采购合同范文3500字。

随着经济的发展，我们已经逐渐离不开合同了。为了明确双方的权利与义务，采购合同的在很多人心中的地位也越来越不容忽视。签订采购合同可以明确采购人和供应商双方的权利和义务那么，你知道采购合同的双方是谁吗？小编收集整理了一些“采购合同范文3500字”，仅供参考，希望能为您提供参考！

合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议，分享了体育器材采购的合同范本，欢迎参考！

体育器材采购合同范本1甲方：青岛市体育运动学校

乙方：山东尚坤体育产业有限公司

商品销售合同

合同编号：sdsk-20xx1102

经充分协商，本着平等互利、诚实信用的原则，依据《中华人民共和国合同法》及有关规定购销双方签订本合同，由双方共同遵守。

一、采购商（甲方）信息

采购商全称

青岛市体育运动学校

通讯地址

青岛市李沧区金水路69号

开户行

账号

营业执照注册号

税号

法人代表姓名

身份证号码

固定电话

传真

日常联系人姓名

王老师

身份证号码

固定电话

0532-81935566

传真

手机

电子邮件

二、供货商（乙方）信息

供货商全称

山东尚坤体育产业有限公司

通讯地址

青岛市市北区会昌路9号-101

开户行

青岛银行重庆路支行

账号

80226020xx84369

营业执照注册号

税号

日常联系人姓名

李思伟

身份证号码

固定电话

传真

手机

电子邮件

三、结算方式

1.合同总价：￥979000.00元，包含税费/运费/安装费；

大写（人民币）:玖拾柒万玖仟元整。

2.甲乙双方确定以下述方式进行货款支付：

签订合同、供货安装调试完毕并经验收后，甲方向乙方支付合同总额的全款。

3.在买受人未及时支付价款时，标的物所有权属于出卖人。

四、产品明细WwW.hC179.COM

详见本合同附件。

五、产品交货期、交货地点及方式

1.合同签订后30日内交货并安装调试完毕。

2.甲乙双方确定以下述方式进行货物交付：

a.交货地点为甲方指定地点。乙方按照甲方指定的联系人联系，（该通知应包括发货明细、发货时间、到货地点、收货人及联系方式等详细内容）办理托运，保证货物在合理的时间内到达指定的交货地点。甲方收到货物后，经验收数量无误且器材完好无损，在乙方随货同行《货物运输确认单》上签收。运输费及装卸费由乙方承担。

六、产品安装

甲乙双方确定以下述方式进行产品安装服务：

a.“交钥匙”工程安装。乙方以包工包料形式安装，具体施工和安装费用由乙方承担。安装完毕后，由甲方指定的人员或部门进行验收。产品现场验收合格后，甲方应在乙方出具的售后服务作业单或验收报告上签字确认。乙方通知甲方验收的，甲方超过三个工作日不验收或不提出异议，视为验收合格。

b.安装进度按照甲方制定的计划执行，乙方未能按甲方约定日期供货的（因乙方因素和不可抗拒的因素除外），乙方自逾期之日起每日按本合同总价款1‰的标准向甲方承担违约金。甲方未能按照约定及时履行付款义务的，每逾期一日应按照应付而未付金额的1‰向卖方支付违约金。

c.乙方在安装过程中，不能按照甲方的实施计划完成的，甲方将约谈乙方负责人，限期整改；若不能按期完成，甲方将指定同类企业进行实施，费用从乙方中标金额中扣除。

七、产品质量

乙方确保提供的产品是按照招标文件要求的全项检验合格产品，并符合国家标准和行业标准。没有国家标准和行业标准的应该符合乙方企业标准。

八、售后服务

在正常使用前提下，乙方所有产品的售后服务按照以下方式实施：

1、我公司对本次投标产品提供1年全免费质保，终身提供备品备件，不收取服务费。保修期从双方签署验收合格证明书之日开始计算。

2、自验收合格之日起，我公司承诺终身跟踪保修、保修期内维修所需的备品备件公司免费提供，并负责免费维修、更换。

3、维修响应故障时间：在采购单位产品出现损坏时，维修人员接到报修电话后；我公司承诺在接到设备发生故障的电话(无论质保期内外)，技术人员在30分钟内做出响应，青岛市内所有区县、市在1小时内维修人员到达现场排除故障。

九、不可抗力

如遇不可抗力事件的发生，包括但不限于天灾、水灾、火灾、战争、政府行为、意外事件、劳工问题等，导致本协议无法履行或延期履行时，遇有上述不可抗力事件之一方，应立即将事件情况书面通知另一方，并在十五日内提供事故详情及本协议不能履行或延期履行的原因。

