[协议参考] 标准供货协议1510字。

随着经济的发展，我们已经逐渐离不开合同了。为了明确采购人交付方式，采购合同成为了约束对方的一个好东西。签订采购合同可以强化采购人和供应商双方的守法意识。那么你知道采购合同是应该是怎样的吗？下面是小编为大家整理的“[协议参考] 标准供货协议1510字”,仅供您在工作和学习中参考。

购货单位(甲方)：

供货单位(乙方)：

根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲、乙双方经友好协商就甲方向乙方购买并安装美的家庭式中央空调设备达成如下协议：

第一条 产品名称、规格型号、数量及价格;(见附件1)

合 同 总 价： 壹拾伍万

施工工程名称： 办公楼空调

施工工程地点： 金阳麒龙ABD

施工工程范围： 中央空调

第二条 产品的质量、技术标准;按国家相关标准执行。

第三条 产品的运输方式，到货地点、交货方法和费用负担;

1、运输方式;

2、到货地点：

3、交货方法：

4、运输费用：

第四条 验收方法及提出异议的期限：由甲方依照合同按设备清单进行验收。对货物的规格、数量或两者都有异议的，甲方应在签收前向乙方在场人员提出;(对产品质量的问题应以产品包装箱内质保书为准);产品的型号和单位负荷的取值由甲方指定，乙方按甲方要求提供。

第五条 产品的安装、调试;

乙方负责产品的安装、调试;

1、安装施工工程开工日期为乙方收到甲方通知后五日内开工;

2、工程完工日期竣工当天通知甲方验收，如因甲方或其它施工单位引起的施工延误则竣工日期顺延;

3、施工方案及设计方案的变更：工程设计的负荷要求由甲方指定，并由乙方根据甲方要求作出设计，并经甲方签字认可;产品施工安装 方案以乙方提出并得到甲方的认可，如需更改设计、施工方案的，须经双方协商同意。如方案变更引起设备和材料需要增、减，经双方协商后确定数量，单价按本合同相同价格执行。如本合同未涉及的材料或产品，双方另定合同;

4、工程验收：乙方在施工结束后，通知甲方验收，甲方应在接到乙方通知验收三日内组织验收。认定工程质量和工程内容符合要求的，双方代表在工程验收证明书上签字盖章。如在七日内未组织验收，则视为验收合格。

第六条 结算方式及期限;

1、合同总额：人民币, (小写：人民币 元);

2、结算方式：

(1)、合同签定后，乙方在接到甲方进场通知后组织进场施工，并向设备厂家购买所需设备，支付所有设备资金;

(2)、设备到场，甲方在验收后向乙方支付合同总价的50%人民币(大写) 柒万伍仟元整，(小写：人民币 75000.00元)，乙方在收到甲方付款后进行连接施工;甲方如不能按合同约定付款，乙方有权停止施工，后果由甲方承担;

(3)、安装完毕后一周内进行验收，验收完毕合格后甲方向乙方支付合同总价的50%人民币(大写) 柒万伍仟元整，小写(人民币 75000.00元)。甲方应按合同规定的付款方式和期限付款，如逾期一日则按合同总额的1%支付违约金。

第七条 延期交货、竣工：如乙方因故不能按时交货或竣工，乙方应及时通知甲方，说明理由和延误时间，甲方如同意，可酌情延长交货或竣工时间。双方议定更改设计的，竣工期限重新确定;如因乙方原因造成逾期竣工，逾期一日按合同总额的1%处罚违约金，验收不合格返工，返工期也视为违约。如因甲方原因造成的工程延误，也按上述条款进行处罚。

第八条 产品质量责任和售后、安装承诺(按合同附件1执行)。

第九条 为保证施工的正常进行，甲方应负责将空调设备电源按乙方提供的负荷要求及时接到乙方指定地点，并预留足够的余量给乙方连接设备。

第十条 乙方必须向甲方提供准确的主机的安装位置,由甲方认可。

第十一条 乙方施工所用水、电由甲方负责接到施工现场供乙方施工使用。

第十二条 乙方在施工过程中，与其他工种因施工产生的协调工作由甲方全权负责，本报价不含与土建等其它工种的相关配合费用。

第十三条 解决合同纠纷的方式：执行本合同发生的争议，由双方友好协商解决。协商不能解决的任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。

第十四条 因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由双方友好协调解决。

第十五条 本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同签订后，若其中一方不能履行合同，另一方可要求合同金额5%的赔偿。

第十六条 甲方未付清设备全款之前，设备所有权归乙方所有。

第十七条 本合同如有其他未尽事宜，可由双方共同协商解决，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。

第十八条 补充条件：

本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

编辑推荐

供货协议1000字

在当今充满活力和日益开放的社会中，我们在许多情况下都需要合同，为了确定确保采购人与供应商之间的关系，最好的方式就是签订采购合同。签订采购合同可以避免任何一方的权益受到侵害。那么，你知道制定一份采购合同需要注意些什么吗？下面是小编为大家整理的“供货协议1000字”,仅供参考，希望能为您提供参考！

供方：

需方：

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，供、需双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下：

