第四条、甲方责任

1、甲方通过服装款式及面料后，在合同生效及执行过程中不得擅自更改。

2、甲方定好量体时间，保证人员齐全。

3、按此合同付款日期，按时付款。

第五条、乙方责任

1、乙方须保证产品质量，如有制作问题，乙方须负责修改。

2、按此合同交货日期，按时交货。如未按时交货，甲方将扣除乙方千分之二每日的货款作为违约金。

第六条、结算方式

1、支票结算。此合同签订后____日内，甲方须预付百分之五十的货款给乙方。

2、终结付款额，依据实际制衣件数，经双方认可后的款额支付。

3、甲方收到乙方全部货物并验收合格后，须在____日内付清乙方全部货款。如有延误，每日须加付千分之二的滞纳金。

第七条，本合同有效期自签订之日起生效，到全部货款结清之日为止。

第八条，此合同经双方签字盖章后生效。如有一方在有效期内欲终止合同，需赔偿对方百分之三十的货款作为违约金。本合同一式两份，双方各执一份。甲方业务代表：________________ 乙方业务代表：________________甲 方 盖 章：________________乙 方 盖 章：____日 期：________年____月____日____日 期：________年____月____日

面料采购合同模板【篇7】

购货方：_______（以下简称甲方） 合同编号：_______

供货方：_______（以下简称乙方） 签定地点：_______

一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间

产品名称_______

色号_______

成品有效门幅_______

数量(米)_______

单价_______

(元/米)_______

总金额_______

交(提)货时间及数量_______

合计人民币： 合计：_______ 米_______ 元

备注：以实际米数结算

二、质量要求、技术标准：按国家一等品生产，颜色、手感、品质按我司确认的为标准。

三、交(提)货地点、方式：供货方仓库。

四、合理损耗及计算方法：按合同数量交货，短溢装范围为0～+3%。

五、包装标准、包装物的供应和回收：卷筒布包装不定码，内衬塑料袋，段长30米以上，交货数量允许0～+3%。

六、验收标准、方法及提出异议期限：购货方在收货后发现质量问题立即通知供货方，供货方在得到通知后立即

七、结算方式及期限：货到购货方仓库后天凭全额增值税发票 结款。

八、违约责任：交货期每延迟交货壹天，每日按合同总价的2%计算违约金，由供货方支付购货方。如因数量/质量等问题因供方原因造成客户拒收货物/退货/索赔或扣款等，由供方承担一切责任。

九、解决合同纠纷的方式：由当事人双方协商解决。协商不成，当事人双方同意由购货方所在地人民法院管辖处理。

十、其他约定事项：

十一、合同有效期限：_______ 年_______ 月 _______日至_______ 年_______ 月_______ 日

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

面料采购合同模板【篇8】

买方（甲方）：____________

供应商（乙方）：____________

一、产品名称、颜色、数量、金额、交货时间：

二·合同金额：

1·采购总额为_________人民币，包括产品金额、包装、装卸、运输、税费等所有费用。

2·最终合同金额以乙方实际交付的货物总额结算··

三·支付方式和结算：

1·从签署本合同之日起

2·甲方收到乙方交付的每一件货物及相关发票后，

四·合理损耗及计算方法：按合同数量发货，短溢范围为0~+1%。

交付、包装和验收：

1·交货地点：甲方指定的仓库··

2·包装：乙方应根据产品的特点进行包装，以确保产品不被淹没或污染。

3·甲方应在收货前检查产品数量，并对产品的颜色和质量进行随机抽查。如果发现颜色和质量与协议不符，甲方有权拒绝接收货物，乙方应在天内更换。

质量标准：

1·符合国内外面料和服装的相关质量标准。

2·具体要求如下：

（1）面料本身无异味，干净，颜色一致，与样品或色板无色差，无油污和其他污渍，不应残留水印或污渍。

（2）面料无抽纱、色纱、边中差、前后断裂等不良现象。

（3）织物染色无不匀，包括色牢度、褪色、互染。

（4）面料要满米，无短码，无布次。

七·乙方的权利和义务：

1、根据甲方订单要求，按时足额提供产品。

2、为保证产品本身的质量，如数量、质量等问题，应给予及时更换、补货等。，不得以任何理由推脱。

3、提供的辅料符合国内外相关质量标准，不得有禁用的添加剂或对人体有害的物质。

八、解决合同纠纷的方式：

1·由双方协商解决。

2·协商不成的，由买方所在地人民法院处理。

本合同一式两份，双方各执一份，具有同等效力。如有未尽事宜，双方另行协商并达成书面补充协议。本补充协议与本合同如有不符，以本补充协议为准。本合同经双方签字盖章后生效。

甲方（公章）：_______乙方（公章）：________

日期：_________日期：_________

面料采购合同模板【篇9】

面料采购合同范本篇1

甲方：________________乙方：________________甲、乙双方就工服制作业务签订以下合同，共同遵守。

第一条、产品名称、价格、数量后附详细报价单。此价格经双方认可，作为本合同的附件。

第二条、交货地点及时间

1、地点：________________________________

2、时间：自本合同签订且乙方收到预付款后____日内。

第三条、加工形式

1、乙方根据甲方要求提供服装款式及面料样品，经双方确认后，再进行批量生产。

2、采取乙方包工包料并提供全部辅料的方式。

3、货物到达甲方指定地点后，甲乙双方依据订货清单进行清点验收，并办理交接签字手续。

第四条、甲方责任

1、甲方通过服装款式及面料后，在合同生效及执行过程中不得擅自更改。

2、甲方定好量体时间，保证人员齐全。

3、按此合同付款日期，按时付款。

第五条、乙方责任

1、乙方须保证产品质量，如有制作问题，乙方须负责修改。

2、按此合同交货日期，按时交货。如未按时交货，甲方将扣除乙方千分之二每日的货款作为违约金。

第六条、结算方式

1、支票结算。此合同签订后____日内，甲方须预付百分之五十的货款给乙方。

2、终结付款额，依据实际制衣件数，经双方认可后的款额支付。

3、甲方收到乙方全部货物并验收合格后，须在____日内付清乙方全部货款。如有延误，每日须加付千分之二的滞纳金。

第七条，本合同有效期自签订之日起生效，到全部货款结清之日为止。

第八条，此合同经双方签字盖章后生效。如有一方在有效期内欲终止合同，需赔偿对方百分之三十的货款作为违约金。本合同一式两份，双方各执一份。甲方业务代表：________________ 乙方业务代表：________________甲方盖章：________________乙方盖章：____

日期：________年____月____日____ 日期：________年____月____日

面料采购合同范本篇2

合同编号：118824

供方：(以下简称甲方)_______

需方：(以下简称乙方)_______

签订时间：

一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量：产品规格计量单位数量单价总金额交(提)货时间及数量

合计

合计人民币金额(大写)

二、质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限

三、交(提)货地点、方式

四、运输方式及到达站港和费用负担

五、合理损耗及计算方法

六、包装标准、包装物的供应与回收

七、验收标准、方法及提出异议期限

八、随机备品、配件工具数量及供应办法

九、结算方式及期限

十、如需提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件。

十一、违约责任

十二、解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，双方同意由____市仲裁委员会仲裁(当事人双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。

十三、其它约定事项

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

________年____月____日________年____月____日

面料采购合同范本篇3

购货方：_______（以下简称甲方） 合同编号：_______

供货方：_______（以下简称乙方） 签定地点：_______

一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间

产品名称_______

色号_______

成品有效门幅_______

数量(米)_______

单价_______

(元/米)_______

总金额_______

交(提)货时间及数量_______

合计人民币： 合计：_______ 米_______ 元

备注：以实际米数结算

二、质量要求、技术标准：按国家一等品生产，颜色、手感、品质按我司确认的为标准。

三、交(提)货地点、方式：供货方仓库。

四、合理损耗及计算方法：按合同数量交货，短溢装范围为0～+3%。

五、包装标准、包装物的供应和回收：卷筒布包装不定码，内衬塑料袋，段长30米以上，交货数量允许0～+3%。

六、验收标准、方法及提出异议期限：购货方在收货后发现质量问题立即通知供货方，供货方在得到通知后立即

七、结算方式及期限：货到购货方仓库后天凭全额增值税发票 结款。

八、违约责任：交货期每延迟交货壹天，每日按合同总价的2%计算违约金，由供货方支付购货方。如因数量/质量等问题因供方原因造成客户拒收货物/退货/索赔或扣款等，由供方承担一切责任。

九、解决合同纠纷的方式：由当事人双方协商解决。协商不成，当事人双方同意由购货方所在地人民法院管辖处理。

十、其他约定事项：

十一、合同有效期限：_______ 年_______ 月 _______日至_______ 年_______ 月_______ 日

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

面料采购合同范本篇4

买方:____________

供应商:____________

签约地点:____________

一、产品名称、商标、型号、制造商、数量、金额、交货时间:产品名称

色数

成品有效宽度

数量(m)

单价

(元/米)

总金额

交货时间和数量

合计人民币:____________合计:____________万元

1013色

300米

备注:以实际米数结算

二.质量要求和技术标准:产品按国家一级产品生产，颜色、手感、质量由我公司决定。

三.交货地点和方式(提货):供应商的仓库。

四.合理损耗及计算方法:按合同数量发货，短溢范围为0 ~+3%。

w五.包装标准、包装材料的供应和回收:卷布包装尺寸可变，内衬塑料袋，长度30米以上，允许交货量为0～+3%。

六.提出异议的验收标准、方法和期限:买方收到货物后应立即通知供应商质量问题，供应商收到通知后应立即通知

七.结算方式及期限:货物到达买方仓库，后天以全额增值税发票结算货款。

八.违约责任:每延迟交货一天，每天按合同总价的2%计算违约金，由供方支付给买方。如因数量/质量等问题，因供应商原因导致客户拒收货物/退货/索赔或扣款，供应商应承担全部责任。

九.合同争议的解决方式:双方协商解决。协商不成的，双方同意由买方所在地人民法院处理。

十.其他商定事项:

十一.合同有效期:____________至____________

买方:____________供应商:____________

公司地址:____________

法定代表人:____________法人代表:____________

电:____________电:____________

面料采购合同范本篇5

一、双方当事人

购货方(甲方)：

供货方(乙方)：

二、合同金额：

1、总采购金额为：人民币元，含产品金额、包装、装卸、运输、税费等全部费用。 2、最终合同金额以乙方实际交付的货物总量结算。

三、付款方式和结算：

1、签订本合同之日起内支付定金

五、交货、包装及验收：

1、 交货地点：甲方指定仓库。

2、 包装：乙方应将产品按照产品特性进行包装，保证产品不被水浸、不被污染等。

3、 甲方收货前就产品的数量进行清点，对于产品的颜色、质量等进行随机抽查。如发现颜色、质量等不符合约定，甲方有权拒绝收货，乙方应在 日内进行调换。

六、质量标准：

1、符合国内外对面料及成衣的相关质量标准、乙方提供的样品标准。

2、具体要求如下：

(1)面料上设有防水涂层，当有水分摄入时，面料上不应残留水痕、污迹，不应出现吸水等现象;涂层平整、光滑、无裂缝等，不易沾染污渍等。

(2)面料本身和涂层的硬度不应随着温度条件的改变而改变，不会因低温、暴风、暴雨等天气变化而变硬、变脆、出现裂痕等;

(3)面料本身无异味，干净、颜色纯一，与样品或色板等无色差、无油渍和其它污渍。

(4)面料无抽纱、色纱、边中差、前后断差等不良现象。

(5)面料染色无不均匀现象，包括色牢度，无掉色、相互染色等现象。

七、甲方权利义务：

1、及时向乙方下订单，说明所需的面料颜色、货号、数量等。

2、按照约定及时接货，如出现数量、质量等问题及时与乙方沟通。

八、乙方权利义务;

1、按照甲方订单要求，及时按质足额提供产品。

2、保证产品本身质量，如发生数量、质量等问题，应及时给予调换、补货等，不得以任何理由推诿。

3、提供的辅料符合国内外相关质量标准，不得存在违禁添加剂、存在对人体有害的物质等。

九、违约责任：

1、如乙方每迟延交货一天，应按当笔货款的1%支付违约金，甲方有权从贷款中直接扣减。

2、如因面料本身数量不足、质量存在缺陷、原残等问题，导致甲方出现工期延误等情况，乙方应立即予以调换、 补货等，并承担因此给甲方造成的包括给加工厂延期补偿、运输费用、诉讼费、律师费等一切经济损失。