十、适用法律及争议的解决

1.本协议之订立、效力、解释、履行和争议的解决，均适用于中华人民共和国合同法及相关法律。

2.出现纠纷时，由甲、乙双方共同协商解决；协商不成，向乙方所在地人民法院提起诉讼。如果甲方违反本协议（合同）约定而产生诉讼，由此造成的诉讼费、律师费、交通费、调查费以及其他诉讼费用均由甲方承担。

十一、其它约定

本协议履行中，甲乙双方往来文件采用书面形式，书面形式包括括信件、电传、传真和电子邮件等可以有形地表现所载内容的形式。

十二、协议期限和生效

1.本协议有效期自201x年月日起至年月日止。合同执行期前三个工作日，甲乙双方均有义务通知对方执行有关合同事宜。

2.本协议自甲乙双方签字、盖章之日起生效（本协议需加盖骑缝章）。

体育器材采购合同范本2购方:(以下简称甲方)

供货方：(以下简称乙方)

项目名称:

合同签约地点：

合同签约日期：

兹有甲方向乙方订购健身户外路径一批，经甲乙双方协商一致，形成以下共识，签订本合同。

一、订货内容：

二、质量要求、技术标准：

三、供方对质量负责的条件：乙方将合格产品运至采购方指定所在地，提供产品质量合格证(质保书)及相关合格报告及证书。达到采购单位要求。项目最终验收后，在质量保证或期内。成交供应商应对于由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由成交供应商负担。

四、随机必备品、配件、工具数量供应及安装办法：由乙方全面负责产品配件供应，其配件材料价格已包括在产品价格中，不另行计费。

五、交(提)货地点、方式：首批供货需方提前30天以电话或传真形式通知供方，由乙方负责送货至甲方工地，甲方派人签收。

六、运输方式及费用负担：公路运输，费用由乙方承担。

七、产品数量的确认：乙方将货送至工地现场，随车携带已填写好的材料送货清单。甲方组织现场清点。以现场清点为准，并在乙方提供的送货清单上签字确认。乙方负责人无条件配合甲方进行器材清点

八、验收标准、方法：根据厂家提供的企业标准或国家相关标准进行验收。

九、结算方式及期限：

十、其他约定事项

1、甲方受到货物后，应按乙方要求存放。

2、乙方提供相应的产品说明书以及全面负责器材的安装施工以及工程进度并委派相应的技术负责人在施工中及密切配合甲方相关单位的检查，保证工程施工进度。

3、乙方必须按照甲方提供的《施工技术规程》进行施工，如未按乙方提供的《施工技术规程》进行施工，乙方应采用书面通知形式告知甲方，并在书面通知上注明违规操作的部位，书面通知应由甲方现场负责人签字确认，

4、乙方应对提供相应技术资料承担技术及经济法律责任体育用品采购合同体育用品采购合同。责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方合议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同事应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、货款信息及银行手续费等)。甲方现场。承担一切费用。

5.3上述的货物免费保修期为1年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的器械设备，终生维修，维修时只收取部件成本费。

6、本合同成立后，货品价格如有涨跌，概不影响本合同所订数量、价格，甲、乙、贰方均不得有异议。

7、合同未尽事宜当事各方协商解决。

8、合同有效期：自本合同签定之日起至合同履行完毕。

十一、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，合同签字盖章后生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

拓展阅读

采购合同:采购合同范文范文之五

在生活中，各种各样的合同频繁的出现在我们身边。为了给采购人与供应商提供一个良好的交易环境，就可以在双方合作时签订采购合同。签订采购合同可以约束合同当事人认真履行合同义务。那么你知道采购合同是应该是怎样的吗？小编收集整理了一些“采购合同:采购合同范文范文之五”，供大家参考，希望能帮助到有需要的朋友。

采购方(甲方)：

供货方(乙方)：

甲、乙双方经友好协商，本着诚信原则就苗木采购内容达成如下协议：

1. 甲方向乙方采购苗木，具体的苗木规格等见本合同附表所列的内容。合同总造价：

2. 乙方在签订本合同后当按照本合同附表所列的详细内容组织苗木，不得无故拖延。

3. 本合同所采购的苗木应当 在 年 月 日之前由乙方运送到合同的指定地，运费由 负责。

4. 在乙方将苗木运送到约定地点后，经甲方验收合格，视为乙方履行了交付义务。

5. 关于苗木的检查、验收的方式、方式及质量要求由甲方确定。具体为 。

6. 付款方式

苗木进场项目部组织验收合格后、开票到工程部结算支付苗木款的 ，在剩余部分款项经工程部上报，分批支付。

7. 如果乙方超过本合同的约定的日期交货，甲方有权拒收，并有权要求乙方承担违约责任。违约金为本合同金额的3%。(不可抗拒力除外)

8. 因乙方延迟交付或者交付的数量与本合同不符，致使甲方不得不另行购买苗木，因此增加的费用有乙方承担。

9. 本合同所定的苗木数量、规格、价格、到货时间等任何一方不得变更。如确需变更，必须经甲乙双方协商达成同意后才能变更。

10.