第一条 所购建材分类明细：（见下表）

第二条 质量标准：符合《室内装饰装修材料中有害物质限量国家标准》、以双方确认的样本为准，表面平整、防滑，几何尺寸符合国家规定的标准要求。

第三条 交货要求

1、交货时间：

2、交货地点：

3、交货方式：（供方送货/需方收货），双方现场清点数量并签字确认，实际进货数量以需方提供的收料单为准。本合同约定的墙地砖数量非最终数量。

第四条 运输费用承担： 由供方承担。 第五条 验收要求：

对于墙地砖的数量、规格、颜色等与约定不符或有其他表面瑕疵的，需方异议期为供方交货后至安装完成，异议经核实供方应无条件补足或换货；各类墙地砖的损耗不大于3%；若大于3%的，由供方负责填补。每批材料必须附有合格证及质检报告，包装箱上要有明确的生产厂家名称、地址、电话及防伪标志。经需方验收人员或者现场监理检查，如达不到商家标准（国家优等品材料）者，需方不予接受，供方可随车带回。否则视为放弃，需方不承担任何责任与费用；若分批供应的墙地砖存在色差问题时，供方无偿负责更换。

第六条 换货要求：

交货验收完毕后需方因对墙地砖的规格、颜色等需求发生变化而提出换货要求的，在包装完好且没有损伤、泡水、沾灰等影响二次销售的情况下，需方可凭本合同在交货之日起7日内办理换货手续，换货费用由需方承担。

第七条 余货处理：

安装后的剩余墙地砖，在包装完好且没有损坏、泡水、沾灰等影响二次销售的情况下，需方可凭本合同办理退货手续，退货所产生的费用由需方承担。

第八条 付款方式及时间：

签订本合同时，需方没有预付款，货到验收后由需方材料验收人员出具收料单，在7日内支付该批材料款的95%，每批材料款扣除5%的材料质保金，待墙地砖全部安装完30日内一次性付清。

第九条 违约责任：

（一）供方违约责任：

1、墙地砖经专业检测机构检测不符合国家强制性标准或合同约定质量标准的，供方应无条件换、退货，或赔偿买方由此受到的损失；

2、供方迟延交货的，每日应向需方支付迟延部分价款5%的违约金；迟延交货超过7日的，除支付违约金外，需方有权终止合同，并且供方向需方赔偿由此造成的一切损失。

（二）需方违约责任：

需方无正当理由单方解除合同的，应赔偿由此给供方造成的一切损失。

第十条 争议解决方式：

本合同项下发生的争议，双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决，也可向行政机关提出申诉；协商、调解、申诉解决不成的，应向人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。

第十一条 其他未定事项：双方可以重新约定。

需方（章）：________ 供方（章）：________

负责人：__________ 法定代表人：__________

身份证号：______________ 身份证号：______________

联系电话：__________ 联系电话：__________

委托代理人：________ 委托代理人：________

签订时间：__________ 签订地点：__________

服装供货协议700字

在一个人们越来越相信法律的社会里，为了确定确保采购人与供应商之间的关系，采购合同就起到的了非常大的作用。签订采购合同让采购人与供应商就有了的法律约束。那么，你们知道什么情况下才能签订采购合同吗？小编收集整理了一些服装供货协议700字，供您参考，希望能够帮助到大家。

供方：___________（以下简称甲方）

需方：___________（以下简称乙方）

1、经供、需双方认真协商，达成供货协议如下：

2、需方向供方订购下列服装，并执行本合同各项制约条款。注：本页空格不够，可另附清单，效力相同。在交货时全部付清。

3、付款方式：银行托收、汇票、转帐支票、现金、其他

4、交货日期：供方收到需方支付的首款后

5、交货地点：___________

6、质量保证：供方保证所供货物以样品的质量和供货清单内容为准，认可因质量原因由供方无条件返修。

7、货物查收：需方收货后，应与供货代表共同查收货物，签署收货单，无供货代表签收，供方不认可货损或缺货。

8、违约责任：______________________

9、本合同执行过程中的其他约定，由供、需双方代表协商处理。

10、本合同一式两份，供、需双方各执一份，经双方签字盖章生效。

甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

精选合同: 供货协议(标准示范)

虽然采购合同在平常很少见，但听名字大家基本知道采购合同是在需要采购时所使用的合同。为了约束当事人认真履行合同义务，采购合同成为人们的首要选择。采购合同可以在对方违背约定时，充当最重要的证据。那么，你知道为什么会出现采购合同吗？下面是小编帮大家整理的《精选合同: 供货协议(标准示范)》，仅供参考，希望可以帮助到您。

甲方：xxxxxxxxxxxx

乙方：xxxxxxxxxxxxx

经公开招标采购，确定乙方为xx年度IT设备耗材定点协议供货中标供应商。甲乙双方经协商，就协议供货有效期内乙方向甲方提供本公司产品及相关产品伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：总则

1、本协议下述所指“甲方”明确定义为：xxxxxxxxxxx。乙方为本次公开招标中标供应商，本协议下述所指乙方包含签署本协议的中标供应商。

2、本协议所指期限为自xx年x月x日至xx年x月x日。

3、下列文件为本协议不可分割部分：《中华人民共和国政府采购法》；中标通知书；乙方中标的投标书；招标文件；乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