十、解决合同纠纷的方式：

1、由当事人双方协商解决。

2、协商不成，由购货方所在地人民法院管辖处理。

十一、其它约定事项

1、双方每次供货可以传真等书面形式下订单，传真视为原件，每个订单作为本合同附件，具有同等效力。

2、本合同一式两份，双方各持一份，具有同等效力，如有未尽事宜，双方另行协商并达成书面补充协议。如补充协议与本合同不符的，以补充协议为准。

3、本合同自双方签字盖章后生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

面料采购合同范本篇6

买方：_________（以下简称甲方）

供应商：_________（以下简称乙方）

一、产品名称、商标、型号、制造商、数量、金额、交货时间：产品名称

备注：以实际米数结算

二·质量要求和技术标准：产品按国家一级产品生产，颜色、手感、质量由我公司决定。

三·交货地点和方式（提货）：供应商的仓库。

四·合理损耗及计算方法：按合同数量发货，短溢范围为0~+3%。

5·包装标准、包装材料的供应和回收：卷布包装尺寸可变，内衬塑料袋，长度30米以上，允许交货量为0～+3%。

不及物动词提出异议的验收标准、方法和期限：买方收到货物后，如有质量问题应立即通知供应商，供应商收到通知后应立即解决问题，并保证买方的交货日期不受影响。

七·结算方式及期限：货物到达买方仓库，后天以全额增值税发票结算货款。

八·违约责任：每延迟一天交货，每天按合同总价的2%计算违约金，由供方支付给买方。如因数量/质量等问题，因供应商原因导致客户拒收货物/退货/索赔或扣款，供应商应承担全部责任。

九·合同争议的解决方式：双方协商解决。协商不成的，双方同意由买方所在地人民法院处理。

十·其他商定事项：

十一·合同有效期：______至______

甲方（公章）：_______乙方（公章）：________

法定代表人（签名）：__________________________________________________________________________________

在______________________________________________________________________________

面料采购合同范本篇7

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》，经友好协商，就甲方订购乙方产品事宜达成协议如下，双方共同遵守：

第一条、产品名称、规格（长×宽×高）、用纸、定量

甲方按月通知。

第二条、合同期限：

__________________年_______月________日到_________年_________月_______日止。

第三条、交货地点：

甲方单位仓库（呼市地区）。

第四条、包装要求：

每捆10个纸箱，包装牢固，运输途中货物不得外漏，保证货物在运抵交货时无污染、无破损、无变质。

第五条、费用负担：

运输费、包装费、保险费、装卸费由乙方负担。

第六条、验收：

在甲方指定的收货单位仓库验收。甲乙双方对货物的品种、数量、规格、质量按合同要求进行验收，每批抽检货物总量的1%。现场发现品种、规格、数量、质量不符合合同要求的，甲方收货单位有权拒收，由乙方直接运回；如在使用当中发现质量、规格等不合格问题时，甲方应及时通知乙方，乙方应于接到通知后派员核验，乙方逾期不派员核验，视为认可。

第七条、技术指标：

1、纸板尺寸及压痕尺寸按甲方要求进行。压痕宽度五层不大于17mm，三层不大于12mm，压线规正，折线居中，尺寸标准，压痕均匀透实，反折效果好。纸板对角线之差小于3.5mm，五层纸板厚度大于7mm，摇盖180°反折5次以上面、里纸无裂缝。

2、同规格纸板色差保持一致。纸板面纸应重施胶使其具抗水性能，纸板无翘曲，无脱胶气泡现象，切边光滑整齐。纸板强度按国家纸箱2类标准执行。

3、其它执行国家有关规定、标准。

第八条、价格：

价格为含税（17%）价

第九条、结算方式及期限：

以转帐结算，货款应按月承付。货到验收合格后，每月25日前乙方开据当月送货的增值税发票，甲方在次月月底前承付本月90%以上货款（若有特殊清况双方协商后确定货款承付日期），其余货款在下月付清。

第十条、违约责任：

甲方违约责任：

甲方延期承付货款，按延期付款金额银行同期活期存款利率，从延期付款之日起计算利息，向乙方赔偿违约金。

乙方违约责任：

1、乙方逾期交货，每逾期一日，按逾期交货部分货款的5%，按日向甲方支付违约金，造成甲方停产的，乙方应向甲方支付本批货款总额的100%的违约金。

2、乙方不能按期交货时，应于甲方提供月生产、供货计划后五日内，书面向甲方声明，如未按时声明，每逾期一日，按不能交货金额的10%向甲方支付违约金。

3、在使用中发现的不合格品，乙方应在下次发货时先行补足不合格部分，运回不合格产品，所发生的一切费用均由乙方负担。

第十一条、其他事项：

1、违约金应在七个工作日内向对方支付，逾期不支付的，按未支付违约金金额银行同期活期存款利率计算，加付违约金。违约金也可以直接从货款中扣除，不足部分，按上述约定执行。

2、如遇特大自然灾害或发生政策性变化（用箱单位）和人力不可抗拒的因素，双方可共同协商变更、或者解除合同。

第十二条、单方面终止

乙方如想单方面终止合同，须提前60天以书面形式向甲方提出。

第十三条、争议解决

本合同在履行中发生争议时，双方应协商解决，协商不成时，任何一方都可以向合同签订地相关部门仲裁或人民法院起诉。

第十四条、合同文本

本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效率。

第十五条、生效日期

本合同从签字之日起生效。

甲方：________________

代表人：________________

_____年_____月_____日

乙方：________________

____年____月____日

面料采购合同模板【篇10】

供方：(以下简称甲方)_______

需方：(以下简称乙方)_______

签订时间：

一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量： 产品规格 计量单位 数量 单价 总金额 交(提)货时间及数量

合计

合计人民币金额(大写)

二、质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限

三、交(提)货地点、方式

四、运输方式及到达站港和费用负担

五、合理损耗及计算方法

六、包装标准、包装物的供应与回收

七、验收标准、方法及提出异议期限

八、随机备品、配件工具数量及供应办法

九、结算方式及期限

十、如需提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件。

十

一、违约责任

十

二、解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，双方同意由____市仲裁委员会仲裁(当事人双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。

十

三、其它约定事项

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

________年____月____日 ________年____月____日

面料采购合同模板【篇11】

《服装面料采购合同》示范第一条根据国家有关法律法规，甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，签订如下面料采购合同，双方共同遵守：

一、甲方应按订单所列内容向乙方采购所需货物（详见合同附件），乙方应按订单所列内容供货。

二、交货期限：

乙方承诺严格按照订单约定的交货时间按期交货。如果乙方未能按时交货，乙方应提前10天书面通知甲方，甲方应在延迟交货前批准交货。如果甲方接受延期交货的订单，仍有权要求乙方承担违约责任。

三·质量要求：

膨体织物的缩水率不得超过3%，有害物质不得超标。乙方严格遵守&ldquo确认样品&rdquo质地，&ldquo色卡确认板&rdquo大货生产的颜色。交付的面料应符合GB18401《纺织产品国家通用安全技术规范》A类标准的要求（主要检验项目为：强力、色牢度、PH、甲醛、偶氮染料、可分解芳香胺等。）·

四·货物验收：

1·乙方应提前五天书面通知甲方相关负责人员验收散装面料。如果乙方生产的面料不符合国家检测标准和甲方的质量要求，甲方有权拒绝收货。由此造成的一切经济损失由乙方承担··验收不合格后，乙方应立即安排返工或重新生产织物，如果因此乙方未能按时交货，则应按第2款交货。

2·质量异议期：由于面料产品的特殊性，如甲方在裁剪所购面料前发现任何质量问题，甲方有权提出质量异议。甲方有权委托其他质检部门对乙方交付的面料按照国家标准进行检验。如发现质量不合格，甲方有权退回该批面料。乙方应无条件返还合同保证金，并承担给甲方造成的一切损失··如甲方在切割所购面料后发现质量问题，一切损失由甲方自行承担。

3·甲方发现乙方散装面料存在质量和数量问题时，应及时以书面形式（包括但不限于传真、电子邮件、电报、信函和快递等）发出质量异议通知。）·乙方收到甲方书面通知后，必须在一个工作日内提出补救处理方案，并积极与甲方协商。逾期拒不提出明确的处理方案，或者未能与甲方就处理方案达成协议的，甲方有权解除合同，并根据合同第八条追究乙方的违约责任；在这种情况下，甲方也有权视情况选择继续履行合同，并要求乙方承担违约责任和赔偿。

交货数量：

甲方可接受超过约定数量3%的散装货物，但实际交付数量不得少于约定数量。

不及物动词交付方式：

乙方应根据甲方的交货数据要求，将散装面料交付至甲方指定的交货地点（甲方应通过传真、电子邮件、电报、信函等书面文件指定交货地点）。交货时，乙方应在交货清单上注明订单编号、付款编号、颜色编号、布类、克重、颜色、筒数和货物数量。

七·付款条件：

甲乙双方签订采购订单后7个工作日内，甲方应向乙方支付采购订单总价款作为定金；甲方向乙方支付总价后，乙方应向甲方交付合同货物；甲方应在乙方合同货物交付给甲方后天内将总价的余额支付给乙方··如甲方未能按时付款，将被视为甲方违约，并承担相关违约赔偿责任。

八·违约责任：

逾期超过5天（含5天），乙方承担合同总价的5%作为违约金；逾期超过10天（含10天），乙方承担合同总价的10%作为违约金；如果交货时间超过15天，甲方有权选择终止本合同，或选择继续履行合同，但同时要求乙方承担违约责任。甲乙双方必须严格履行本合同。如因违约导致本合同无法继续履行，违约方将赔偿合同总价的30%作为违约金。

九·本合同引起的任何争议应由双方协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起民事诉讼解决争议。

十·本合同一式两份，双方各执一份。自双方签字之日起生效。

甲方（公章）：_______乙方（公章）：________

法定代表人（签名）：__________________________________________________________________________________

在______________________________________________________________________________

面料采购合同模板【篇12】

甲方(买方):_________

乙方(卖方):_________

甲乙双方根据国家有关法律规定，在平等自愿、协商一致的基础上，订立如下面料采购合同，双方共同遵守：

一、甲方按订购单(详见合同附件)所列内容向乙方购买所需货物，乙方按订购单所列内容供货。

二、 交货期限：

乙方承诺严格按照订购单约定的交货时间按期交货。如果乙方不能按时交货的，乙方应提前5天以书面形式通知甲方，需得到甲方认可后方可逾期交货。甲方在逾期交货情况下如接受所订货物仍有权保留追究乙方违约责任之权利。

三、 品质要求：

乙方严格按照甲方持有的乙方样品为标准。交货面料要符合《国家纺织产品基本安全技术规范》及质量与甲方持有的样品一致。不可有色差，克重，幅度与样品注明情况一致，不可有抽纱，光泽度要好。如果乙方生产的面料没有达到国家检测标准和甲方的质量要求，甲方有权拒绝收货。由此造成的经济损失全部由乙方承担。

四、 货品验收：

1、 质量异议期：

由于面料产品的'特殊性，乙方在交货时须附相关检测报告，但甲方在对采购面料进行裁剪前后，发现有质量问题的均有权提出质量异议。甲方有权对乙方交付的面料按国家标准另行委托质量检测部门进行检测，如检测出质量不合格，无论是否开裁，甲方均有权退还该批次面料。乙方无条件退还合同定金，并承担由此给甲方造成的所有损失。

2、 甲方发现乙方大货面料有质量和数量问题时，应及时书面方式(书面方式包括但不限于以传真、电子邮件、电报、信函、快递方式等)提出质量异议通知。乙方在收到甲方书面通知后，必须在1个工作日内提出补救处理方案并积极与甲方协商。如乙方过期拒不提出明确处理方案，或未与甲方就处理方案达成一致，甲方有权解除合同，并按合同第八条追究乙方违约责任;在此情况下，甲方也有权视情况选择继续履行合同，要求乙方承担违约、赔偿责任。

五、 交货数量：

甲方可接受超出约定数量2%的大货货品，但实际交货数量不能少于约定数量。如果乙方因故不能按约定数量交货的，乙方应提前10天以书面形式通知甲方，得到甲方认可后方可交货。

六、 交货方式：

乙方按照甲方的交货资料要求，把大货面料送交至甲方指定的交货地点(甲方以传真、电子邮件、电报、信函等书面文件指定交货地点)。乙方交货时应在交货清单上注明单号和货物的款号、色号、布种、克重、颜色、缸号以及数量。

七、 付款方式：

甲方付款后，将付款凭证传真至乙方后，乙方按合同要求发货。

八、违约责任：

逾期交货达到5天以上(含5天)，乙方将承担合同总价款金额5%的违约金;逾期交货达到10天以上(含10天)，乙方将承担合同总价款总金额10%的违约金;逾交货期超过15天甲方则有权选择解除本合同，或者选择继续履行合同但同时要求乙方承担违约责任。甲乙双方必须严格履行本合同，若因违约造成本合同无法继续履行，违约方将赔偿合同总价款的30%违约金。违约金不足弥补损失的，违约方还应进行赔偿。

因本合同发生纠纷，双方协商解决。如协商不成，任何一方可向甲方所在地人民法院提起民事诉讼解决纠纷。

九、 本合同一式贰份，双方各执壹份。自双方签订之日起产生法律 效力。本合同附件表格(订购单)是合同的组成部份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

服装采购合同模板1500字

随着时间的推移，为了让合作能够更加规范化，合同的签订必不可少，如何写出一份详细且合理的合同呢？一起合同网为您整理了“服装采购合同模板”的相关内容希望对您有所帮助，文章内容只供参考学习！