乙方在交货是必须提供：检验、检疫证明等相关证明文件。如果乙方不能提供，则甲方有权拒绝接收货物，并要求乙方承担违约责任。违约金为合同总造价的30%，如特殊原因，待石材供应完毕后，补办相关手续，没有办理者结账是扣除工程总造价的3%。

11.

乙方应该按照本合同对相关苗木内容的树型、土坨等其他要求进行保护，如果与本合同约定不一致，甲方有权拒收。由此产生的相关费用由乙方自行承担。而且，乙方还应当向甲方承担违约责任，违约金为本合同总造价的3%，给甲方造成是损失的，乙方还应当承担赔偿责任。

12. 甲方应当按照本合同的约定支付款项，如果甲方违约，甲方应当承担违约责任。

13. 如因乙方不可抗力影响本合同履行的，违约方不承担违约责任，(不可抗拒力指不能预见、不能克服并且不能避免的客观情况。)

14. 本合同供货期限自 年 月 日起至 年 月 日止。

15. 本合同外尽事宜，甲乙双方另行协商。

16. 如果在履行本合同当中发生纠纷，双方应当协商解决，协商不成的，按照以下几种方式解决。

(1)、提交仲裁委员会仲裁。

(2)、提交鄂尔多斯市人民法院裁决。

17.本合同一式三分，乙方持一份，甲方持二份。具有同等的法律效力。

18.本合同自双方签字或盖章后生效。

[合同参考] 采购合同690字

随着经济的发展，我们已经逐渐离不开合同了。为了维护双方利益都不受到危害，签订采购合同对双方就有很大的好处。签订采购合同可以避免对方出现违约的情况。你知道采购合同具有什么样的法律效益吗？小编特地为您收集整理“[合同参考] 采购合同690字”，供大家参考，希望能帮助到有需要的朋友。

供 方： 需 方：

签订地点：

合同编号：

一、产品名称、质量要求、规格型号、计量单位、单价是、数量、金额

二、执行标准：按国家质量标准。

三、交、提地点：供方送货到需方指定库房或生产现场，当场验收。

四、运输方式及费用：需方电话通知送货，提前一日报所需品种和数量。运输费用由供方承担。 五、包装要求：供方提供合格的气瓶，气瓶安全管理按《气瓶安全监察规程》执行。

六、到货验收及提出异议的期限：当场验收，以双方提货卡签字认可生效。需方气体产品入库后，如产品质量有缺陷，供方派员到现场询问处理。召回该产品进行质量检测，检测结果及时通知需方并及时改进。

七、结算方式：转帐支票或现金，供方每月25 日前核对气体用量并开具发票，需方于30日前付清款项。

八、违约责任：按合同法中有关规定解决。 九、解决合同纠纷的方式：

1、双方协商解决。

2、在买卖过程中若买卖双方发生法律纠纷，法律诉讼地为买方所在地法院。 十、其它约定事项：

1、供方有责任为需方提供气体方面的技术支持。宣讲气体气瓶安全使用方法，注意事项等相关内容。

2、需方有义务提供气瓶的安全存放场地，并对供方所提供的气瓶实行安全管理、监督。 3. 为了安全，在气瓶使用时拴好铁链以防撞到伤人。

4、需方在使用过程中，要爱护气瓶及其附件，若人为损坏气瓶则按以下价格进行赔偿：钢瓶650元/支、手轮10元/支、胶圈5元/支、瓶阀60元/支。

5、需方在供货前一次性交纳气瓶押金方一次性退还所交押金。

6、需方在气体使用完后需保留0.5 MPa的余气，以确保下一次的气体纯度。如无余气按50元/瓶收取钢瓶处理费。

7、需方在气体使用完后，需要保持钢瓶清洁，忌油、忌水。如有污染，按50元/瓶收取钢瓶处

理费。 8.

十一、为了保证供需双方的商业利益，本合同不得向同行业的第三方泄露。

十二、本合同有效期限：年 至 年月

供 方： 需方：

单位地址：单位地址：

法定代表：法定代表：

委托代理人： 联系人：

电 话： 电话：

年 月 日 年 月 日

_____________________

【热搜合同】 汽车维修设备采购协议范文180字

随着人们法律意识的增强，为了约束当事人认真履行合同义务，签订采购合同对双方就有很大的好处。签订采购合同可以保证双方的交易诚信。你知道采购合同具有什么样的法律效益吗？下面是由小编为大家整理的【热搜合同】 汽车维修设备采购协议范文180字，仅供您在工作和学习中参考。

甲方：__________

乙方：__________

经甲方通过市场考察，确定在乙方采购汽车维修设备一批，商定总造价____________元，乙方优惠________元，实结付________元整，在双方互惠双赢的情况下，签定如下协议：