第二条：供货范围及协议价格

一、供货时间

1、乙方的中标产品为：xx年度IT设备耗材（详细产品及价格见附件）

二、供货价格

1、凡甲方采购本协议供货范围内产品，均享受乙方给予的协议供货价格。

2、协议供货价格的制定原则：

（1）乙方应提供最优惠的价格，切实让利于采购人；

（2）乙方提供的协议供货价格应低于市场价；

（3）乙方所报价格为本地市场交货价，与交货有关的费用应包含在报价中，不再另行支付；

（4）乙方在协议有效期内产品的价格调整时及时以书面材料和证明材料等报送甲方物资采购中心及审计部审查确认。

3、交货时间按照乙方投标文件中承诺执行，并在货源紧张时享受优先供货权。

第三条：质量标准和要求

1、乙方保证本协议中所供应的产品质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合协议目的的特定标准确定。

2、乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保规定，必须为正品行货，不得有假冒伪劣产品或提供以次充好的产品。

第四条：权利瑕疵担保

1、乙方保证对其提供的货物享有合法的权利。

2、乙方保证在其提供的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留臵权等。

3、乙方保证其所提供的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

第五条：包装要求

1、乙方所提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，此类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书等。

第六条：供货期限及供货对象

乙方负责自协议生效之日起至xx年x月x日期间中标货物的供应，具体内容见附件的中标产品价格表。

第七条：验收

1、乙方将货物送至采购单位指定地点安装调试后，由采购单位根据货物的规格要求和质量标准，对货物进行检查验收，并完善相关验收手续。

2、货物的数量不足或表面瑕疵，采购单位应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后7个工作日内提出。

3、在验收过程中发现数量或有质量、技术等问题，乙方应负责按照采购单位的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

第八条：履约保证金

在甲方与乙方签署本协议前交纳叁仟元（3000元）人民币履约保证金。甲方在协议履行完毕后5个工作日内无息退还履约保证金。

第九条：货款的支付

乙方所供货物经采购单位验收合格后，凭供货入库验收单、发票等，按月支付上月材料价款。

第十条：质量保证

1、乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合协议规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于12个月的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

2、在质量保证期内，如果货物的质量或规格与协议不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购单位可以根据本协议规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

3、乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，采购单位可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，采购单位根据协议规定对乙方行使的其他权利不受影响。

第十一条：补救措施和索赔

采购单位有权根据质量检测部门出具的检验证书向乙方提出索赔。在质量保证期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而采购单位提出索赔，乙方应按照采购单位同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1、乙方同意退货并将货款退还给采购单位，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

2、根据货物的质量状况以及采购单位所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

3、如果在采购单位发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在采购单位发出索赔通知后十天内或采购单位同意延长的'期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购单位有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购单位损失的，采购单位有权进一步要求乙方赔偿。第十二条：履约延误

1、乙方应按照协议规定的时间、地点交货和提供服务。

2、乙方无正当理由而拖延交货，采购单位有权追究乙方的违约责任。第十三条：甲乙双方在协议有效期内履行义务

1、乙方对售出商品的质量、维修、其它售后服务承诺按招标文件和投标文件的有关内容执行，产品价格、型号等有变动时，必须在发生变化后3日内及时向甲方提供证明和报告。

2、在协议有效期限内，乙方无论什么理由（不可抗力除外），均不得拒绝甲方的采购行为或相应服务（超出乙方中标的范围以外的不在此列）。

3、乙方发生转让、兼并、撤消等情况变化时，须提前一个月向甲方提交书面公函，在公函中须说明本协议乙方权利与义务等承继的方法或终止本合同，甲方收到乙方公函之日起在10个工作日内予以书面答复。

4、乙方法人名称、经营场所、联系人等发生变更时，须以书面并附有关证明材料向甲方备案。

5、甲方对乙方协议供货质量、价格和服务情况不定期进行检查，将检查情况提出处理意见，及时反馈。

6、甲方有权根据市场行情的变化，按有关规定的程序及时调整定点采购业务的价格或计价办法，对采购单位实施定点采购业务提供价格指导。

第十六条：违约及投诉处理

在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方在报请监督管理部门同意后可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止协议供货商资格、没收其履约保证金等处罚。此项下违约行为包括但不限于下列各项：

1、甲方代表定期对乙方所提供的产品或服务的履约情况进行检查。发现有弄虚作假情况的，一经查实，将视情节轻重给予警告、没收履约保证金直至取消定点协议供应商资格，并列入不良供应商名单。

2、在协议有效期内，如发生采购单位投诉乙方所供产品非原装正品、质量问题、未按投标承诺在响应时间内供货等情况，经查实后，第一次将扣除全额履约保证金，责令改正，第二次将取消其协议供货商的资格，给予一至三年禁止进入甲方单位采购的处罚。

3、在协议有效期内，供应商未按中标价格提供相关服务，随意提高价格或收取其它额外费用的，发生此类情况，经查实情况属实，将取消协议供货商资格，没收履约保证金。

4、在协议有效期内，甲方将不定期进行市场调查，发现乙方违反协议要求及承诺、未及时调整协议价格、未及时上报价格调整表，将取消协议供货商资格，没收履约保证金

5、乙方不按投标文件承诺提供协议供货范围内的产品；

6、不及时反馈型号、价格变化的。

7、不按期供货而受到甲方各科室有效投诉的

8、乙方在履行协议过程中有不正当竞争行为时，甲方有权解除协议，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》之规定由有关部门追究其法律责任。