服装采购合同模板 篇1

甲方：

乙方：

甲乙双方就服装制作业务签订以下合同，共同遵守。

第一条，产品名称、价格、数量。

品名

数量

单价

金额

备注

第二条，交货地点及时间。

1地点：

2时间：自本合同签订且乙方收到预付款后20日内。

3 预付款：预付款20万元，其余款项于量体完后一次性付清。

第三条，加工形式。

1 乙方根据甲方要求提供服装款式及面料样品，经双方确认后，再进行批量生产。

2 采取乙方包工包料并提供全部辅料的方式。

3货物到达甲方指定地点后，甲乙双方依据订货清单进行清点验收，并办理交接签字手续。

第四条，甲方责任。

1甲方通过服装款式及面料后，在合同生效及执行过程中不得擅自更改。

2 甲方定好量体时间，保证人员齐全。

3 按此合同付款日期，按时付款。

第五条，乙方责任。

1 乙方须保证产品质量，如有制作问题，乙方须负责修改。

2 按此合同交货日期，按时交货。如未按时交货，甲方将扣除乙方千分之二/每日的货款作为违约金。

第六条，本合同有效期自签订之日起生效，到全部货款结清之日为止。

第七条，此合同经双方签字盖章后生效。如有一方在有效期内欲终止合同，需赔偿对方百分之三十的货款作为违约金。本合同一式两份，双方各执一份。

甲方签字： 乙方业务代表：

乙方单位盖章：

账号：

开户行：

行号：

签订日期：

出卖人：__________________________（以下简称甲方）

买受人：__________________________（以下简称乙方）

第一条 经甲乙双方协商交易活动，必须履行本合同条款。具体品类（种），需签订要货成交单，并作为本购销合同的附件；本合同中的未尽事宜经双方协商需补充的条款可另附协议书，亦视为合同附件。合同附件与本合同具有同等效力。

签订成交单，除上级规定按计划分配成交外，其余商品一律采取自由选购，看样成交的方式。

第二条 合同签订后，不得擅自变更和解除。如甲方遇不可抗拒的原因，确实无法履行合同；乙方因市场发生骤变或不能防止的原因，经双方协商同意后，在不影响国家计划的原则下，确需变更合同时，可予变更或解除合同。但提出方应提前通知对方，并将“合同变更通知单”寄给对方，办理变更或解除合同的.手续。

按乙方指定花色、品种、规格生产的商品，在安排生产后，双方都需要严格执行合同。如需变更，由此而产生的损失，乙方负担；如甲方不能按期、按质、按量按指定要求履行合同，其损失，甲方负担。

第三条 成交单中的商品价格，必须遵守国家有关物价管理的规定。有些商品双方亦可协商优惠办法；已放开的商品价格由双方协商定价。

在签订合同时，确定价格有困难，可以暂定价格成交，上下幅度双方商定。

国家定价的商品，在合同规定的交（提）货期限的，如遇国家或地方行政部门调整价格，按交货（指运出）时的价格执行。

逾期交货的，如遇价格上调时，按原价执行；遇价格下调时，按新价执行。逾期提货的，遇价格上调时，按新价执行，遇价格下调时，按原价执行。由于调整价格而发生的罴郏?合??搅硇薪崴恪?

第四条 对异地的商品调拨价格，均为车、船交货价、装车、装船以前的费用，由甲方负担，如装车、装船费与运费列在一张单据不能分割的，由乙方负担；对同城要货单位（包括外省驻本地单位）就厂就库直拨商品由工厂送货或乙方自提。对运费负担，也可按双方协商的办法办理。

第五条 各类商品质量标准，甲方应从对乙方负责和维护消费者利益出发，严格执行合同规定的质量标准。认真检验，严格把关，保证商品质量。

第六条 商品包装，必须牢固，甲方应保障商品在运输途中的安全。乙方对商品包装有特殊要求，双方应在具体合同中注明，增加的包装费用，由乙方负担。

第七条 商品调拨，应做到均衡、及时。对合同期内的商品可考虑按3：3：4的比例分批发货；季节性商品按承运部门所规定的最迟、最早日期一次发货；当令商品，零配件和数量较少的品种，可一次发货。执行可在合同期的前7天或延后10天内开单调拨（库存商品按开单日，工厂直送的按车站、码头收货日为准）。

受交通运输影响或其他特殊原因造成延期及乙方要求暂缓发货（暂缓期宜在30天以内）的，不作延误合同处理。

异地调拨，均由甲方代发货，如乙方自提，应持加盖财务印章自提证明；同城调拨，除工厂直送部分外，均由乙方在货款结算后7天内自提，（遇节假日顺延），超期未提部分，由乙方负责仓储费用。

第八条 对有有效期限的商品，其有效期在2／3以上的，甲方可以发货；有效期在2／3以下的，甲方应征得乙方同意才能发货。

第九条 甲方应按乙方确定的合理运输路线、工具、到达站（港）委托承运单位发运，力求装足容量或吨位，以节约费用。

如一方需要变更运输路线、工具、到达站时，应及时通知对方，并进行协商，取得一致意见后，再办理发运，由此而影响合同期限，不以违约处理。

第十条 商品从取得发运证明起，所有权即属乙方。在运输途中发生的丢失、短少、残损等责任事故，由乙方负责向承运部门交涉赔偿，需要甲方协助时，甲方应积极提供有关资料。乙方（包括中转单位，下同）在接收商品时，必须派人到现场监督，清点大件，检查样装，如发现问题，应及时向承运部门索取规定的记录和证明并立即详细检查，及时向有关责任方提出索赔；若因有关单据未能随货同行，货到后，乙方可先向承运部门具结接收，同时，立即通知甲方，甲方在接到通知后5日内答复；属于多发、错运商品，乙方应做好详细记录，妥为保管，收货后10日内通知甲方，不能自行动用，因此而发生的一切费用由甲方负担。

第十一条 商品的外包装完整，发现溢缺、残损串错和商品质量等问题，在货到半年内（贵重商品在7天内）责任确属甲方的，乙方可向甲方提出查询。

发现商品霉烂变质，应在60天内通知甲方，经双方共同研究，明确责任，损失由责任方负担。

接收进口商品和外贸库存转内销的商品，因关系到外贸查询，查询期为乙方收货后的60天，逾期甲方不再受理。

乙方向甲方提出查询时，应填写“查询单”，一货一单，不要混列。查询单的内容应包括唛头、品名、规格、单价、装箱单、开单日期、到货日期、溢缺数量、残损程度、合同号码、生产厂名、调拨单号等资料，并保留实物；甲方接到“查询单”后，10日内作出答复，要在30天内处理完毕。

为减少部分查询业务，凡一张调拨单所列一个品种损溢在2元以下、残损在5元以下均不做查询处理（零件除外）。对笨重商品的查询（如缝纫机头、部件等的残品）乙方将残品直接寄运工厂，查询单寄交甲方并在单上注明寄运日期。

第十二条 商品货款、运杂费等款项的结算，购销双方应按中国人民银行结算办法规定，商定适宜的结算方式，及时妥善办理。

货款结算中，要遵守结算纪律，坚持“钱货两清”原则，分期付款应在成交单上注明。有固定购销关系的国营、供销合作社商业企业，异地货款结算可采用“托收承付”结算方式；对情况不明的交易单位，可采用信用证结算方式，或先收款后付货。

第十三条 甲、乙双方的任何一方有违约行为的，应负违约责任并向对方支付违约金。因违约使对方遭受损失的，如违约金不足以抵补损失时，还应支付赔偿金以补偿其差额。

1．甲、乙双方所签订的具体合同要求，一方未能履行或未能完全履行合同时，应向对方支付违约合同货款总值1％的违约金。但如双方协商办理变更或解除合同手续的，不按违约处理。

2．自提商品，甲方未能按期发货，应负逾期交货责任，并承担乙方因此而支付的实际费用；乙方未按期提货，应按中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期提货部分货款总值计算，向甲方偿付逾期提货的违约金，并承担甲方实际支付的保管费用。

3．甲方提前交货和多交，错发货而造成乙方在代保管期内实际支付费用，应由甲方负担，乙方逾期付款的，应按照人民银行有关逾期付款的规定，向甲方偿付逾期付款违约金。

4．对应偿付的违约金，赔偿金，保管、保养费用和各种经济损，失，应在明确责任后，10天内主动汇给对方，否则，按逾期付款处理，但任何一方不得自行用扣发货物或扣付货款充抵。

第十四条 甲、乙两方履行合同，发生纠纷时，应本着照顾大局，相互谅解的精神，及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向工商管理行政部门申请仲裁，也可向人民法院起诉。

第十五条 本合同一式4份，甲、乙两方各执2份，并送交当地人民银行及有关部门，监督执行。

第十六条 本合同（协议）双方签章，依法生效，有效期为1年，期满双方如无异议，合同自动延长。

凡涉及日期的，按收件人签收日期和邮局戳记日期为准。

出卖人（甲方）签章：____________

开户银行：______________________

账号：__________________________

地址：__________________________

电报挂号：______________________

电话：__________________________

买受人（乙方）签章：____________

开户银行：______________________

账号：__________________________

地址：__________________________

电报挂号：______________________

电话：__________________________

__________年________月________日

供方（甲方）：xx杂货店

购方（乙方）：xx小学

根据中心学校关于各校食堂大米必须实行定点统一采购的规定，为保证所购大米的质量，经我校食堂采购员对市场进行调查，选定xx杂货店作为我校大米的供给方，现经双方协商，特立此合同。

（一） 甲方供给乙方的大米必须是正规厂家提供的原装袋装米（有产品合格证及相关标识）。

（二） 如果乙方发现甲方所提供的大米有质量问题，可以全部退给甲方，甲方必须无条件接受。

（三） 甲方成批量供给乙方大米时，价格可以略低于市场价。

（四） 乙方每次购入大米后，一个星期内付清货款，甲方必须向乙方出据收款凭证。

（五） 合同期为一年，即20xx年3月1日至20xx年2月28日

以上条款双方必须自觉遵守

此合同一式三份，自签订之日生效

甲方（签章）：

乙方（签章）：

服装采购合同模板 篇2

购货方： 合同编号：

供货方： 签定地点：

一、名称、货号、成份、数量、幅宽、克重、单价、金额及交货期(详见附表)：

二、质量要求、技术和验收的标准：

2.1 乙方根据甲方所指定的风格、手感、质地要求生产大货，以盖章的实物封样作为外观和品质检验标准。

2.2 理化指标不低于国家标准(fz/t 81007-20xx)壹等品，由于面料风格因素造成的不达标理化性能，需以附件形式经 甲方确认，才视为质量符合合同规定。

2.3.乙方在货物到达甲方仓库前向甲方提供合格的检测报告。

2.4.若与本合同约定的质量标准有冲突，以国家服装质量监督检验中心(上海)的相关检测报告为依据，确定货物质量

是否符合本合同的约定。

2.5特殊工艺以双方确认的封样为准，但须在订购之前告知并以书面形式提供明确的面料洗涤方法、缝制、熨烫等特别注意事项，如未提供而造成的损失均由乙方承担。

三、溢短装要求：乙方交付合格货品数量应控制在需方订购数量+3%增减范围之内。甲乙双方结算应以实际合格交付的数量为准。

四、付款方式：甲方在合同签订后五个工作日内支付货款总额的 20% 作为定金， 甲方根据乙方提供的发货码单支付剩余80%货款(凭全额增值税发票)，以上货款以电汇的方式支付。

五、包装要求：内防水材料，外布质包装，应适合防潮、防湿，以此确保货物不受损，如上述原因造成货物质量问题由

乙方承担责任。

六、交货地点及运输费用：甲方指定仓库;运费及风险由乙方承担。

七、违约责任：

7.1若产品成份、克重、纱支、质量不符合规定，乙方同意让步接收的，按双方协商价格接受结算;甲方不同意收货的

部分，乙方负责包换、包退、返工，并且承担因此引起的费用。由此导致的逾期交货按逾期违约处理。 7.2因交付货品理化性能不达标未经双方书面确认，造成成品质量问题的损失由乙方承担。

7.3.甲方只接受合同订购的合格货品数量以内;到货数量超出合同订购数量3%以外的，甲方有权拒收;到货数量少于合同订购数量3%并因此造成成衣数量不够引起甲方客户索赔的，需乙方承担此部分责任。

7.4.如乙方逾期交货，甲方有权按以下计算方式收取乙方违约金：逾期1-5天的，不追究逾期责任;逾期6-15天的(含

第15天), 每天按逾期交付的货品总价的1%计算。同时，逾期超过15天的，甲方有权解除全部或部分合同，乙方 并应就逾期交付的货物按合同双倍定金当月赔偿给甲方，该违约金甲方有权从乙方其他产品货款中扣除。7.5.因乙方原因取消合同，乙方按合同双倍定金当月赔偿给甲方;若甲方原因取消合同，乙方有权不退还定金。

八、合同中若有产生的建议和意见，均以书面形式为准。

九、本合同未尽事宜，双方协商解决，协商不成，由甲方当地法院裁决。

十、本合同一式两份，双方各执一份，签字盖章之日起生效。

甲方：乙方：吴江三xx有限公司 地址：地址：

电话：xx电话：

传真：xx传真：

法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人：

甲方：________________

乙方：________________

________________管理有

服装采购合同模板 篇3

服装布料采购合同

在当今不断发展的世界，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。你知道合同的主要内容是什么吗？下面是小编收集整理的服装布料采购合同，仅供参考，大家一起来看看吧。