1、所采购汽修设备大件包质量一年(如烤漆房、大梁校正仪、四轮定位仪)等;小型设备包质量3个月(详见清单);

2、乙方配备所有设备后，甲方一次性付清货款;

3、在保质期内，如出现质量问题，乙方无条件修复，并保证甲方设备的正常运转工作。

此协议一式两份，双方签字生效。

甲方：__________乙方：__________

日期：__________日期：__________

供货协议采购合同1500字

随着经济的快速发展，许多公民的维权意识不断增强。为了避免在采购过程中出现数量不一致，采购合同成为采购人与供应商之间最常见的一种合同。签订采购合同可解决或预防不必要的纠纷。那么，你知道采购合同的双方是谁吗？或许你需要"供货协议采购合同"这样的内容,请阅读，或许对你有所帮助！

供货协议采购合同 篇1

甲方：乙方：

为了保证学校食堂食品的卫生安全，防止危害人体健康安全的食品流入食堂，规范学校食堂食品原料进货采购工作，提高食品原料的采购卫生质量，保护消费者的合法权益，甲乙双方根据《中华人民共和国食品卫生法》、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》和《学校食堂和集体用餐配送单位卫生规范》的要求，甲方经考察决定，由乙方供应，并就相关问题签订以下协议：

一、甲方购买，应定点向乙方采购。

二、乙方提供的食品应符合下列几点要求：

1、必须是靖边县畜牧局统一定点屠宰的猪肉。

2、所提供的必须按甲方要求，做到供货及时，保质保量(不得使用病死或者死因不明的猪)。

3、必须经检验部门检验合格并盖章。

4、肉类价格不得高于市场价格。

5、如发现卫生质量问题，甲方有权退货，乙方应做到及时调换，否则，造成食物中毒，乙方负担全部责任。

三、乙方如不诚信经营，有违背甲方意愿的，甲方将随时取消乙方的供货权，另定点采购。

四、定点协议一经双方签字即为生效，有效期一学期。

五、本协议一式两份：双方各执一份，自签字之日起生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

供货协议采购合同 篇2

《政府采购用款计划表》编号：

合同编号：

供方(中标人)：

最终供货商(协议供货商)：

需方上级主管部门：

需方：

一、产品名称及价格

产品名称型号规格和主要配置媒体价协议供货价最终单价数量单位金额

合计(大写)

注：1、协议供货价为政府采购最高限价;

2、本合同价格已包含购买产品的价格及安装、调试、保修、售后服务、发运到指定地点伴随服务的费用和所需缴纳的所有税费。

二、交(提)货时间、地点、方式：供方于年月日前将货物送至，由需方指定收货人。

1、供方应在交货前向需方提供交货计划;

2、运输、保险和装卸的费用由供方承担。

三、产品验收

1、开箱检验时双方皆应派员参加，验收合格后双方及时签署《货物验收单》;

2、验收标准：

3、验收不合格时，双方应签署书面证明，供方应根据证明材料及时补足或更换，费用由供方承担;

4、需方应将验收单和发票一起入帐。

四、质量标准及保修

1、供方保证所供的货物皆为符合国家标准的合格产品;

2、供方保证所供的货物皆为原厂原装、全新、未使用过的，并完全满足需方采购提出的工作需要;

3、货物的保修期从签署《货物验收单》之日起算;

4、需方使用过程中引起的损坏或缺陷，供方不承担保修责任，供方可以提供更换或维修服务，费用由需方承担;

五、付款方式及期限

签署《货物验收单》后7个工作日内，需方应将货款按方式付给供方;供方在收到货款的同时应开具同等金额的正式发票。

六、违约责任

供需双方因本合同引起的纠纷可采用以下方式解决：

1、双方协商解决();

2、向中标人指定协调人反映();

3、提请成都仲裁委员会仲裁();

4、向有管辖权的人民法院提起诉讼()。

七、本合同一式五份，采购中心三份，需方和供方各一份。

需方(签章)：供方(签章)：

需方代表人：供方代表人：

地址：地址：

电话：电话：

传真：传真：

开户行：开户行：

帐号：帐号：

合同签订日期：合同签订日期：

采购中心(签章)：

经办人：

地址：

电话：

传真：

开户行：

帐号：

合同签订日期：

成都市政府采购货物验收单

需方单位：合同编号：

供方单位：验收单号：

货物名称品牌型号技术规格单位单价数量总价

合计

备注

说明：本验收单作为采购单位入帐凭证，一式四份，分别由市财政局、采购中心、需方和供方各留存一份。

收货单位(签章)：送货单位(签章)：

收货人(签字)：送货人(签字)：

地址：地址：

联系电话：联系电话：

收货日期：送货日期：

成都市政府采购货物验收单

需方单位：合同编号：

供方单位：验收单号：

货物名称品牌型号技术规格单位单价数量总价

合计

备注

说明：本验收单作为采购单位入帐凭证，一式四份，分别由市财政局、采购中心、需方和供方各留存一份。

收货单位(签章)：送货单位(签章)：

收货人(签字)：送货人(签字)：

地址：地址：

联系电话：联系电话：

收货日期：送货日期：

供货协议采购合同 篇3

合同编号：__________

供方：___________________________采购机构：_______________________用户：___________________________