第十七条：协议转和让和分包

除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的协议义务。

第十八条：协议生效

1、下列文件与本协议具有同等法律效力：

（1）招标文件（2）投标文件

如上述文件与本协议有不符之处，以有利与甲方的为准。

2、本协议经乙方和甲方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。

3、本协议一式肆份，乙方一份，甲方三份。

第十九条：协议修改

除双方签署书面修改协议，并成为本协议不可分割的一部分外，本协议条件不得有任何变化或修改。

第二十条：协议附件

包括：中标产品价格表

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

地址：地址：

邮编：邮编：

电话：电话：

开户银行：

帐号：

_____年_____月_____日_____年_____月_____日

五、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等效力。其它未尽事宜双方协商解决。

甲方：（公章）________ 乙方：____________

地址：______________ 地址：____________

电话：______________ 电话：____________

传真：______________ 传真：____________

联系人：____________ 联系人：_______

标准水泥供货协议模板网页版

随着人们法律意识的增强，为了维护采购人与供应商之间的合法权益，采购合同就使对方的行为有了一个约束。签订采购合同可以让采购人合作时有了一层保障。那么，你知道为什么会出现采购合同吗？下面是由小编为大家整理的“标准水泥供货协议模板网页版”，欢迎您参考，希望对您有所助益。

甲方：____________________________

乙方：____________________________

甲方因______工程需要，决定由乙方______有限公司供给建筑材料，甲、乙双方本着平等、自愿的原则，根据《中华人民共和国民法典》和相关法律规定，经过充分协商，达成如下协议：

一、货物数量及价款

甲方在建设工程中需用乙方供给的建筑材料，供货量初步商定，______吨，折款为___万元;水泥___吨，折款为___万元;_______________.如果由于其他原因致使供货量不足量，按照实际的供应材料款额计算。

合计人民币金额(大写)：_____________________

二、货物质量

1、乙方供给甲方的建筑材料，材料质量需按建筑材料质量标准执行，以现场所进的材料进行检验，并附有原产品检测报告及合格证，抽验不合格的产品甲方有权拒绝使用。

2、乙方供应甲方使用的建材必须保证质量，承担对所供应建材质量问题引起的一切法律责任，以及赔偿甲方所有的损失。

三、交货方式

乙方对其供应的建材应由汽车运输至甲方指定的施工地点，

1、费用由乙方自行承担。乙方应当及时供货以保障甲方的正常施工，如有交货延误，

2、应承当由此给甲方带来的一切损失。

3、甲方验收货物后，应向乙方开具收料单。

4、乙方根据甲方的需求可直接供应甲方下属的各项目部。

四、货款支付

1、货款支付方式为人民币结算。

2、自甲方接到货物并验收合格后，

一个月内乙方根据当月实际供料的数量，凭甲方所出具的收料单开出发票，甲方在___个月内将货款一次性付清。

五、违约责任

乙方对于其提供货物的质量、数量以及交货时间和交货地点等必须符合甲方的施工要求，否则由此带来的损失乙方承担全部法律责任，并向甲方支付货物总价款的___%的违约金。

六、争议的解决方式

本协议在履行过程中如发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。

七、其他约定事项

____________________________________

八、本协议自双方当事人签字盖章之日起生效

九、本协议一式___份，双方当事人各执___份。

甲方：______________________乙方：______________________

代表人：___________________代表人：_____________________

电话：______________________电话：______________________

日期：______年_____月_____日日期：______年_____月_____日

[协议参考] 供货协议(篇三)

在生活中，各种各样的合同频繁的出现在我们身边。为了维护双方利益都不受到危害，采购合同成为了约束对方的一个好东西。签订采购合同后则是有法可依，有据可寻。那么，你知道制定一份采购合同需要注意些什么吗？下面是由小编为大家整理的“[协议参考] 供货协议(篇三)”，供大家参考，希望能帮助到有需要的朋友。

甲方：

乙方：

因甲方____市新怡骏园小区第一期工程需要购置地板，经甲乙双方多次商议，双方本着互惠互利原则，经双方协商一致达成如下条款：

1、 乙方根据甲方施工需求，向甲方提供足量的地板，并保证满足甲方工程进度需求。

2、 乙方负责送货到____市新怡骏园施工现场，模板的规格为1.830.915(如有变动甲乙双方另行商议)。

3、 地板上车、下车及运费均由乙方负责，合计每张人民币

4、 乙方送货到甲方工地，经甲方验收合格方可收货，货款第一次累计送足伍拾万元时，甲方在七个工作日内支付乙方叁拾万元货款，余款贰拾万元作为模板质量保证金及节点保证金，以后货款每累计伍拾万元，甲方在七个工作日内付清伍拾万元货款。

5、 乙方必须按甲方要求的时间及数量送货，若乙方未按甲方要求的时间及数量准时送达货物，所造成的损失由甲方在乙方的节点保证金中直接扣除。

6、 质量要求：

(1) 乙方每次所送货物必须要保证与样板质量一致，尺寸一致，色泽一致。

(2) 乙方必须要确保地板每张能使用10次以上，如未能达到10次标准，甲方将按实际使用次数比例与乙方结算。(例：每张地板57元，10次可分摊为5.7元次，、若此张地板只能使用8次，则8次5.7元次45.6元张，即乙方所供模板均以45.6元张结算)。

(3) 乙方每次运货到甲方工地，甲方都要随货抽样进行高压锅试验，经试验达到与样板要求后，甲方方可开具收货单。

7、 待工程封顶后，若乙方无任何违约情况发生，甲方将在一个月内退还给乙方贰拾万元质量保证金及节点保证金。

8、 以上条款望双方共同遵守，此合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，双方签字后生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