购货方(甲方)：

供货方(乙方)：

一、产品名称、颜色数量、金额、供货时间：

二、合同金额：

1、总采购金额为：人民币元，含产品金额、包装、装卸、运输、税费等全部费用。

2、最终合同金额以乙方实际交付的货物总量结算。

三、付款方式和结算：

1、签订本合同之日起

2、甲方收到乙方交付的每笔货物及相关发票后

四、合理损耗及计算方法：按合同数量交货，短溢装范围为0～+1%。

五、交货、包装及验收：

1、 交货地点：甲方指定仓库。

2、 包装：乙方应将产品按照产品特性进行包装，保证产品不被水浸、不被污染等。

3、 甲方收货前就产品的数量进行清点，对于产品的'颜色、质量等进行随机抽查。如发现颜色、质量等不符合约定，甲方有权拒绝收货，乙方应在 日内进行调换。

六、质量标准：

1、符合国内外对面料及成衣的相关质量标准。

2、具体要求如下：

(1)面料本身无异味，干净、颜色纯一，与样品或色板等无色差、无油渍和其它污渍、不应残留水痕、污迹。

(2)面料无抽纱、色纱、边中差、前后断差等不良现象。

(3)面料染色无不均匀现象，包括色牢度，无掉色、相互染色等现象。

(4)面料应该足米、不短码、无布次。

七、乙方权利义务：

1、按照甲方订单要求，及时按质足额提供产品。

2、保证产品本身质量，如发生数量、质量等问题，应及时给予调换、补货等，不得以任何理由推诿。

3、提供的辅料符合国内外相关质量标准，不得存在违禁添加剂、存在对人体有害的物质等。

八、解决合同纠纷的方式：

1、由当事人双方协商解决。

2、协商不成，由购货方所在地人民法院管辖处理。

本合同一式两份，双方各持一份，具有同等效力，如有未尽事宜，双方另行协商并达成书面补充协议。如补充协议与本合同不符的，以补充协议为准。本合同自双方签字盖章后生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

服装采购合同模板 篇4

甲方:_________

乙方:_________

1.经过友好协商，甲方想购买乙方生产的1500套西装、1800件羽绒服和1800件大衣..购买总价为人民币叁佰伍拾玖万元整。

2.甲方确认产品无误后，可将货款汇入乙方指定的银行账户:_________持卡人:_________

3.乙方应及时、准确地向甲方提交检验产品，并信守对用户的售后服务承诺(详见本条款质量保证书)。甲方应及时将所需款项汇至乙方指定的账户。

4.运输过程中出现的问题由乙方负责，甲方承诺不将产品用于非法盗版活动。

5.本合同经双方签字盖章后生效。甲乙双方各执一份(传真有效)。

6.甲、乙双方应共同遵守本合同的顺利实施，如有问题应首先协商解决。协商不成的，可向工商行政管理部门或法院提起诉讼，由违约方承担全部责任。

7.本合同未尽事宜，以国家法律为准。

甲方盖章签字:乙方盖章签字:签字日期:签字日期:

甲、乙双方服装采购合同第三条范本:

经双方友好协商，乙方想购买甲方生产的服装..

1.合同期限:_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

2.付款方式:甲方应及时、准确地将检验产品提前交付给乙方，并遵守对用户的售后服务承诺。乙方检验合格后，应在90天内以转账方式支付至甲方指定的账户。

3.运输过程中出现的问题由甲方负责，乙方承诺不将产品用于非法盗版活动。

4.违约责任:甲乙双方应共同遵守本合同的顺利实施。如有问题，应通过协商解决。协商不成的，可向工商行政管理部门或法院提起诉讼，由违约方承担全部责任。

5.本合同经双方签字盖章后生效，双方各执一份。

6.本合同未尽事宜，以国家相关法律为准。

甲方:_________

乙方:_________

电话:_________

电话:_________

日期:_________年_________月_________日

日期:_________年_________月_________日

服装采购合同模板 篇5

管理有限公司( 以下简称甲方 ) 与北京XX服装服饰有限公司 ( 以下简称乙方 ) 就工服制作业务签订以下合同，共同遵守。

第一条，产品名称、价格、数量。后附详细报价单。此价格经双方认可，作为本合同的附件。

第二条，交货地点及时间。

1地点：北京市XXXXXXX。

2时间：自本合同签订且乙方收到预付款后20日内。

第三条，加工形式。

1 乙方根据甲方要求提供服装款式及面料样品，经双方确认后，再进行批量生产。

2 采取乙方包工包料并提供全部辅料的`方式。

3货物到达甲方指定地点后，甲乙双方依据订货清单进行清点验收，并办理交接签字手续。

第四条，甲方责任。

1甲方通过服装款式及面料后，在合同生效及执行过程中不得擅自更改。

2 甲方定好量体时间，保证人员齐全。

3 按此合同付款日期，按时付款。

第五条，乙方责任。

1 乙方须保证产品质量，如有制作问题，乙方须负责修改。

2 按此合同交货日期，按时交货。如未按时交货，甲方将扣除乙方千分之二/每日的货款作为违约金。

第六条，结算方式。

1支票结算。此合同签订后三日内，甲方须预付百分之五十的货款给乙方。

2 终结付款额，依据实际制衣件数，经双方认可后的款额支付。

3甲方收到乙方全部货物并验收合格后，须在三十日内付清乙方全部货款。如有延误，每日须加付千分之二的滞纳金。

第七条，本合同有效期自签订之日起生效，到全部货款结清之日为止。

第八条，此合同经双方签字盖章后生效。如有一方在有效期内欲终止合同，需赔偿对方百分之三十的货款作为违约金。本合同一式两份，双方各执一份。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日服装采购合同协议样本(三)

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲、乙双方在互利互惠、平等自愿的基础上，经友好协商，就制服买卖达成如下一致条款，以资共同信守。

第一条 订购的物品、数量、金额

合同总价款为人民币3198940元整。

以上单价、总价如未作特别说明，均已包含了货款、包装费、运输费、装卸费、损耗及利润

酒店采购合同模板1500字

一份正式的合同应该怎么写呢？在这个飞速发展的时代里，对于合同当中涉及到的商业秘密，合作对象是必须要进行保守的，一起合同网小编为了让您满意不断调试这份“酒店采购合同模板”希望您喜欢，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助！

酒店采购合同模板【篇1】

甲方(供方)：___________________________________

乙方(需方)：___________________________________

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规之规定，本着友好合作、协商一致、共同发展的原则，就乙方向甲方采购办公用品及耗材事宜达成协议，自愿签定本合同且共同遵守。

一、规格、数量、单位、单价、金额

产品名称：________________________________。

规格：____________________________________。

数量：____________________________________。

单位：____________________________________。

单价：____________________________________。

金额(元)：________________________________。

备注：____________________________________。

要求：____________________________________。

总金额：：_______________元。(人民币大写)￥：____________________________________。

二、合作方式

乙方向甲方购买办公用品及耗材，乙方可以任意选择订单或传真订购方式，甲方应向乙方免费提供产品的送货及售后退换等服务。

三、价格条款

1、甲方应根据报价单(标书)价格提供产品给乙方，按照相同型号产品享受市场最低优惠价格执行。

2、每个月甲方可对采购清单根据市场情况进行一次价格更新，价格调整以书面方式通知，预期通知将计为下一个月。

3、乙方在接到甲方的价格调整通知后____________个工作日内，给予最终确认(以书面确认单为准)，如在规定时间内未接到确认单将视为已确认，更新价格确认即日起执行新的价格。

4、本合同货款单价已包括货物移交至乙方所需的一切税费。

四、支付方式

1、货到乙方指定地点，甲、乙双方共同进行验收，每个月结束前____________个工作日内，甲方需提供乙方本月所需产品对帐清单及发票，经乙方核实后，按实际货款付清。

2、乙方可选择用现金、支票或转帐的方式来支付甲方的货款，甲方结算人员需持加盖甲方公章的结算委托书进行结算，乙方在未确认上门收款人员身份之前可拒绝付款。

五、交货方式

1、自本合同生效之日起，一般送货时间为____________个工作日或以订单中乙方要求时间为准，如遇采购方有急用商品订单，则当日以最短时间针对乙方所订货物送到指定地点。

2、货到乙方后，乙方按送货单内容收货，确认产品符合要求后乙方在验收单上签字确认，月末结款时以验收单上产品数量价格为准，对于更换的产品需在验收单上注明，对于增加产品或价格有变动的产品，需另外填写验收单。

3、甲方应保证所提供产品为报价单中所规定之原厂产品，质量要符合报价单中规定的标准，如乙方发现甲方所售产品存在任何瑕疵，有权要求甲方进行换货。

六、违约责任

1、甲、乙双方如有一方违约，由违约方承担由此给守约方造成的经济损失，且守约方有权解除本合同。

2、甲方未按合同规定时间交货，每延期____________日应向乙方支付总货款____________%的违约金，但总计不超过总价的____________%。

3、甲方未规定送货，乙方有权退货。

七、合同附则

1、本合同的任何修改或补充，只有在双方授权代表签字后生效，并成为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、除非遇到不可抗力因素导致本合同不能履行，未经甲、乙双方一致书面同意，任何单方无权变更合同内容。

3、本合同一式____________份，甲、乙双方各执____________份，双方签字盖章之日起生效，有效期____________年，到期后若双方未书面提出终止则合同顺延，继续生效。

4、本合同在履行中产生的各种争议，甲乙双方应协商解决，如协商不成，双方均可依法向甲乙双方所在地人民法院起诉。

5、对于本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

甲方：____________________________乙方：____________________________

单位地址：________________________单位地址：________________________

授权代表：________________________授权代表：________________________

电话：____________________________电话：____________________________

签订日期：________________________签订地点：________________________

酒店采购合同模板【篇2】

需方： 电话：

地址： 传真：

法人代表身份证号： 邮编：

供方： 电话：

地址： 传真：

法人代表身份证号： 邮编：

为保障供需双方的合法权益，根据《中华人民共和国经济合同法》及相关法规，供需双方经友好协商，一致同意签定如下条款：

一、订货数量、名称

1、货名：北京天宇酒店客房用家俱（明细见合同附件--各种房型家俱清单、图片）；

2、数量：共计39套，以合同附件上所列为准。

二、合同金额：

1、合同总金额33万元整人民币（大写：叁拾叁万圆整人民币）；

2、明细上所列西式a、西式b套房沙发共4套，供方大幅让利给需方。

三、付款方式：

1、预付货款总金额的20%，即6.6万元人民币（陆万陆仟圆整人民币），预付款在合同签订之日起3天内支付；

2、货到验收合格后一周内付款总金额的75%，即24.75万元；

3、余款5%作为保修金，如无质量事故，6个月后即付。

四、质量要求：

1、家俱材料要求见合同附件，以合同附件为准；

2、家俱五金件以北京301宾馆中的实物为准；

3、其中合页为dtc（合资），抽屉滑轨为二节滑轨（合资）和进口自滑轨，拉手为铝合金和青古铜（合资），床垫为活力加强型床垫或强力加强型床垫（十年免费维修，终身保修）；

4、其中电视柜上要求放转盘，床头为插式床头，床脚带万向轮；

5、家俱设计、制作严格按国标设计、制作，产品达到优良。

五、交货方式：

1、单人间、标准间、商务间共33套家俱，于20xx年3月30日货到银川世纪大厦（人力不可抗拒的因素除外）；

2、豪华套间、中式套、西式套间共6套家俱，于20xx年4月10日前货到银川世纪大厦。

六、运输、安装

1、货物运输由供方负责，运费由供方承担；

2、货物安装由供方负责，安装费由供方承担；

3、货物运输、安装过程中如有损伤，均由供方承担责任，损坏无法修补的应更换。

七、品质保证

1、产品保修壹年，从安装完毕验收合格之日起；

2、终身提供有偿维修、上门维修，只收取材料成本费；

3、维修应在需方通知供方后一周内解决问题。

八、验收方法：

1、需方严格按照合同及附件上所列材料、规格款式验收；

2、供方在生产过程中需方可进行质量监督检查，并为检查提供方便，积极配合；

3、验收、检查中发现的问题，供方要积极改正，达到合同规定的要求。

九、违约责任：

1、供方：

（1）按合同、合同附件上规定的数量、材质、规格、颜色、品牌、生产供货，如违约，供方必须向需方支付总价款的10%的违约金；

（2）按合同规定的日期供货，每延迟一日，供方向需方支付合同总价额5%的违约金；

（3）违反合同、合同附件上的其它事项，每项供方向需方支付合同总价款5%的违约金。

2、需方：

（1）按合同、合同附件上的规定检收货物，不得在生产过程、货物到达后提出不合理要求，供方有权拒绝；

（2）按合同规定的付款方式支付货款，每拖延一日需方向供方支付合同总价款5%的违约金；

（3）违反合同、合同附件上的其它事项，每项需方向供方支付合同总价款5%的违约金。

十、争议解决及其它事项：

1、本合同自签字之日起生效；

2、本合同一式四份，双方各执二份；

3、本合同金额货种特指人民币；

4、双方发生争议，应先友好协商解决，如无法协商解决，可向合同签定地仲裁机构或向人民法院提出诉讼解决。

需方（章）： 供方（章）：

需方法人代表： 供方法人代表：

买方：

卖方：

酒店采购合同模板【篇3】

甲方：__________________________

乙方：__________________________

按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。

第一条；工程概况

1工程地点：xx.