为了保护供需各方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定并严格遵循海南省省直单位复印机设备_________年政府采购协议供货招标文件（招标编号：_________）、“海南省省直单位复印机政府采购协议供货承诺书”中的相关规定，签订本合同，并共同遵守。

一、付款方式为：财政集中支付（ ）；采购单位直接支付（ ）。

二、产品名称、型号、规格和主要配置、单价、数量、金额：___________________________________________。

三、保修期：依据投标文件中的服务条款。">海南省海口市中级人民法院

刑事裁定书

（20xx）海中法刑终字第73号

原公诉机关海口市新华区人民检察院。

上诉人（原审被告单位）海南赛格国际信托投资公司，住所地：海口市滨海大道花园新村5号华信大厦。

诉讼代表人郑沛坚，海南赛格国际信托投资公司董事长。

原审被告人李建民，男，1954年3月9日生，汉族，江苏省南京市人，研究生文化程度，原系海南赛格国际信托投资公司总经理，债券发行工作领导小组组长，住海口市海甸岛沿江四路颐和花园7号楼251房。2000年10月31日因涉嫌犯擅自发行公司债券被海南省公安厅刑事拘留，同年12月7日被逮捕。现羁押于海南省看守所。

原审被告人万善颐，男，1941年5月31日生，汉族，北京市人，大专文化程度，原系海南赛格国际信托投资公司副总经理，债券发行工作领导小组副组长，住北京市东城区东华门大街24号503房，暂住海口市海甸岛沿江四路颐和花园1号楼Ｂ901房，2000年11月14日因涉嫌犯擅自发行公司债券被海南省公安厅刑事拘留，同年12月8日被逮捕。现羁押于海南省看守所。

原审被告人阮庆生，男，1964年3月18日生，汉族，江西省余平县人，大学文化程度，原系海南赛格国际信托投资公司副总裁，债券发行工作领导小组成员，住江西省南昌市二纬路31号，暂住海口市海甸岛沿江四路颐和花园11号楼601房，2000年12月2日因涉嫌犯擅自发行公司债券被海南省公安厅刑事拘留，同年12月8日被逮捕。现羁押于海南省看守所。

海口市新华区人民法院审理海口市新华区人民检察院指控原审被告单位海南赛格国际信托投资公司、原审被告人李建民、万善颐、阮庆生犯擅自发行公司债券罪一案，于20xx年8月14日做出（20xx）新刑初字第134号刑事判决，以擅自发行公司债券罪，判处被告单位海南赛格国际信托投资公司罚金二千零六十九万九千九百四十九元，被告人李建民有期徒刑三年，被告人万善颐有期徒刑二年六个月，被告人阮庆生有期徒刑二年六个月。被告单位海南赛格国际信托投资公司不服，提出上诉。本院审理过程中，上诉人（原审被告单位）海南赛格国际信托投资公司申请撤回上诉。

本院认为，原审判决认定原审被告单位海南赛格国际信托投资公司，原审被告人李建民、万善颐、阮庆生为了本公司的利益，未经国家主管部门批准，采取超额发行、重复发行、变相发行的手段，擅自发行公司债券，数额巨大，后果严重，行为均已构成擅自发行债券罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，应当准许撤诉。故根据最高人民法院《关于执行〈中华人民共和国刑事诉讼法〉若干问题的解释》第二百三十九条的规定，裁定如下：

准许上诉人海南赛格国际信托投资公司撤回上诉。

海口市新华区人民法院（20xx）新刑初字第134号刑事判决自本裁定送达之日起发生法律效力。

本裁定为终审裁定。

审判长杨雪冬

审判员李必雄

审判员李文娟

二00二年九月二十八日

书记员云峰

供货协议采购合同 篇4

安徽省阜阳市中级人民法院行政判决书

（20xx）阜行终字第00030号

上诉人（原审第三人）：庞鸣，男，1969年12月4日出生，汉族，农民，住安徽省临泉县庞营乡庞营行政村640号。

委托代理人：于林，安徽泉河律师事务所律师。

委托代理人：季鸿，安徽意扬律师事务所律师。

被上诉人（原审原告）：李桂侠，女，1966年11月7日出生，汉族，农民，住安徽省临泉县庞营乡庞营行政村600号。

委托代理人：李英，安徽文瑞律师事务所律师。

委托代理人：郑德志，安徽文瑞律师事务所律师。

原审被告：临泉县庞营乡人民政府，住所地安徽省临泉县庞营集。

法定代表人：符国田，该乡乡长。

委托代理人：曾小伟，该乡副乡长。

委托代理人：谢少伟，庞营乡司法所所长。

上诉人庞鸣因土地权属行政确认一案，不服安徽省临泉县人民法院（20xx）临行初字第00006号行政判决，向本院提起上诉，本院受理后依法组成合议庭，于20xx年4月24日公开开庭审理了本案。上诉人庞鸣及其委托代理人于林、季鸿，被上诉人李桂侠及其委托代理人李英、郑德志，原审被告阜阳市人民政府的委托代理人李强到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