________年____月____日 ________年____月____日

供货协议采购合同1500字

随着经济的快速发展，许多公民的维权意识不断增强。为了避免在采购过程中出现数量不一致，采购合同成为采购人与供应商之间最常见的一种合同。签订采购合同可解决或预防不必要的纠纷。那么，你知道采购合同的双方是谁吗？或许你需要"供货协议采购合同"这样的内容,请阅读，或许对你有所帮助！

供货协议采购合同 篇1

甲方：乙方：

为了保证学校食堂食品的卫生安全，防止危害人体健康安全的食品流入食堂，规范学校食堂食品原料进货采购工作，提高食品原料的采购卫生质量，保护消费者的合法权益，甲乙双方根据《中华人民共和国食品卫生法》、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》和《学校食堂和集体用餐配送单位卫生规范》的要求，甲方经考察决定，由乙方供应，并就相关问题签订以下协议：

一、甲方购买，应定点向乙方采购。

二、乙方提供的食品应符合下列几点要求：

1、必须是靖边县畜牧局统一定点屠宰的猪肉。

2、所提供的必须按甲方要求，做到供货及时，保质保量(不得使用病死或者死因不明的猪)。

3、必须经检验部门检验合格并盖章。

4、肉类价格不得高于市场价格。

5、如发现卫生质量问题，甲方有权退货，乙方应做到及时调换，否则，造成食物中毒，乙方负担全部责任。

三、乙方如不诚信经营，有违背甲方意愿的，甲方将随时取消乙方的供货权，另定点采购。

四、定点协议一经双方签字即为生效，有效期一学期。

五、本协议一式两份：双方各执一份，自签字之日起生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

供货协议采购合同 篇2

《政府采购用款计划表》编号：

合同编号：

供方(中标人)：

最终供货商(协议供货商)：

需方上级主管部门：

需方：

一、产品名称及价格

产品名称型号规格和主要配置媒体价协议供货价最终单价数量单位金额

合计(大写)

注：1、协议供货价为政府采购最高限价;

2、本合同价格已包含购买产品的价格及安装、调试、保修、售后服务、发运到指定地点伴随服务的费用和所需缴纳的所有税费。

二、交(提)货时间、地点、方式：供方于年月日前将货物送至，由需方指定收货人。

1、供方应在交货前向需方提供交货计划;

2、运输、保险和装卸的费用由供方承担。

三、产品验收

1、开箱检验时双方皆应派员参加，验收合格后双方及时签署《货物验收单》;

2、验收标准：

3、验收不合格时，双方应签署书面证明，供方应根据证明材料及时补足或更换，费用由供方承担;

4、需方应将验收单和发票一起入帐。

四、质量标准及保修

1、供方保证所供的货物皆为符合国家标准的合格产品;

2、供方保证所供的货物皆为原厂原装、全新、未使用过的，并完全满足需方采购提出的工作需要;

3、货物的保修期从签署《货物验收单》之日起算;

4、需方使用过程中引起的损坏或缺陷，供方不承担保修责任，供方可以提供更换或维修服务，费用由需方承担;

五、付款方式及期限

签署《货物验收单》后7个工作日内，需方应将货款按方式付给供方;供方在收到货款的同时应开具同等金额的正式发票。

六、违约责任

供需双方因本合同引起的纠纷可采用以下方式解决：

1、双方协商解决();

2、向中标人指定协调人反映();

3、提请成都仲裁委员会仲裁();

4、向有管辖权的人民法院提起诉讼()。

七、本合同一式五份，采购中心三份，需方和供方各一份。

需方(签章)：供方(签章)：

需方代表人：供方代表人：

地址：地址：

电话：电话：

传真：传真：

开户行：开户行：

帐号：帐号：

合同签订日期：合同签订日期：

采购中心(签章)：

经办人：

地址：

电话：

传真：

开户行：

帐号：

合同签订日期：

成都市政府采购货物验收单

需方单位：合同编号：

供方单位：验收单号：

货物名称品牌型号技术规格单位单价数量总价

合计

备注

说明：本验收单作为采购单位入帐凭证，一式四份，分别由市财政局、采购中心、需方和供方各留存一份。

收货单位(签章)：送货单位(签章)：

收货人(签字)：送货人(签字)：

地址：地址：

联系电话：联系电话：

收货日期：送货日期：

成都市政府采购货物验收单

需方单位：合同编号：

供方单位：验收单号：

货物名称品牌型号技术规格单位单价数量总价

合计

备注

说明：本验收单作为采购单位入帐凭证，一式四份，分别由市财政局、采购中心、需方和供方各留存一份。

收货单位(签章)：送货单位(签章)：

收货人(签字)：送货人(签字)：

地址：地址：

联系电话：联系电话：

收货日期：送货日期：

供货协议采购合同 篇3

合同编号：__________

供方：___________________________采购机构：_______________________用户：___________________________

为了保护供需各方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定并严格遵循海南省省直单位复印机设备_________年政府采购协议供货招标文件（招标编号：_________）、“海南省省直单位复印机政府采购协议供货承诺书”中的相关规定，签订本合同，并共同遵守。