2工程内容：总建筑面积平方米。

3承包范围；装饰装修人工费用；

4开工日期：________年____月____日；竣工日期：________年____月____日；总工期（包括法定节假日）：29个工作日。

第二条；合同价款

1装饰装修人工费用总金额（人民币大写）：壹拾叁万贰仟元；x￥：

2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%；x￥：

3、装修装饰工程完成80%，甲方第二次支付费用40%，x￥：

4、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%，x￥：

5、乘于的5%做为工程质量保证金，保证金在工程竣工验收后的一年内支付，x￥：。

第三条；甲方责任

1指派_________为发包人驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，和其他事宜。

2装饰装修工程开工前，负责到有关部门办理审批手续。

3向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。

4开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。

5负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，

第四条；乙方责任

1指派_________为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。

2严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查记录，严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。

3严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

4工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

5保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

第五条；材料供应

1装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。

2由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。

3凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。

第六条；安全责任

1发包人提供确认的图纸施工说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。

2承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。

3由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全事故（包括人身事故），应承担由此引发的一切责任。

第七条；质量验收

1本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。

2发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。

3工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。

第八条；工程变更

1发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时沟通签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。

2承包人提出合理化建议变更设计方案和材料的换用，必须经设计师、发包人同意方可变更方案。

第九条；工程保修

1验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程（保修一年）。

第十条；违约责任

1由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的5%支付滞纳金。

2由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_________%.

3承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

4未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由承包人负责并承担损失。

5承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。

6未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。

7因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

第十一条；争议解决

1本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。

2在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，可提交大连仲裁委员会仲裁；或依法向工程所在地人民法院起诉。

发包方（盖章）：_________

________年____月____日

承包方（盖章）：_________

________年____月____日

酒店采购合同模板【篇4】

甲方：

乙方：

甲乙双方本着诚信及双赢原则，经过协商，在平等互利、自愿一致的基础上依据《中华人民共和国合同法》签订本合同，双方承诺建立长期战略合作伙伴关系共同遵守履行。商品名称、类型、规格、单位.、数量，详见合同清单。合同总金额为(大写)_____________ ，即人民币：______ 。

一、交货地点：

二、交货期限：(收定金日计算)

三、付款方式：电汇/或转账

签订合同之日，甲方付给乙方合同总金额的:大写：

2.货物备齐后，乙方将提前两个工作日通知甲方，即甲方付乙方合同总金额：即人民币：___元整 大写：_____________ 。

3、货到目的地，经甲方验收合格后三个工作日内，甲方将一次性付清余款给乙方，即人民币 ____________元整 大写：-_______________。

四、验收标准

1. 验收标准：以甲方确认样品为标准。甲方在验收当时对产品质量无异议提出，视为对合同内验收合格。

五、双方责任

1. 甲方责任：负责提供供货清单，确认样品、品名、材质、设计款式及说明，以保证乙方在遵照执行时不出现分歧，有章可循负责及时支付合同裁明的货款(以产品订货单为准)。

2. 乙方责任：按甲方的供货清单，确认样品的要求按期提供货品，货品价格为最终价格(最终价格含运费、包装及到货前得破损)。

六、商品所有权

本合同清单内的商品在甲方未按照合同清单付完全款之前，合同清单内的所有商品权归乙方所有。

七、仲裁

甲乙双方在履行合同时发生争议，均应友好协商不成可向签约地人民法院提出上诉。

八、其他事项

1. 本合同条款如有未尽事宜，甲乙双方共同协商解决。

2. 本合同有效期自甲乙双方签字或盖章生效至款货两清为止。

3. 本合同一式二份，甲乙双方各执一份保存。附件是合同不可分割的一部分。

九、 附则：

甲乙双方未尽事宜，双方另行补充协议。

甲方： 乙方：

盖章： 盖章：

签字： 签字：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

公司开户行：

公司开户名：

公司账号：

个人开户行：

个人开户名：

个人账号：

个人开户行：

酒店采购合同模板【篇5】

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》，甲乙双方本着友好、平等、互惠互利的原则进行协商后，对陈列工艺品采购事宜达成如下协议条款：

一、本合同所列各种工艺品详细清单及规格形状等见附表。

二、合同价款：

本合同所列工艺品计人民币5115100.00元整(大写：伍佰壹拾壹万伍仟壹佰元整)，明细价款附后。

三、包装及运输：

乙方必须采用在运输过程中不使合同货物受损的方法进行包装，并承担其包装费，货物的运输费用及在运输过程中的损坏由乙方自行承担。

四、验收方法：

按照有关工艺品的行业标准(如无行业标准按厂家工艺标准验收)，因本合同标的物全部为手工制作，实际所供货物以到场货物为准。

五、货款的支付：

1、合同签订后，甲方预付乙方订金50万元整(大写：伍拾万元整)作为预付款。

2、本着货到付款的原则，所有标的物到场验收合格后，甲方在一个月之内支付全部余款，即5115100.00元整(大写：伍佰壹拾壹万伍仟壹佰元整)。

六、交货规定：

1、交货地点：甲乙双方约定交货地点为广元市。

2、交货方式：现场交货。

3、交货日期：合同签订后90天内交货。

4、运输费：甲方承担。

七、双方责任、义务及权利

1、甲方如在合同执行中途变更标的物的规格及形状的，需征得乙方同意，在和乙方协商确认变更价款后方可变更，否则承担因此而引起的一切责任。

2、乙方必须保证按时交货、如不能在约定时间内交货的，需经甲方同意，未经甲方同意擅自延长供货期的，承担因此引起的责任。

3、因乙方原因导致标的物的规格、形状不符合本合同约定时，乙方应进行更换;乙方如提供替代产品的，其质量等级应等同或高于合同约定标的物，否则不予认可。

4、甲方应按时支付合同价款，由于甲方原因未能按时支付款项的，乙方交货日期相应顺延至付款后第一天起算。

5、标的物到现场一经甲方验收合格后，甲方不得以任何理由更换，如因甲方原因更换标的物，增加更换部分货款并将更换部分物品的交货期顺延三十天。

6、本合同所订条款任何一方都不得擅自变更或修改，如确需修改的，变更方必须与利益相关方签订补充协议，否则造成的一切损失由提出变更方承担。

八、合同争议的解决方法：合同发生争议时双方协商解决，协商不成的向乙方所在地法院起诉。

九、未尽事宜约定：

本合同未尽事宜双方协商补充，补充条款以附件形式与本合同具有同等法律效力，与本合同冲突的条款以协议条款为准。

十、合同份数、生效与终止

本合同壹式贰份，双方各执壹份，双方签字盖章后生效，履行完毕及款项付清后自动失效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

酒店采购合同模板【篇6】

甲方：____________________________

乙方：____________________________

甲乙双方本着诚信及双赢原则，经过协商，在平等互利、自愿一致的基础上依据《中华

人民共和国_____》签订本合同，双方承诺建立长期战略合作伙伴关系共同遵守履行。商品

名称、类型、规格、单位。、数量，详见合同清单。合同总金额为（大写）_____________，

即人民币：______。

一、交货地点：

____________________________

二、交货期限：

（收定金日计算）

三、付款方式：

电汇/或转账

1。签订合同之日，甲方付给乙方合同总金额的：

大写：

2。货物备齐后，乙方将提前两个工作日通知甲方，即甲方付乙方合同总金额：

即人民币：___元整大写：_____________。

3、货到目的地，经甲方验收合格后三个工作日内，甲方将一次性付清余款给乙方，即人民

币____________元整大写：—_______________。

四、验收标准

1。验收标准：以甲方确认样品为标准。甲方在验收当时对产品质量无异议提出，视为对合

同内验收合格。

五、双方责任

1。甲方责任：负责提供供货清单，确认样品、品名、材质、设计款式及说明，以保证

乙方在遵照执行时不出现分歧，有章可循负责及时支付合同裁明的货款（以产品订货单

为准）。

2。乙方责任：按甲方的'供货清单，确认样品的要求按期提供货品，货品价格为最终价

格（最终价格含运费、包装及到货前得破损）。

六、商品所有权

本合同清单内的商品在甲方未按照合同清单付完全款之前，合同清单内的所有商

品权归乙方所有。

七、_____

甲乙双方在履行合同时发生争议，均应友好协商不成可向签约地人民法院提出上诉。

八、其他事项

1。本合同条款如有未尽事宜，甲乙双方共同协商解决。

2。本合同有效期自甲乙双方签字或盖章生效至款货两清为止。

3。本合同一式二份，甲乙双方各执一份保存。附件是合同不可分割的一部分。

九、附则：

甲乙双方未尽事宜，双方另行补充协议。

甲方：_______乙方：_______

盖章：_______盖章：_______

签字：_______签字：_______

日期：_______年_______月_______日

酒店采购合同模板【篇7】

甲方(需方)：_____________

乙方(供货商)：_________________

由___________为甲方酒店供应___________。为了保护供需双方的合法权益，并让甲方用上安全卫生的放心食品，确保甲方全体的身心健康，经甲、乙双方共同协商后，特签定供货合同如下：

1、乙方必须将本公司(或本商店)合法有效的营业执照、卫生许可证原件送交甲方查验，并向甲方提供本公司(或商店)的营业执照复印件、卫生许可证复印件以及公司(或商店)经营负责人身份证复印件(供甲方备案)。2、乙方必须按甲方指定的蔬菜品名、规格、数量等要求及时进行供货。乙方供货不符合要求的，甲方有权立即退货。

3、乙方所供蔬菜的卫生、质量及包装等必须符合《中华人民共和国食品卫生法》的要求，如因蔬菜本身质量问题而引起甲方出现食物中毒等食品安全事故，由乙方承担一切法律责任及经济责任。

4、乙方有义务向甲方提供甲方所需要的有关食品资料：_________________食品生产厂家的营业执照复印件、卫生许可证复印件以及食品检测报告等。

5、乙方向甲方供应的蔬菜价格按照批发价或优惠价确定。

6、货款按月结清。

7、本合同未尽事宜由甲乙双方协商并进行补充。

8、本合同一式_____份，甲、乙双方各执_____份。本合同执行时间为：自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止，合同期满另行续订。

甲方(盖章)：_________________

电话：_________________

地址：_________________

乙方(盖章)法定代表或代理人签名：_________________

电话：_________________

地址：_________________

经营负责人签名：_________________

________年_______月_____日

酒店采购合同模板【篇8】

甲方(供方)：

乙方(需方)：

为保障甲、乙双方的合法权益，在平等互利的基础上，经双方协商一致，甲乙双方就购买酒店餐具用品达成如下协议：

一、产品名称及清单 见附表

二、合同总金额 人民币(大写) (不含税费、运杂费、保险费及其它相关费用等)。

三、付款方式：合同签订，甲方将样品送交乙方封存后，乙方向甲方一次性支付全部货款。

四、验收标准

1、该批货物均按国家技术标准验收，应随货备有合格证、原产地证明、质保书、装箱单等证明文件。

2、甲方按照乙方要求，分品种提供样品交乙方封存，收货时以封存样品核对验收。

五、违约责任

1、逾期交货：因甲方原因，不能按期交货，每推迟一天，甲方每天按合同货款总值的1%支付违约金。

2、逾期付款：若乙方无正当理由延期付款，乙方需向甲方支付违约金，每推迟一周付款，则按合同货款总值的1%支付罚金，给予乙方补偿。

六、本合同一式贰份，签字盖章后生效，甲方持壹份，乙方持壹份，合同附件一与本合同具有同等法律效力。

七、一切由于执行本合同引起的或与本合同有关的争执，甲、乙双方应通过友好协商解决。

甲方：乙方：

法定代表人：　法定代表人：

电话：电话：

签约日期： 年 月 日

酒店采购合同模板【篇9】

甲方：________________________

乙方：________________________

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规之规定，本着友好合作、协商一致、共同发展的原则，就乙方向甲方采购办公用品及耗材事宜达成协议，自愿签定本合同且共同遵守。

一、规格、数量、单位、单价、金额

____________________________________________________________

二、合作方式

乙方向甲方购买办公用品及耗材，乙方可以任意选择订单或传真订购方式，甲方应向乙方免费提供产品的送货及售后退换等服务。

三、价格条款

1、甲方应根据报价单(标书)价格提供产品给乙方，按照相同型号产品享受市场最低优惠价格执行。

2、每个月甲方可对采购清单根据市场情况进行一次价格更新，价格调整以书面方式通知，预期通知将计为下___个月。

3、乙方在接到甲方的价格调整通知后___个工作日内，给予最终确认(以书面确认单为准)，如在规定时间内未接到确认单将视为已确认，更新价格确认即日起执行新的价格。

4、本合同货款单价已包括货物移交至乙方所需的一切税费。

四、支付方式

1、货到乙方指定地点，甲、乙双方共同进行验收，每个月结束前___个工作日内，甲方需提供乙方本月所需产品对帐清单及发票，经乙方核实后，按实际货款付清。

2、乙方可选择用现金、支票或转帐的方式来支付甲方的货款，甲方结算人员需持加盖甲方公章的结算委托书进行结算，乙方在未确认上门收款人员身份之前可拒绝付款。

五、交货方式

1、自本合同生效之日起，一般送货时间为___个工作日或以订单中乙方要求时间为准，如遇采购方有急用商品订单，则当日以最短时间针对乙方所订货物送到指定地点。

2、货到乙方后，乙方按送货单内容收货，确认产品符合要求后乙方在验收单上签字确认，月末结款时以验收单上产品数量价格为准，对于更换的产品需在验收单上注明，对于增加产品或价格有变动的产品，需另外填写验收单。