李桂侠向一审法院诉称：当时分家时，其丈夫庞明海分得老宅上的主房两间、旁房两间，庞鸣分得主房两间，两家的主房相邻。1989年庞鸣和二哥庞中启调换宅基建房，庞鸣的两间主房宅基给庞中启。1989年李桂侠结婚后住两间主房、两间旁房。另两间主房由其父母居住。1994年庞明海的父母搬出，该宅基上的房屋全部由李桂侠一家居住管理。1997年经二哥庞中启同意，李桂侠的丈夫庞明海因交通事故去世，二哥庞中启同着亲友说他的宅基给蒙蒙（李桂侠之子）。李桂侠一直在此居住到20xx年新农村建设为止，庞鸣从未提出异议。临泉县庞营乡人民政府不顾事实，作出庞政（20xx）049号处理决定，将李桂侠的宅基地的一半0.3295亩宅基地使用权确权给庞鸣。请求人民法院予以撤销庞营乡人民政府作出的该处理决定。

一审法院认定：李桂侠和庞鸣系叔嫂关系，李桂侠的丈夫庞明海排行老四，庞鸣排行老五。1986年庞鸣的父亲庞灯宝在自己的0.42亩老宅基上建了主房四间，旁房两间，1991年庞灯宝分家时，老四庞明海分得主房两间、旁房两间，老五庞鸣分得主房两间，宅基地一家一半。1995年庞鸣在村民组为老二庞中启预留的宅基地上建房居住，分家时所得的两间房屋由其父母居住。20xx年庞营乡进行新农村建设时，争议的该宗土地在其规划范围内，新农村代建商测量该宗土地时，测量的面积是0.659亩，多出的0.239亩土地是李桂侠夫妇拉土垫沟形成的。李桂侠与庞鸣因土地补偿款及开发房屋的分配引起宅基地使用权纠纷，经临泉县庞营乡人民政府多次调解未果，庞鸣申请临泉县庞营乡人民政府对争议的土地进行确权。庞营乡人民政府进行调查，根据《中华人民共和国土地管理法》第十六条第一、二、四款，第八条、第九条、第十条，《土地权属争议调查处理办法》第五条第二款，《安徽省实施办法》第五十九条，《安徽省土地权属争议处理条例》第三十条第一款、第三十四条第一款的规定，于20xx年8月20日作出庞政（20xx）049号《关于庞鸣与李桂侠宅基地纠纷一案的处理决定》，将争议的宅基地确权给一家一半，李桂侠不服，提起行政复议，临泉县人民政府于20xx年11月18日作出临复（20xx）43号行政复议决定，维持了临泉县庞营乡人民政府作出的庞政（20xx）049号处理决定。李桂侠不服，提起行政诉讼。

一审法院认为：李桂侠与庞鸣系叔嫂关系，顾于亲情，理应相互谦让，调解解决。本案中争议的宅基地，在分家时只有0.42亩，而在代建商测量时是0.659亩，多出的0.239亩土地，是李桂侠夫妇拉土垫沟形成的。20xx年8月26日庞中启的证明及证人庞王氏的当庭作证，均证明庞鸣与其二哥换地的事实。而庞营乡人民政府将争议的宅基地确权给两家各一半，将多出的0.239亩土地也一家一半，属认定事实不清，证据不足。庞营乡人民政府所适用的法律，只是其具有主体资格的依据，对争议土地的确权，没有适用法律，属于适用法律错误。案经审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（二）项第1、2目的规定，判决撤销庞营乡人民政府于20xx年8月20日作出的庞政（20xx）049号《关于庞鸣与李桂侠宅基地纠纷一案的处理决定》，案件受理费50元，由庞营乡人民政府负担。

庞鸣上诉称：临泉县庞营乡人民政府处理决定，认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，程序合法，应予维持。一审法院判决错误，请求二审法院予以改判。