一、付款方式为：财政集中支付（ ）；采购单位直接支付（ ）。

二、产品名称、型号、规格和主要配置、单价、数量、金额：___________________________________________。

三、保修期：依据投标文件中的服务条款。">海南省海口市中级人民法院

刑事裁定书

（20xx）海中法刑终字第73号

原公诉机关海口市新华区人民检察院。

上诉人（原审被告单位）海南赛格国际信托投资公司，住所地：海口市滨海大道花园新村5号华信大厦。

诉讼代表人郑沛坚，海南赛格国际信托投资公司董事长。

原审被告人李建民，男，1954年3月9日生，汉族，江苏省南京市人，研究生文化程度，原系海南赛格国际信托投资公司总经理，债券发行工作领导小组组长，住海口市海甸岛沿江四路颐和花园7号楼251房。2000年10月31日因涉嫌犯擅自发行公司债券被海南省公安厅刑事拘留，同年12月7日被逮捕。现羁押于海南省看守所。

原审被告人万善颐，男，1941年5月31日生，汉族，北京市人，大专文化程度，原系海南赛格国际信托投资公司副总经理，债券发行工作领导小组副组长，住北京市东城区东华门大街24号503房，暂住海口市海甸岛沿江四路颐和花园1号楼Ｂ901房，2000年11月14日因涉嫌犯擅自发行公司债券被海南省公安厅刑事拘留，同年12月8日被逮捕。现羁押于海南省看守所。

原审被告人阮庆生，男，1964年3月18日生，汉族，江西省余平县人，大学文化程度，原系海南赛格国际信托投资公司副总裁，债券发行工作领导小组成员，住江西省南昌市二纬路31号，暂住海口市海甸岛沿江四路颐和花园11号楼601房，2000年12月2日因涉嫌犯擅自发行公司债券被海南省公安厅刑事拘留，同年12月8日被逮捕。现羁押于海南省看守所。

海口市新华区人民法院审理海口市新华区人民检察院指控原审被告单位海南赛格国际信托投资公司、原审被告人李建民、万善颐、阮庆生犯擅自发行公司债券罪一案，于20xx年8月14日做出（20xx）新刑初字第134号刑事判决，以擅自发行公司债券罪，判处被告单位海南赛格国际信托投资公司罚金二千零六十九万九千九百四十九元，被告人李建民有期徒刑三年，被告人万善颐有期徒刑二年六个月，被告人阮庆生有期徒刑二年六个月。被告单位海南赛格国际信托投资公司不服，提出上诉。本院审理过程中，上诉人（原审被告单位）海南赛格国际信托投资公司申请撤回上诉。

本院认为，原审判决认定原审被告单位海南赛格国际信托投资公司，原审被告人李建民、万善颐、阮庆生为了本公司的利益，未经国家主管部门批准，采取超额发行、重复发行、变相发行的手段，擅自发行公司债券，数额巨大，后果严重，行为均已构成擅自发行债券罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，应当准许撤诉。故根据最高人民法院《关于执行〈中华人民共和国刑事诉讼法〉若干问题的解释》第二百三十九条的规定，裁定如下：

准许上诉人海南赛格国际信托投资公司撤回上诉。

海口市新华区人民法院（20xx）新刑初字第134号刑事判决自本裁定送达之日起发生法律效力。

本裁定为终审裁定。

审判长杨雪冬

审判员李必雄

审判员李文娟

二00二年九月二十八日

书记员云峰

供货协议采购合同 篇4

安徽省阜阳市中级人民法院行政判决书

（20xx）阜行终字第00030号

上诉人（原审第三人）：庞鸣，男，1969年12月4日出生，汉族，农民，住安徽省临泉县庞营乡庞营行政村640号。

委托代理人：于林，安徽泉河律师事务所律师。

委托代理人：季鸿，安徽意扬律师事务所律师。

被上诉人（原审原告）：李桂侠，女，1966年11月7日出生，汉族，农民，住安徽省临泉县庞营乡庞营行政村600号。

委托代理人：李英，安徽文瑞律师事务所律师。

委托代理人：郑德志，安徽文瑞律师事务所律师。

原审被告：临泉县庞营乡人民政府，住所地安徽省临泉县庞营集。

法定代表人：符国田，该乡乡长。

委托代理人：曾小伟，该乡副乡长。

委托代理人：谢少伟，庞营乡司法所所长。

上诉人庞鸣因土地权属行政确认一案，不服安徽省临泉县人民法院（20xx）临行初字第00006号行政判决，向本院提起上诉，本院受理后依法组成合议庭，于20xx年4月24日公开开庭审理了本案。上诉人庞鸣及其委托代理人于林、季鸿，被上诉人李桂侠及其委托代理人李英、郑德志，原审被告阜阳市人民政府的委托代理人李强到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

李桂侠向一审法院诉称：当时分家时，其丈夫庞明海分得老宅上的主房两间、旁房两间，庞鸣分得主房两间，两家的主房相邻。1989年庞鸣和二哥庞中启调换宅基建房，庞鸣的两间主房宅基给庞中启。1989年李桂侠结婚后住两间主房、两间旁房。另两间主房由其父母居住。1994年庞明海的父母搬出，该宅基上的房屋全部由李桂侠一家居住管理。1997年经二哥庞中启同意，李桂侠的丈夫庞明海因交通事故去世，二哥庞中启同着亲友说他的宅基给蒙蒙（李桂侠之子）。李桂侠一直在此居住到20xx年新农村建设为止，庞鸣从未提出异议。临泉县庞营乡人民政府不顾事实，作出庞政（20xx）049号处理决定，将李桂侠的宅基地的一半0.3295亩宅基地使用权确权给庞鸣。请求人民法院予以撤销庞营乡人民政府作出的该处理决定。