3、甲方应保证所提供产品为报价单中所规定之原厂产品，质量要符合报价单中规定的标准，如乙方发现甲方所售产品存在任何瑕疵，有权要求甲方进行换货。

六、违约责任

1、甲、乙双方如有一方违约，由违约方承担由此给守约方造成的经济损失，且守约方有权解除本合同。

2、甲方未按合同规定时间交货，每延期一日应向乙方支付总货款千分之___的违约金，但总计不超过总价的百分之___。

3、甲方未规定送货，乙方有权退货。

七、合同附则

1、本合同的任何修改或补充，只有在双方授权代表签字后生效，并成为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、除非遇到不可抗力因素导致本合同不能履行，未经甲、乙双方一致书面同意，任何单方无权变更合同内容。

3、本合同一式___份，甲、乙双方各执___份，双方签字盖章之日起生效，有效期___年，到期后若双方未书面提出终止则合同顺延，继续生效。

4、本合同在履行中产生的各种争议，甲乙双方应协商解决，如协商不成，双方均可依法向甲乙双方所在地人民法院起诉。

5、对于本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

甲方：______________________乙方：______________________

电话：______________________电话：______________________

日期：______年_____月_____日日期：______年_____月_____日

酒店采购合同模板【篇10】

甲方：____________联系方式：____________________

乙方：____________联系方式：____________________

为了促进生猪、鲜蛋、菜牛、菜羊、家禽的商品生产，满足城乡人民生活对肉、蛋、禽商品的需要，根据商业部颁发的《生猪、鲜蛋、菜牛、菜羊、家禽购销合同实施办法》的规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。

　第一条　产品的名称、品种和数量

1.产品的名称和品种：__________________。

2.产品的数量：________________________。

（必须明确规定产品的计量单位和计量方法）

　第二条　产品的等级、质量和检疫办法

1.产品的等级和质量：_________。

（产品的等级和质量，国家有关部门有明确规定的，按规定标准确定产品的等级和质量；国家有关部门无明文规定的，由双方当事人协商确定。）

2.产品的检疫办法：_________。

（国家或地方主管部门有卫生检疫规定的，按国家或地方主管部门规定进行检疫；国家或地方主管部门无检疫规定的，由双方当事人协商检疫办法。）

第三条　产品的价格、货款结算与奖售办法

1.产品的价格按下列第（_________）项执行：

（1）派购任务或派购基数内的产品，执行国家规定的收购牌价。在合同执行期内遇有价格调整时，按新价格执行。

（2）不属派购任务或派购基数的产品，收购价格由当事人协商议定。

2.货款结算办法按下列第（_________）项执行：

（1）对村民、专业户、个体经营户一般采取现金结算，钱货两清。

（2）对按有关规定必须采取银行结算的，按银行的统一规定办理结算。

3.奖售办法：_________。

第四条　交货期限、地点和方式_________。

　第五条　甲方的违约责任

1.甲方未按合同收购或在合同期中退货的，应按未收或退货部分货款总值的_________%（_________%的幅度），向乙方偿付违约金。

2.甲方如需提前收购，商得乙方同意变更合同的，甲方应给乙方提前收购货款总值的_________%的补偿，甲方因特殊原因必须逾期收购的，除比照_________有关延期付款的规定，按逾期收购部分货款总值计算向乙方偿付违约金外，还应承担供方在此期间所支付的保管费或饲养费，并承担因此而造成的其它实际损失。

3.乙方按合同规定交货，甲方无正当理由拒收的，除按拒收部分货款总值的_________%（________%的幅度）向乙方偿付违约金外，还应承担乙方因此而造成的实际损失和费用。

　第六条　乙方的违约责任

1.乙方逾期交货或交货少于合同规定的，如需方仍然需要的，乙方应如数补交，并应向甲方偿付逾期不交或少交部分货物总值的_________%（由甲乙方商定）的违约金；如甲方不需要的，乙方应按逾期或应交部分货款总值的_________%（_________%的幅度）付违约金。

2.乙方交货时间比合同规定提前，经有关部门证明理由正当的，甲方可考虑同意接收，并按合同规定付款；乙方无正当理由提前交货的，甲方有权拒收。

3.乙方交售的产品规格、卫生质量标准与合同规定不符时，甲方可以拒收。乙方如经有关部门证明确有正当理由，甲方仍然需要乙方交货的，乙方可以迟延交货，不按违约处理。

　第七条　不可抗力

合同执行期内，如发生自然灾害或其它不可抗力的原因，致使当事人一方不能履行、不能完全履行或不能适当履行合同的，应向对方当事人通报理由，经有关主管部门证实后，不负违约责任，并允许变更或解除合同。

　第八条　解决合同纠纷的方式

执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，双方同意由_________仲裁委员会仲裁（当事人双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。

第九条　其他_________。

1.当事人一方要求变更或解除合同，应提前通知对方，并采用书面形式由当事人双方达成协议。接到要求变更或解除合同通知的一方，应在_________天之内作出答复（当事人另有约定的，从约定），逾期不答复的，视为默认。

2.违约金、赔偿金应在有关部门确定责任后_________天内（当事人有约定的，从约定）偿付，否则按逾期付款处理，任何一方不得自行用扣付货款来充抵。

3.本合同如有未尽事宜，须经甲乙双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

4.本合同正本一式______份，甲乙双方各执______份；合同副本一式_________份，交____________等单位各留存_____份。

甲方（签章）：________________乙方（签字）：_________________

___________年________月________日___________年________月________日

酒店采购合同模板【篇11】

买方：卖方：签订地点：签订时间：年月日经买卖双方协商一致，就买卖并安装xx温泉公寓家具一事签订合同如下：一、标的、品牌、产地、单价、数量、价款、交货地点、期限

二、质量及服务标准：1、本合同标的物必须为有限公司生产的原装产品，卖方必须对标的物拥有所有权及知识产权，标的物必须达到GB/T3325-1995号《木家具通用技术条件》质量标准。卖方必须负责安装调试且免费保修年，并同时满足以下要求：所有家具表面应光净、平滑、光洁度高，线型应符合设计要求，拼缝应严实、平整，无开裂或变形。油漆采用环保型聚脂漆，表面漆膜涂层光泽均匀、颜色一致，木纹纹理清晰。各种材料的包覆面料应平整饱满，海棉为整幅，松紧均匀，缝线无跳针、浮线，圆角应均匀对称。使用过程中，座面和背面应无异常的摩擦声和撞击响声等。2、货物3年内出现不符合本协议要求的质量问题时，卖方应负全部责任，买方有权选择调换或退货，卖方必须无条件接受。3、卖方承诺：对所有货物5年内免费保修。5年免费保修期结束后的5年内提供有偿保修，保修费标准为物料成本。保修期内，卖方应自接买方维修通知后24小时内服务到位，解决问题。4、对有害、有毒、放射性或易造成污染的标的物，卖方必须此时(签订协议时)书面如实告知买方，且应采取积极有效的措施，防止对人体和环境造成任何危害。卖方保证标的物内不存在任何不符合国家规定标准的有害、有毒、放射性物质。三、交货地点、方式1、交货地点：登封市，买方工地四、交货方式：卖方送货到买方指定地点并负责安装。运输方式及运输费用的承担。1、采用汽运方式，运输费用、木材出省证费用由卖方负担，运输费用包含于总价款之内，危险等特殊物品运送卖方必须按有关规定采取相应措施、办理相关手续或做出提示。五、包装及包装标准、回收方式：1、货物采用出厂标准的纸箱及编织袋、泡膜包装，包装物卖方回收，包装费用包含于总价款之内。卖方保证包装方式及包装物能满足将标的物安全、完整、无损运抵交货地点的要求。六、验收标准、方法及提出异议期限1、按照本合同第一、二、三、五、六条规定的标准和要求，在卖方交货并安装完毕之日起7日内，由买、卖双方组织有关人员验收。若买方故意拖延验收日期或故意不验收则从卖方安装完毕之日起30天内视为自动验收合格。买方验收合格并接受货物前的损失风险由卖方负担，买方对到场的货物给予协助管理，验收合格后方为标的物所有权转移。七、结算方式及期限1、本合同价款为投标后的暂定价，数量、尺寸、材质如有更改或变动单价和总价需作相应的增、减调整，但卖方需得到买方书面的签字确认批准后方可进行。对于价格需增加部分如果卖方末得到买方签字确认而自行进行生产的损失买方不负任何责任。2、卖方安排相关的人员进行现场复核测量、图纸深化、布料、皮料找样、打样、供样、色板制作、材料备料以及与设计方进行沟通及组织生产等相关工作。3、货物生产完毕后卖方通知买方到工厂看货，买方看过货认为无问题后需支付合同总价%的货款，买方收到货款后即应进行发货并组织相关的人员到现场安装调试。待全部货物按照约定到买方工地后的三天内，买方无息退回卖方所交的履约金(合同总额的%)。4、全部货物按期安装调试合格后卖方通知买方进行验收，验收合格后天内买方需支付合同总价%的货款，余款%作为质量保证金，质保期为年，在质保期满年后的七个工作日内一次性无息付完质量保证金给卖方。5、每次付款前，卖方必须向买方开具符合规定的合法发票。八、双方约定的其他事项：1、所有家具的颜色、布艺、皮样必须按照买卖双方确认的色板及图样进行生产加工、验收。家具油漆色板、布艺小样、皮料小样和最终的生产加工图纸均为合同附件，必需三方(买方、设计方、卖方)留样签字确认后方可进行最终的生产和订购，缺少任何一方的签字卖方均不得私自进行生产或订购。2、卖方从合同签订日开始立即安排设计师到场做好相关设计沟通工作，并承诺于日之内完成本合同内容的深化设计及现场测量。3、卖方承诺从双方签字确认货物图纸、色板样、布样、皮样后的日之内将所有货物全部运抵买方工地现场。若卖方不能按期交货，则视卖方严重违约;如因买方原因没有签字确认图纸、布料、皮料而影响交货时间与卖方无关。4、货到现场前买方需准备好安装所必需的电源、搬货电梯、搬运通道、清理打扫好安装现场的卫生(主要指影响安装的场地如放在房间内的装修材料或垃圾)。货物一经运抵买方现场，卖方应立即组织人员进行货物分配、搬运及安装，并承诺于日内完成全部安装工作。若卖方不能按期完成安装，则视卖方严重违约，并按元/日计取延误费用向买方进行赔偿。若因买方原因导致安装工作不能在规定的日期内完成与卖方无关;若卖方从事相关安装的人员全部到场后却因买方原因长时间(7天以上)不能安装，买方须按元/日补偿卖方的相关损失。5、若因买方原因导致交货推迟与卖方无关，卖方可以给予买方一个月的免费仓储期，一个月满后每延迟一天交货按元/日买方支付给卖方仓储费。6、货物的尺寸需由卖方派专人负责至买方现场测量后双方确认，并由卖方承担相应责任，如因买方擅自修改现场装修尺寸则与卖方无关。7、货物到场后卖方自行组织将货物搬运至各需安装的楼层，做好货物保管、现场运输、分配及安装的现场管理，货物堆放不得影响买方现场的'其它正常施工或作业。九、特别约定1、本特别约定条款约定内容与本协议其他条款约定内容不一致的，以本特别约定内容为准。2、卖方保证出卖给买方的所有货物(即所有家具及配件和附件)不存在任何可能危及人身健康安全的质量隐患，保证所有货物在生产、包装、运输、安装过程中未使用、添加、污染任何可能危及人身健康安全的有害、有毒物质。如买方在使用过程中发现货物中留存有害成分，且超过卖方在本协议签订时书面告知买方的含量标准(没有书面告知时，视为含量标准为0)，视为卖方严重违约。3、卖方保证交付的货物全部符合相关国家标准和卖方此前以本协议其他条款或其他书面或口头告知买方的质量标准，凡与国家标准不符合或与卖方事先声明的标准(含本协议约定的标准)不一致的，均视为不合格。4、卖方保证按期如数交付全部货物，否则，均构成严重违约。5、所有货物在运抵买方工地且办理交接手续前的风险责任，全部由卖方承担。交付前的所有费用由卖方承担。6、卖方保证出卖给买方的所有货物均不存在任何权利瑕疵，任何人因任何原因就卖方交付给买方的货物主张权利时，卖方必须即时排除，否则视同卖方严重违约。7、卖方违反本协议约定义务或承诺，应向买方承担违约责任，支付违约金100万元，构成严重违约时，应双倍返还定金，同时还应赔偿买方所有损失(包括但不限于诉讼费、律师费、误工费等)。买方亦有权同时单方解除合同。8、买方有权在卖方正式生产本协议约定标的物前，调整标的物的品种、数量、规格、尺寸、色彩或样式等，卖方承诺满足买方的单方变更要求，但买方的变更要求应在买方签署生产确认书前进行。十、解决纠纷方式1、因履行本合同产生的纠纷，由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可向合同签订地有级别管辖权的法院提起诉讼。十一、补充协议1、经买卖双方协商一致，可签订与本合同具有同等效力的补充协议。十二、份数及生效1、本合同一式四份，买方两份，卖方两份，生效时间为双方签字盖章完毕时。附件：《投标货物数量价格表、、、延伸阅读