李桂侠答辩称：一审判决认定事实清楚，证据确凿，程序合法，适用法律正确，上诉人的上诉理由不能成立，请求驳回上诉，维持原判。

原审被告临泉县庞营乡人民政府答辩称：该争议土地是上诉人庞鸣的父亲分给庞鸣及李桂侠两家的，确权决定认定事实清楚，适用法律正确，请求维持乡政府的处理决定。

庞营乡人民政府向一审法院提供的证据材料有：1、20xx年9月19日庞灯宝的证言；2、20xx年10月6日补充调查材料。证明宅基地一家一半。3、20xx年10月6日庞王氏询问笔录。证明庞鸣分家时的两间房屋不要了，庞明海补给庞鸣500元，但不能证明宅基地是换的。4、20xx年10月12日庞中喜证明。证明最早是两家的，具体两家换宅基地没有事实依据。5、20xx年10月22日庞中启证明；6、20xx年10月19日村委会处理意见。证明宅基地属于两家，各一半。7、20xx年6月21日，庞敬安调查笔录。证明原来调解和好了，后来李桂侠又反悔了。8、临行初字（20xx）第003号行政判决书。证明宅基地不应该确权给庞灯宝。9、临复（20xx）43号文件。证明乡政府的处理决定正确。10、20xx年4月17日购房款的收据。证明老宅有庞鸣的一份。11、20xx年4月26日耕地承包书，纳税通知单；12、20xx年5月13日对庞鸣放的调查笔录。证明父亲把老宅基地分给两家了，1986年建的房，父母在此居住。13、20xx年3月19日老宅基的照片；14、20xx年3月19日庞鸣门牌号；15、20xx年9月9日对庞鸣和李桂侠的调解笔录；16、李桂侠的行政起诉状。证明换地只是一面之辞，不符合客观事实。17、20xx年8月20日乡政府的会议纪要；18、庞政（20xx）049号送达回证三份。证明处理程序合法。

李桂侠向一审法院提供的证据有：1、李桂侠身份证复印件。证明其诉讼主体资格。2、庞政（20xx）049号文件。证明侵害了李桂侠的合法权益。3、20xx年11月25日庞营村委会欠条。证明争议土地应由李桂侠管理使用，乡政府的处理决定侵犯李桂侠的合法权益。4、20xx年6月22日庞营村委会证明。证明庞中启与庞鸣调换宅基地，该争议地与庞鸣无关。5、20xx年8月26日庞中启的证明。证明该地的管理使用权是李桂侠的，该证据是在乡政府的卷宗中取得的。6、13名村民20xx年11月26日证明。证明李桂侠对此宅基地已经管理使用多年，乡政府的处理决定违法。

庞鸣向一审法院提供的证据有：1、庞鸣的身份证复印件、户口登记卡、门牌号。证明庞鸣身份、住址情况。争议地点被拆，地址在640号，正好是庞鸣的住址。2、20xx年代建合同；3、庞鸣的购房款收据；4、代建费收据。证明争议房屋部分属于庞鸣，庞鸣应享有该新农村的待遇。

上述证据均已随案移送本院。

经庭审举证质证，本院对证据作如下确认：被上诉人提供的证据5，与庞营乡人民政府提供的证据5（该证据已为临行初字第（20xx）第003号行政判决所采信）内容不一致；被上诉人提供的证据6，形式不合法，对以上两份证据，本院不予采信。上诉人庞鸣提供的证据与本案不具关联性，本院不予采信。其他证据的分析与认定同一审。

依据采信的证据，本院认定的事实与一审判决认定的事实无异。

本院认为：涉案宅基地在1991年庞灯宝分家时，只有0.42亩，20xx年因新农村建设测量时，土地面积0.659亩，多出的0.239亩土地再无相关证据证明庞鸣享有使用权的情况下，确权为一家一半的处理决定事实不清，同时庞营乡人民政府对两家争议的庞中启与庞鸣宅基地是否调换未能调查清楚，即作出（20xx）049号处理决定，该具体行政行为事实不清，一审判决撤销并无不当，上诉人庞鸣上诉理由不能成立，本院依法不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第（一）项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费50元，由上诉人庞鸣负担。

本判决为终审判决。

审判长张辉

代理审判员周海龙

代理审判员周国清

二0一二年五月十日

书记员吕洁（代）

附适用法律条文：

《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条人民法院审理上诉案件，按照下列情形，分别处理：

（一）原判认定事实清楚，适用法律、法规正确的，判决驳回上诉，维持原判。

供货协议采购合同 篇5

为了进一步加强学校食品卫生安全管理，切实保障在校师生的身体健康和生命安全，根据《食品卫生法》、《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》、《学校集体用餐卫生监督办法》等法律法规规定，结合我园实际，特与食品原料定点单位签订协议如下：

一、食品原料采购点必须持有工商营业执照、有效卫生许可证和技术监督部门颁发有效证件，负责向幼儿园食堂提供米、面、油等主要食品。油必须是正规厂家通过QS质量认证的桶装油。