一审法院认定：李桂侠和庞鸣系叔嫂关系，李桂侠的丈夫庞明海排行老四，庞鸣排行老五。1986年庞鸣的父亲庞灯宝在自己的0.42亩老宅基上建了主房四间，旁房两间，1991年庞灯宝分家时，老四庞明海分得主房两间、旁房两间，老五庞鸣分得主房两间，宅基地一家一半。1995年庞鸣在村民组为老二庞中启预留的宅基地上建房居住，分家时所得的两间房屋由其父母居住。20xx年庞营乡进行新农村建设时，争议的该宗土地在其规划范围内，新农村代建商测量该宗土地时，测量的面积是0.659亩，多出的0.239亩土地是李桂侠夫妇拉土垫沟形成的。李桂侠与庞鸣因土地补偿款及开发房屋的分配引起宅基地使用权纠纷，经临泉县庞营乡人民政府多次调解未果，庞鸣申请临泉县庞营乡人民政府对争议的土地进行确权。庞营乡人民政府进行调查，根据《中华人民共和国土地管理法》第十六条第一、二、四款，第八条、第九条、第十条，《土地权属争议调查处理办法》第五条第二款，《安徽省实施办法》第五十九条，《安徽省土地权属争议处理条例》第三十条第一款、第三十四条第一款的规定，于20xx年8月20日作出庞政（20xx）049号《关于庞鸣与李桂侠宅基地纠纷一案的处理决定》，将争议的宅基地确权给一家一半，李桂侠不服，提起行政复议，临泉县人民政府于20xx年11月18日作出临复（20xx）43号行政复议决定，维持了临泉县庞营乡人民政府作出的庞政（20xx）049号处理决定。李桂侠不服，提起行政诉讼。

一审法院认为：李桂侠与庞鸣系叔嫂关系，顾于亲情，理应相互谦让，调解解决。本案中争议的宅基地，在分家时只有0.42亩，而在代建商测量时是0.659亩，多出的0.239亩土地，是李桂侠夫妇拉土垫沟形成的。20xx年8月26日庞中启的证明及证人庞王氏的当庭作证，均证明庞鸣与其二哥换地的事实。而庞营乡人民政府将争议的宅基地确权给两家各一半，将多出的0.239亩土地也一家一半，属认定事实不清，证据不足。庞营乡人民政府所适用的法律，只是其具有主体资格的依据，对争议土地的确权，没有适用法律，属于适用法律错误。案经审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（二）项第1、2目的规定，判决撤销庞营乡人民政府于20xx年8月20日作出的庞政（20xx）049号《关于庞鸣与李桂侠宅基地纠纷一案的处理决定》，案件受理费50元，由庞营乡人民政府负担。

庞鸣上诉称：临泉县庞营乡人民政府处理决定，认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，程序合法，应予维持。一审法院判决错误，请求二审法院予以改判。

李桂侠答辩称：一审判决认定事实清楚，证据确凿，程序合法，适用法律正确，上诉人的上诉理由不能成立，请求驳回上诉，维持原判。

原审被告临泉县庞营乡人民政府答辩称：该争议土地是上诉人庞鸣的父亲分给庞鸣及李桂侠两家的，确权决定认定事实清楚，适用法律正确，请求维持乡政府的处理决定。

庞营乡人民政府向一审法院提供的证据材料有：1、20xx年9月19日庞灯宝的证言；2、20xx年10月6日补充调查材料。证明宅基地一家一半。3、20xx年10月6日庞王氏询问笔录。证明庞鸣分家时的两间房屋不要了，庞明海补给庞鸣500元，但不能证明宅基地是换的。4、20xx年10月12日庞中喜证明。证明最早是两家的，具体两家换宅基地没有事实依据。5、20xx年10月22日庞中启证明；6、20xx年10月19日村委会处理意见。证明宅基地属于两家，各一半。7、20xx年6月21日，庞敬安调查笔录。证明原来调解和好了，后来李桂侠又反悔了。8、临行初字（20xx）第003号行政判决书。证明宅基地不应该确权给庞灯宝。9、临复（20xx）43号文件。证明乡政府的处理决定正确。10、20xx年4月17日购房款的收据。证明老宅有庞鸣的一份。11、20xx年4月26日耕地承包书，纳税通知单；12、20xx年5月13日对庞鸣放的调查笔录。证明父亲把老宅基地分给两家了，1986年建的房，父母在此居住。13、20xx年3月19日老宅基的照片；14、20xx年3月19日庞鸣门牌号；15、20xx年9月9日对庞鸣和李桂侠的调解笔录；16、李桂侠的行政起诉状。证明换地只是一面之辞，不符合客观事实。17、20xx年8月20日乡政府的会议纪要；18、庞政（20xx）049号送达回证三份。证明处理程序合法。

李桂侠向一审法院提供的证据有：1、李桂侠身份证复印件。证明其诉讼主体资格。2、庞政（20xx）049号文件。证明侵害了李桂侠的合法权益。3、20xx年11月25日庞营村委会欠条。证明争议土地应由李桂侠管理使用，乡政府的处理决定侵犯李桂侠的合法权益。4、20xx年6月22日庞营村委会证明。证明庞中启与庞鸣调换宅基地，该争议地与庞鸣无关。5、20xx年8月26日庞中启的证明。证明该地的管理使用权是李桂侠的，该证据是在乡政府的卷宗中取得的。6、13名村民20xx年11月26日证明。证明李桂侠对此宅基地已经管理使用多年，乡政府的处理决定违法。