签定家具买卖合同需要注意的五个要点

经常有消费者抱怨说，签定完家具买卖合同后如果厂家送货、安装一切顺利，那么就算非常幸运的了;如果真的出现延迟交货或其它特殊情况，本来自己有理，可是一翻合同怎么也找不到自己有理的地方。针对这一现象，给大家重点强调一下签定家具买卖合同需要注意的五个要点。一、商品名称、型号、材质、单价等必须让店员仔细填写(字迹必须清晰)。特别是单价，需要特别注明，因为一旦需要退、换货，在单价上可以有据可依。另外，建议消费者让店员将单价写为店内零售标价，在计算总价的时候，可以用“原价×折扣率”的方式体现。材质也是非常需要注意的方面。因为有部分厂家的店员在介绍产品的时候非常不负责任(也有可能是自身素质较低，对产品不了解)，介绍的产品用料和产品的实际用料不符，如果能让店员把材质以文字的形式体现在合同上，对自身的权益也是一个有效保障。二、交货方式、交货地点要写明。是采用买方自提还是卖方送货的方式是消费者需要注意的。因为这牵扯到一个运输成本的问题。三、质量“三包”条款要看清。现在大部分家具卖场的合同都把质量“三包”直接做成固定条款了，针对这样的合同消费者就不用太担心了。如果这一项有需要手填的部分，请多留意，有些店员在合同的更换和退货两栏内打×，剥夺了消费者这两项权益，而许多消费者忽略了这个问题。四、违约责任要分清。违约责任条款，实际上是针对厂商的送货时间作的一项规定。厂商延期送货所导致的违约责任一般需要向消费者支付违约金，这一项千万要填。因为有部分厂商的送货非常不及时，我曾了解到的一家企业最长拖延送货的时间为一个月。五、无论店员有何种理由，一定要让主办单位在合同上盖章。有些厂商，为了减少在家具商场参加抽奖活动或其它活动所要支出的费用，总是暗示消费者，如果不让主办方单位盖章，可以给一个额外的优惠。殊不知，消费者如果同意这个优惠，那么就是对自身权益的放弃。如果产品出现质量问题，而厂商已经撤场，主办单位就会以“无效合同”为由拒绝承担连带责任。

工程采购合同1500字通用

随着法律环境变得越来越好，合同对我们的约束力不可忽视。口头合同没有书面形式确认，将无法证明而得不到法律的保障，在法律上成为无效，合同加盖什么章才有效力？编辑经过搜集和处理，为你提供工程采购合同，还请多多关注我们网站！

工程采购合同 篇1

甲 方：

乙方：

本着”互利共赢，长远发展”的原则，在公平、合理、平等的前提下，甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规在充分协商的基础上，就乙方采购甲方壁挂炉事宜签订本合同，以兹双方信守：

一、产品名称、规格、型号、数量、价格：(详见附件一《华帝公司客户提货计划单》)

二、质量要求技术标准、产品保修期限：

1.甲方所供产品必须符合国家技术标准;

2.产品整机保修期从所供产品验收合格之日起壹年。

三、交货时间及数量：

乙方根据自身的实际情况，以盖有乙方公章的书面《华帝公司客户提货计划单》形式，通知甲方具体的供货时间、地点、型号、数量等有关事宜，以便甲方安排生产工作。甲方自收到《华帝公司客户提货计划单》并与乙方确认安排生产，并收到乙方订单货款30%的预付款后45天内按照《华帝公司客户提货计划单》的要求安排供货。

四、付款方式：

甲方确认《华帝公司客户提货计划单》后7个工作日内，乙方以转账的方式支付《华帝公司客户提货计划单》货物总额30%的预付款，提货前乙方必须付清订单货款，方可提货。

五、验收标准：

1.甲方提供的产品质量标准须符合国家标准;

2.乙方提货时必须进行现场完成甲方所供产品的验货工作(验货工作包括：检查货物的数量、品种、型号，验收产品的质量等)，并签署《验货单》。若发现产品品种、型号、数量与《华帝公司客户提货计划单》不符，应提货之日起3个工作日内向甲方舒适热能部提出书面异议，否则视为甲方所供产品合格。

3.乙方在规定的产品异议期间内检查出甲方所供产品型号不符合《华帝公司客户提货计划单》时，经甲、乙双方共同确认后，乙方可将产品退回甲方处要求甲方退换，因此产生的物流费用由甲方承担。

六、违约责任：

1.如乙方逾期付款，乙方向甲方承担当次订单总额20%的违约金，并赔偿甲方因此遭受的损失。

2.若乙方没有在合同约定的时间内付清货款，未付清货款的产品所有权仍属于甲方，甲方有权处置该产品。

七、解决合同纠纷的方式：

若本合同在履行期间发生争议的，双方应友好协商解决问题，若协商不成的或一方不愿意协商的，甲、乙双方自愿约定由甲方所在地人民法院作为第一管辖法院。

八、合同有效期：

本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至 年 月 日。

九、保密义务：

本合同内容及双方执行的其它交易条件，知悉或掌握的对方的文件资料，均不得泄漏给任何第三方，若乙方违约，甲方有权要求乙方进行处罚及赔偿甲方因此遭受的损失。

十、其它：

1.若本合同未尽事宜(如：中途改变采购壁挂炉型号、数量、增加采购其他产品等问题)，甲乙双方可协商制定补充协议，补充协议与该合同具有同等法律效力。

2.若由企业法人为本合同签约，则提供法人个人身份证复印件、企业工商执照正本复印件和企业税务登记证正本复印件、开户许可证复印件、组织机构代码证五证，并有法人亲自签字和盖章方为有效。

3.若由非企业法人为本合同签约，则提供企业法人签约授权书和签约人身份证复印件、及上一条款的”;五证”;，并有法人亲自签字和盖章方为有效。

4.本合同一式陆份，甲方执伍份、乙方执壹份，自双方签字盖章之日起生效。具有同等法律效力，其它未尽事宜双方协商解决。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

工程采购合同 篇2

年）

（4）合同履行中甲方或实际用户要求变更墙纸质量标准及发生其他实质性变更的，另行协商解决。

4.包装标准

（1）乙方交付的所有墙纸的包装应根据材料特点具备防潮、防雨、防震、防晒及防粗暴装卸等功能，乙方对包装的风险负责，因包装设计、制作、质量等原因造成货物破损、锈蚀、失缺、损坏或变形等损失的，由乙方承担责任。对实际用户造成工程工期、人力资源浪费等情况的，甲方或实际用户有权提出索赔。

（2）每一包装物内必须附有装箱清单。包装物上必须标注墙纸名称、合同号、收货人、到达站或到货地点、品目号和箱号、外形尺寸（长×宽×高，以厘米计）毛重、净重（公斤）规格、型号、颜色、数量、重量、产品等级、货号、堆放要求、保存环境要求、生产商等资料标识，包装箱内和捆内的各散装部件应予以标记，其标记与装配图中的部件号、零件号一致，同时记录在包装箱上。因标示缺少或不清导致安装、堆放、保管错误并造成的损失，乙方负责赔偿，对甲方或实际用户造成工程工期、人力资源浪费等情况的，甲方或实际用户有权提出索赔。

三、交货期限及交货地点

1、交货期限

（1）本合同所订购的墙纸如需分批安装，具体货到工地时间、型号、数量以甲方实际用户书面通知到为准。

（4）乙方应按国家有关规定在货到交货地点时向实际用户提供一套完整随货文件。产品合格证应提供给实际用户。

（5）乙方每次发货前应提前24小时通知甲方，以便甲方通知实际用户指定专人负责初步验收，甲方应提前以书面形式将指定初验收人姓名和联系方式告知乙方。

（6）甲方发出书面供货通知后，乙方接受甲方对交货期调整、暂停供货、恢复供货的要求，具体方式为：甲方提前

工程采购合同 篇3

发包人：

住所：

法定代表人

或有权签字人：

委托代理人：

电话：

传真：

承包人：____________________有限公司

住所：

法定代表人：____________________

或有权签字人：

委托代理人：

电话：

传真：

发包人：中国__银行崇左工行

承包人：____________________有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本装修工程的有关事宜，达成如下协议：

第一条工程概况

1.1工程地点：

1.2工程内容及做法：

1.3双方商定采取承包人包工、包料的承包方式。发包人指定施工所需的瓷砖、铝扣板、人造石、涂料、木地板等五项装修主材，承包人施工所需装修主材须在发包人指定主材供应商处提货，价格不能高于发包人指定的最高限价;其他装修材料应使用发包人指定品牌，材料质量达到合格且符合国家标准。

1.4工程工期天，开工日期：____年____月____日，竣工日期：_____年____月____日。

1.5合同价款：本合同工程造价为人民币：壹拾肆万柒仟叁佰肆拾肆元伍角伍分。

第二条发包人代表

本工程发包人代表为。

第三条工程现场质量监督

本工程由发包人设置工程现场质量监督员，具体负责工程现场质量管理工作，本工程现场质量监督员为。

第四条施工图纸

双方商定施工图纸采取下列第种方式提供:

发包人自行设计并提供施工图纸;

发包人委托承包人设计施工图纸，设计费元，由发包人支付。

第五条发包人义务

5.1开工前天，为承包人入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则。

5.2提供施工期间的水源、电源：

5.3负责协调好施工队与邻里之间、装修施工队与录像监控等其它专业施工队之间的关系。

5.4不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续。

5.5施工期间发包人如仍需部分使用该场所的，负责做好施工现场的保卫及消防等工作。

5.6参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。

第六条承包人义务

6.1承包人必须按要求：在合同签订二个工作日内将报公安部门申请开工的材料报甲方办公室;

6.2施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工图纸和招标文件要求、施工规范及质量标准，按期保质完成工程;

6.3严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境;保护好原居室内的家具和陈设，保护好居室内上下水管道的畅通;保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。

6.4及时协助配合发包人做好监控、空调等相关设备或设施的安装;依据工程进度适时通知材料供应商备货送货及消防、110联动报警、科技等工种进场施工。

6.5未经发包人同意及有关部门批准，承包人施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

6.6工程竣工未移交发包人之前，由承包人负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

第七条工程变更

双方商定工程变更采取下列第方式进行：

在施工过程中，因施工图纸标注工程量与实际工程量不一致的，或发包人实际需求变化对工程量进行增减的，并按实际增减工程量和工程项目单价相应增减工程总价，增减的工程项目单价按承包人投标的综合单价执行。

在施工过程中，由于发包人实际需求变化对工程量进行增减，按照发包人规定的工程变更审批程序办理，并按实际增减工程量和工程项目单价相应增减工程总价，增减的工程项目单价按发包人工程综合单价、承包人投标价、当地公布的市场价孰低执行。发包人在施工中未对工程量提出增减，而施工图纸标注工程量与实际工程量不一致的，以施工图纸标注的工程量为准，发包人不再增减工程总价。

第八条材料的提供

承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验，待发包人验收同意后方可使用。承包人对材料的使用负最终责任，不按规定使用发包人指定材料的，造成损失由承包人负担。

第九条工程延误

9.1对以下原因造成竣工日期延误，经发包人书面确认后，工期相应顺延：

工程量变化和设计变更;

不可抗力;

发包人同意工期顺延的其它情况。

9.2因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延;

9.3因承包人原因造成工程质量存在问题的，返工费用由承包人承担，工期不顺延。

第十条质量标准

10.1双方约定本工程施工质量标准：合格。

施工过程中双方对工程质量发生争议时，由当地质量监督站对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证费过程支出的相关费用由承包人承担;经认证工程质量符合合同约定的标准，认证费过程支出的相关费用由发包人承担。

第十一条工程验收及保修

11.1双方约定本工程在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：

安防、消防部门进行安防、消防项目竣工验收;

公安、消防部门验收合格后发包人进行装饰工程竣工验收。

承包人应提前三天通知发包人进行验收，阶段验收合格后应填写工程验收表。

11.2工程竣工后，承包人应书面通知发包人验收，发包人应在接到验收通知后三天内组织验收，经发包人验收合格后，填写工程验收单。在工程款结清后，办理移交手续。

11.3由于工程存在隐性暇疵，发包人在工程验收时未发现质量问题，但经使用后出现质量问题或达不到发包人设计标准，影响发包人正常使用等情况的，发包人有权要求承包人修复和更换相关符合发包人质量要求的设备和材料，费用由承包人自行承担。经维修和更换仍无法满足发包人质量要求的，发包人可要求承包人赔偿损失的相关内容。