二、幼儿园食堂采购员在采购原料时按照国家有关规定进行索证，食品供应单位必须如实提供产品检验合格证或化验单，严禁"三无"产品或腐烂变质、生虫、污秽不洁、有毒有害、超过保质期等不符合食品卫生要求的食品进入食堂。

三、食品原料供应点要有充足的货源，且数量多，品种全供食堂选择。同等产品的价格必须低于市场价，保证向学校提供优质价廉的产品。

四、食品采购点要树立服务意识，虚心听取食堂意见，自觉接受幼儿园的监督管理，保证幼儿园食品卫生安全。如因质量问题出现不安全事故要承担全部责任。

五、幼儿园食堂管理部门要严把食品采购关，教育和管理食堂从业人员到定点单位采购食品。定期组织对食品采购点进行评估，如不履行协议，幼儿园单方面有权终止协议。

六、甲方向乙方所售食品保证质量达标，并在该食品规定的条件和期限内不发生食品质量变异;否则，赔偿乙方的全部损失，并承担相应的法律责任

七、本协议一式二份，双方各持一份，自签字之日起生效。

甲方：

乙方：

有效期至年 月 日止

[合同借鉴] 采购协议1000字

随着经济的快速发展，许多公民的维权意识不断增强。为了维护采购人与供应商之间的合法权益，采购合同的在很多人心中的地位也越来越不容忽视。签订采购合同可以让采购人合作时有了一层保障。那么，你知道制定一份采购合同需要注意些什么吗？请您阅读小编辑为您编辑整理的《[合同借鉴] 采购协议1000字》，供大家参考，希望能帮助到有需要的朋友。

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就长沙市现代服务中专学校活动板房工程施工事宜协商一致，订立本合同，双方共同遵守。

一、工程概况：

1、工程名称：长沙市现代服务中专学校活动板房工程

2、工程地点：长沙市开福区沙坪

3、工程内容：长沙市现代服务中专学校活动板房工程施工。

二、承包方式及范围

1、承包方式由承包方包工、包料、包机械、包管理、包质量、包工期、包安全、包文明施工。

2、承包范围活动板房基础、墙、吊顶、屋面、门窗、有门向的跑水、地面防潮、复合地板、强电、室内不锈钢管及地柜。

三、工程期限：

1．本工程开工日期以发包方的开工通知单并经发包方确认为准，竣工日期为开工日期后的 个工作日内。

四、工程质量和检查验收：

1．本工程质量要求为 合格 ；

2．发包方聘用的现场工程师代表为_ _；

3．所搭设活动板房质量必须符合工程设计要求，不得擅自改变规格及质量（如需变更，必须由发包人现场工程师代表签认）。

4. 工程竣工后，承包方按规定整理提供完整的技术档案资料，经双方协商确定验收时间，由发包方组织有关单位进行竣工验收。验收合格后，将工程移交给发包方管理。

5．工程应安全、可靠，交工验收后，保修按临建工程进行保修，保修期为 个月。由施工造成的工程质量问题，发包方应书面通知承包方并约定时间进行修理。

五、工程合同造价：

1．本工程合同包干价为人民币_￥226000_元，即人民币_贰拾贰万陆仟元 整（不开税票）。详见施工图

六、工程价款的支付与结算

本工程签订施工合同后发包方支付承包方8万元备料款，工程完成主体（盖完屋面瓦）发包方支付工程款 ，工程全部完成并经发包方验收合格 内支付完全部工程款。

七、双方责任：

1．发包方

1.1根据施工地区供水、供电、水压、电压情况，采取措施满足施工用水、用电的需要；

1.2按规定提供施工场地；

1.3组织对工程的竣工验收，并按合同规定日期配合承包方办好竣工结算工作。

2．承包方

2.1施工场地的平整、施工界区以内的用水、用电、道路和临时设施的施工；

2.2按双方商定的分工范围，做好材料和设备的采购、供应和管理；

2.3严格按照施工图与设计方案进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付；

2.4在交工前应负责保管，并清理好场地；

2.5提供竣工验收技术资料，办理工程竣工结算，参加竣工验收；

2.6在合同规定的保修期内，对属于承包方责任的工作质量问题，负责无偿修理。

八、违约责任

1．承包方的责任

1.1工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。

1.2工程交付时间不符合规定，每逾期一天，承包方向发包方支付人民币__ __元作为逾期违约金。

2．发包方的责任

2.1未能按照承包合同的规定履行自己的责任，造成承包方无法按期竣工的，发包方应将工期顺延，如因发包方责任给承包方造成经济损失的，发包方应向承包方作出相应补偿。

2.2工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。

九、其他

发包人承包人在履行合同时发生争议，友好协商解决。对特殊情况有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定特殊条款并签定补充协议。

甲 方：（公章） 乙方（公章）：

法定代表人（或其授权代理人）：法定代表人（或其授权代理人）：

电话： 电 话：

日期： 日 期：