庞鸣向一审法院提供的证据有：1、庞鸣的身份证复印件、户口登记卡、门牌号。证明庞鸣身份、住址情况。争议地点被拆，地址在640号，正好是庞鸣的住址。2、20xx年代建合同；3、庞鸣的购房款收据；4、代建费收据。证明争议房屋部分属于庞鸣，庞鸣应享有该新农村的待遇。

上述证据均已随案移送本院。

经庭审举证质证，本院对证据作如下确认：被上诉人提供的证据5，与庞营乡人民政府提供的证据5（该证据已为临行初字第（20xx）第003号行政判决所采信）内容不一致；被上诉人提供的证据6，形式不合法，对以上两份证据，本院不予采信。上诉人庞鸣提供的证据与本案不具关联性，本院不予采信。其他证据的分析与认定同一审。

依据采信的证据，本院认定的事实与一审判决认定的事实无异。

本院认为：涉案宅基地在1991年庞灯宝分家时，只有0.42亩，20xx年因新农村建设测量时，土地面积0.659亩，多出的0.239亩土地再无相关证据证明庞鸣享有使用权的情况下，确权为一家一半的处理决定事实不清，同时庞营乡人民政府对两家争议的庞中启与庞鸣宅基地是否调换未能调查清楚，即作出（20xx）049号处理决定，该具体行政行为事实不清，一审判决撤销并无不当，上诉人庞鸣上诉理由不能成立，本院依法不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第（一）项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费50元，由上诉人庞鸣负担。

本判决为终审判决。

审判长张辉

代理审判员周海龙

代理审判员周国清

二0一二年五月十日

书记员吕洁（代）

附适用法律条文：

《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条人民法院审理上诉案件，按照下列情形，分别处理：

（一）原判认定事实清楚，适用法律、法规正确的，判决驳回上诉，维持原判。

供货协议采购合同 篇5

为了进一步加强学校食品卫生安全管理，切实保障在校师生的身体健康和生命安全，根据《食品卫生法》、《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》、《学校集体用餐卫生监督办法》等法律法规规定，结合我园实际，特与食品原料定点单位签订协议如下：

一、食品原料采购点必须持有工商营业执照、有效卫生许可证和技术监督部门颁发有效证件，负责向幼儿园食堂提供米、面、油等主要食品。油必须是正规厂家通过QS质量认证的桶装油。

二、幼儿园食堂采购员在采购原料时按照国家有关规定进行索证，食品供应单位必须如实提供产品检验合格证或化验单，严禁"三无"产品或腐烂变质、生虫、污秽不洁、有毒有害、超过保质期等不符合食品卫生要求的食品进入食堂。

三、食品原料供应点要有充足的货源，且数量多，品种全供食堂选择。同等产品的价格必须低于市场价，保证向学校提供优质价廉的产品。

四、食品采购点要树立服务意识，虚心听取食堂意见，自觉接受幼儿园的监督管理，保证幼儿园食品卫生安全。如因质量问题出现不安全事故要承担全部责任。

五、幼儿园食堂管理部门要严把食品采购关，教育和管理食堂从业人员到定点单位采购食品。定期组织对食品采购点进行评估，如不履行协议，幼儿园单方面有权终止协议。

六、甲方向乙方所售食品保证质量达标，并在该食品规定的条件和期限内不发生食品质量变异;否则，赔偿乙方的全部损失，并承担相应的法律责任

七、本协议一式二份，双方各持一份，自签字之日起生效。

甲方：

乙方：

有效期至年 月 日止

[参考合同] 产品供货协议.doc

我们都知道在公司要决定采购货品时，采购人与供应商要签订采购合同。为了约束当事人认真履行合同义务，采购合同就使对方的行为有了一个约束。签订采购合同可以强化采购人和供应商双方的守法意识。那么，你知道为什么会出现采购合同吗？以下是小编为大家精心整理的“[参考合同] 产品供货协议.doc”，仅供您在工作和学习中参考。

供方: ————————

需方: ————————

一、 产品规格、型号、数量、金额：

型号

品牌

数量

单价

总金额

备注

总计金额(人民币大写):

二、 质量要求、技术标准、质量负责的条件和期限：

供方保证所供产品质量符合 厂家产品数据手册技术标准，如需方对产品质量存有异议，请在两周内通知供方，在不上锡的情况下可向供方提出退(换)要求。

三、 运输方式及费用负担：

□速递公司 □EMS □航空急件 □铁路快件 □到付 □其它：

四、 包装标准：

五、 结算方式及期限：

六、 解决合同纠纷的方式：

(1) 未尽事宜，双方协商解决;

(2) 向工商管理局经济合同仲裁委员会申请仲裁;

(3) 向人民法院起诉。

七、 付款方式：

□现金 □支票 □电汇 □其它

八、 其它约定事项：

(1) 定金付出，合同即日生效;

(2) 本合同一式两份，同等有效。

供 方:____________________ 需 方:_______________

名 称:___________________ 名 称:_______________

地 址：__________________ 地 址：______________