11.4本工程自验收合格双方签字之日起，保修期按附件4《房屋建筑工程质量保修书》执行。验收合格签字后，填写工程保修单。

第十二条工程款支付方式

12.1本工程合同生效后，待工程竣工，验收合格，发包人将在30个工作日内将工程款支付给承包人。

12.2工程款结清前，承包人应向发包人开具正式统一发票。

12.3工程款支付方式：银行转账,所有工程价款必须转到承包人在__银行开立的账户。

户名：____________________工程有限公司

账号：____________________

开户行：____________________

第十三条违约责任

13.1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的损失。

13.2未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。

13.3因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

13.4发包人未按期支付工程款的，每延长一天向对方支付违约金按合同金额千分之计元/天。

13.5由于承包人原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，承包人负责返工修理和更换符合发包人质量标准的设备和材料，返工费用由承包人负担，工期不顺延。

13.6由于承包人原因导致工期延误，每延长一天向对方支付违约金按合同金额千分之计元/天。延误的工期超过累计30天，发包人有权单方面解除合同并且不承担任何违约责任。

第十四条合同争议的解决方式

14.1本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第种方式解决。

提交仲裁委员会仲裁。

依法向发包人所在地人民法院提起诉讼。

第十五条几项具体规定

15.1因工程施工产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，费用由承包人承担。

15.2施工期间，承包人每天的工作时间为：上午正至点;下午点至点。

第十六条其它约定事项

16.1本合同自双方法定代表人或有权签字人签字并加盖单位公章之日起生效，合同履行完毕后终止。

16.2开工日期以发包人实际通知进场时间为准。

16.3竣工日期以承包人通知发包人验收且通过发包人的检查验收为准，因质量不合格的返工日期也包含在内。

16.4发包人协助承包人做好施工安全管理工作，若因承包人原因导致发生安全事故损害第三人权益的，由承包人承担赔偿责任。

16.5

第十七条附则

17.1本合同签定工程不得转包。

17.2本合同一式份，发包人执份，承包人执份。

17.3合同附件《房屋建筑工程质量保修书》为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

发包人：

负责人或有权签字人：

委托代理人：

____年____月____日

承包人：

负责人或有权签字人：

委托代理人：

____年____月____日

工程采购合同 篇4

甲方：________________________

乙方：________________________

签订时间：________________________签订地点：________________________

依照《中华人民共和国民法典》，甲乙双方就本项目标的物采购事项签订本

合同，以兹信守：

第一条合同标的(下称：货物)及合同总价

注：合同总价已包含货物的价款、税费、包装、运输、装卸、安装、调试、技术、指导、培训、咨询、服务、保险、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等等其他各项有关费用，连同货物进口的商检、关税和海关手续等费用，甲方无须向乙方另外支付本合同规定之外的任何费用。

第二条质量要求和技术标准

1、乙方提供的货物必须符合中华人民共和国国家安全环保标准、国家有关产品质量认证标准，以及甲方招标文件和乙方投标文件中规定的质量要求和技术指标为约定标准;甲乙双方如遇对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准。

2、乙方提供的货物(含零配件、随机工具等)必须是全新的、表面和内部均无瑕疵的原厂正品。

3、包装和运输：

(1)乙方应采取防潮、防雨、防冻、防锈等相应措施对货物进行包装，确保货物在正常作业和装卸条件下安全无损地到达合同指定地点。

(2)包装箱及每一附件应由乙方注明货物名称、型号、件数、附件名，包装箱内应附有产品说明书和使用说明书。

第三条保修和售后服务

乙方根据下表向甲方提供货物的免费保修和保养服务：

1、保修期、保养期按甲方经对货物验收合格并签署《质量验收报告》之日起计算。

2、在保修期、保养期内，如货物设备非因甲方的人为原因而出现质量问题，甲方有权向乙方提出质量异议，乙方应负责包修、包换或包退，承担修理、调换或退货的实际费用;乙方不能修理或不能退换，均按不能交货处理。乙方保证在接到故障电话后24小时内响应用户要求，72小时内派员上门现场维护并在72小时内排除故障修复使用，如在规定时间内不能修复解决，则提供相同功能档次的货物设备给甲方作为代替使用，确保货物设备的正常运作和使用。

第四条合同价款和支付方式

1、合同总价：￥________________________大写：________________________元。

2、支付方式：

(1)合同生效后，甲方接到乙方通知和发票凭证资料以及后的_____个工作日内，提交支付凭证资料给乙方，支付金额为合同价的______%，计：￥____________________元，人民币大写：________________________元。

(2)在货物经验收合格、签署《质量验收报告》之日起，甲方收到乙方提供的付款票据资料文件凭证后的十五个工作日内，提交支付凭证资料给乙方，支付_____%，计：￥_______________元，人民币大写：________________元。

(3)委托的联合体成交(中标)供应商须及时向甲方提供合法有效的发票和凭证资料以作结算凭据。

第五条交货时间、地点和方式

1、交货时间：乙方应在本合同签订之日起的_____个日历天内，免费将货物及其配件、随机工具送达甲方指定地点进行安装调试，并免费提供技术培训和咨询服务。

2、交货时，乙方应将货物的用户手册、保修手册等单证交付给甲方，其中：进口产品必须提供国家进出口商品检验部门的检验证明，国内产品还必须提供出厂合格证。

3、交货地点：甲方指定的地点。

4、交货方式：由乙方送货上门。

第六条验收

1、数量清点：在到货后_____个工作日内，由甲方对货物数量进行清点，签署《货物数量清点单据》。该单据仅作为甲方对乙方送货数量的清点说明，不得作为甲方对货物质量的验收证明。

2、质量验收：在乙方完成设备安装调试完毕后收合格的，甲方向乙方签发《质量验收报告》;不合格的，甲方应及时向乙方提出质量异议。

3、验收标准以本合同第二条的条款约定为准。如因货物的质量问题发生争议，由_________市技术质量监督部门进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担;货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担，同时按本合同第七条第4款处理。

第七条违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付合同总价的违约金。

2、甲方逾期付款的，每逾期一天应向乙方支付须付款额的_____%违约金。

3、交齐货物之日止，向甲方支付违约金，乙方仍需履行合同向甲方交付货物;如乙方逾期三十天仍未交齐货物的，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的_____%计算向甲方支付违约赔偿金，并全额退还甲方已付给乙方的钱款及其利息。

4、乙方交付货物的品质、性能、技术标准、质量要求不符合合同约定的，甲方有权向乙方提出更换货物及索赔，乙方应在甲方提出之日起的______天内免费更换合格的货物，由此造成的时间延误视作乙方未按时交货，按本合同第七条第______款处理。

如经两次更换，货物质量仍不符合本合同规定的，甲方有权终止合同，乙方应向甲方返还已付款项，并按合同总价的_____%计算，另向甲方支付违约赔偿金。

5、乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院(或仲裁机构)裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应按合同总价的_____%向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

6、甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

7、乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

第八条不可抗力

任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在不可抗力发生后______天内向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得不可抗力发生地市级以上政府相关部门证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第九条合同的变更、中止、终止

甲乙双方均不得擅自变更、中止或者终止本合同。如继续履行本合同将损害国家利益和社会公共利益的，双方应变更、中止或者终止合同。双方不能就此协商一致的，按本合同第十条第(一)款处理。

第十条其它

(一)本合同适用法律为中华人民共和国法律、法规。在本合同履行过程中发生争议的，由双方协商解决;协商不成时，由________市仲裁委员会作出仲裁。

(二)有关本合同条款的修改、补充和变更，均应以书面形式进行，经双方签字、盖章后生效，并且所有补充合同的采购金额累计不得超过本合同总价的价款，否则无效。

(三)本合同自双方签字盖章后生效。本合同一式_____份，甲、乙双方各执_____份。

甲方：________________________乙方：________________________

法定代表人：_________________法定代表人：_________________

委托代理人：_________________委托代理人：_________________

签定日期：_________________签定日期：_________________

工程采购合同 篇5

甲方(建设单位):_____________________

乙方(供货单位):_____________________

丙方(施工单位):_____________________

为确保工程质量、材料质量为根本，施工工艺是关键。目前建筑材料市场鱼龙混杂，材料质量、价格悬殊太大的情况，甲、乙、丙三方根据平等互利、等价有偿、协商一致的原则，就甲方指定的材料及清单暂定价的材料事宜，经协商达成如下协议:

一、材料使用工程名称:______________________。

二、材料类别:__________级。

1、一类:甲方指定及代付款材料。

2、二类:清单暂定价及代付款材料。

3、三类:甲方指定及清单暂定价不代付款材料。

三、订货、运输、验收:

1、首先丙方与乙方根据甲方有求签订材料供货表(附表一)，注明材料名称、品牌、规格、型号、质量、数量、单价、合价等。

2、丙方与乙方签订材料供货表后，报甲方认证签字，同时报材料合格证，检测报告及样品一份。

3、丙方用货应提前通知乙方，说明用货数量、规格、型号、到货日期等，乙方承担运输相关费用，运至丙方所在工地现场。

4、验收:丙方收到货后，即进行验收，对不合格或不符合要求的材料应退换。需监理进行检查的材料，丙方应通知监理检查。

5、材料价格包括储藏、运输、装卸、保险、利润、税金、售后服务等费用。如与市场或政策性价格调整，应及时通知另两方协商作相应调整。

四、结算:建筑材料采购合同

工程采购合同 篇6

甲方：__________

乙方：__________

依照《中华人民共和国民法典》有关规定，结合本工程具体实际情况，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。

乙方受甲方委托,承担甲方___________250KVA变配电受电工程,具体事宜双方明确如下：

一、甲方委托给乙方的工程项目和内容：

1、250KVA变配电受电工程的设计、设备购置、安装调试

二、有关技术及服务要求：

1、乙方应根据甲方的要求做好开工和竣工等有关技术工作，协助并配合线路验收、接入系统及并网工作。及时提供竣工资料。

2、乙方采购所有电气设备和原料，应从国家定点厂家采购，并符合国家有关质量、技术标准。

3、变配电及线路安装工程应根据电力安装标准进行，符合质量要求。

4、甲方负责做好青苗赔偿等有关政策处理。

三、工程款项及费用的结算：

1、工程款结算按执行。

2、工程预算款总计：_______元;

(高压电缆、10KV线路部分按实际耗材在决算中计收)

3、本工程款分_____次结清，其中：

(1) 、合同签订______天内应付工程款的______%(计________元)

(2) 、工程竣工验收合格决算审核后，送电前工程款全部付清。

4、工程款的结算以审计决算为依据。

四、施工及竣工验收：

1、根据工程施工要求，甲方应于施工前具备土建验收条件(包括完成破路申请手续，设备进场道路畅通等)，并确保自建附属工程质量为乙方进场创造施工条件。

2、乙方应在______年____月_____日工程竣工，遇特殊情况双方另行协商，时间顺延。

3、施工期间,甲方应派员到现场协助解决安装施工期间所发生的特殊情况。

4、乙方在施工期间应注意安全,做到文明施工，如发生违章和野蛮施工所造成意外事故和损失，由乙方自负。

5、乙方在工程结束时，甲方应会同供电局有关部门进行竣工验收。

五、合同未尽事宜，双方协商解决。

六、合同双方代表签字盖章后生效。

七、合同一式____份，甲方执____份，乙方执_____份。

甲方(签章)：________________

时间：____________________

乙方(签章)：_________________

时间：____________________

工程采购合同 篇7

甲方：__________________

乙方：__________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公开、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下：

　第一条 所购建材基本情况

单位：__________________元/吨

建材名称：______________

产地：__________________

品牌：__________________

规格型号：______________

材质：__________________

批次：__________________

数量：__________________

价格：__________________

总价：__________________

备注：__________________

合计人民币(大写)_______万_______仟_______佰_______拾_______元_______角_______分(小写)：￥_________元

第二条 质量标准

___________________________

第三条 交货

交货方式为(卖方送货/买方取货)

交货时间：__________________

交货地点：__________________

第四条 验收

对于建材产品的规格型号、数量、材质等与约定不符或有其他质量问题的，买方异议期为卖方交货后_________日内，异议经核实卖方应无条件补足或换货。

第五条 付款方式及时间

双方约定以第_________种方式支付价款。

签定合同时，买方支付(定金/预付款)_________元(定金不得超过总价款的_________%)，货到验收后一次性支付余款;

第六条 违约责任

(一)卖方违约责任：

1、建材产品经专业机构检测不符合国家标准或合同约定质量标准的，卖方应无条件换、退货，或赔偿买方由此受到的损失。

2、卖方延迟交货的，每日应向买方支付延迟部分价款_________%的违约金;延迟交货_________日的，除支付违约金外，买方还有权解除合同，卖方已收取定金、预付款或价款应全部返还，但买方在不收取违约金的情况下，有权要求卖方双倍返还定金。

(二)买方违约责任：

1、买方延迟提货的，每日应向卖方支付延迟部分价款_________%的违约金;

2、买方无正当理由单方面解除合同的，应赔偿由此给卖方造成的损失，已支付定金的无权要求返还。

　第七条 争议解决方式

本合同项下发生的争议，双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决，也可以向工商行政管理机关提出申诉;协商、调解、申诉解决不成的，应向人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。

第八条 其他约定事项

1、______________________________________________________。

2、对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应承担的责任的，仍以本合同为准。

3、本合同未定事项，双方可协商签定补充协议。

买方：__________________卖方：__________________

住所：__________________住所：__________________

联系方式：______________联系方式：______________

时间：__________________时间：__________________