一起合同网

导航栏 ×

饭店供货合同范本

发布时间:2022-11-02

小编推荐:饭店供货合同协议1000字。

在生活中,各种各样的合同频繁的出现在我们身边。为了避免在双方合作时出现一系列采购争议,采购合同就起到的了非常大的作用。签订采购合同可以强化采购人和供应商双方的守法意识。那么,你对采购合同是有多么了解呢?下面是由小编为大家整理的“小编推荐:饭店供货合同协议1000字”,欢迎阅读,希望您能阅读并收藏。

饭店供货合同协议(篇1)

甲方(购买方):__________

乙方(供货方):__________

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国农产品质量安全法》规定,甲乙双方在平等、自愿的基础上,就乙方向甲方供应食品事宜达成如下协议。

一、采购方案:

1、供货品名:__________

2、供货规格:__________

3、供货价格:__________

4、交货地点:__________

二、供货事宜:

1、质量要求:乙方供应甲方之所有相关货品应符合《中华人民共和国农产品质量安全法》及地方的相关法律法规要求。肉类产品全部来源于国家认可的正规肉联厂。应甲方要求可随时出具当前批次的检验检疫报告。

2、甲方要求乙方的产品、质量及规格与甲方要求如有不符,甲方有权拒收,若乙方不纠正,甲方将扣除乙方当月货款。如出现产品质量问题,甲方将扣除乙方当月货款;甲方供餐单位因食用配餐致发生食物中毒,经有关单位鉴定原因后,如确实为乙方提供之货品问题,乙方除需负担全数之医药费外,并应承担法律上一切责任。甲方并可自行办理解约事宜。

3、乙方供应之食品其价格不得高于市场批发价格,也不得高于本市各供货单位同货品价格;如出现价格变化,乙方应书面通知甲方,以便调整,否则,甲方将扣除乙方当月货款。

4、交货时,甲方抽检(以甲方计量称为准),如不足规定供货数量,以实际抽检规格计算当批次货品款;如乙方所供货物未达到甲方上述要求产品标准,甲方将拒绝接受乙方当批次货品,所造成的责任由乙方承担,并赔偿甲方所有损失。

5、乙方按照甲方指定时间,将货品运送至甲方现场以凭验收;交货当日乙方若遇突发变故,仍应正常交货,且不可擅自变更时间。

6、如遇天灾或不可抗力之特殊状况,需变更供货内容或时间,应提前一天征得甲方同意,由双方协调解决,乙方不得私自更改,一经发现按违约论处,扣除乙方上月货款,甲方直接解约。

7、交货后,前批次装置食品之容器应在当日中午前回收,不得留置现场。

8、付款方式:甲方每二个月付款一次。乙方应于付款当月20日前,检齐上二个月份供应之单据汇总至本公司财务处,经审核后甲方于付款当月25日前付应付货款。

三、违约责任

1、甲方发现乙方有违反上述各项规定时,应以书面通知乙方,并依约办理罚款,乙方不得异议。

2、如乙方因故必须中途终止合约时,应于一个月前函请同意解约,甲方同意解约时,结清全部货款。如未依规定告知即停止或中断供货时,甲方将扣除所有未结货款,厂商不得异议。

四、本合同有效期为______年____月____日至______年____月____日。

五、本合同未尽事宜,双方友好协商,如协商不成,任何乙方应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

六、本合同正本二份,甲乙双方各执一份,副本二份由甲方留存。

七、本合同经甲乙双方签章后生效。

甲方:__________

法定代表人:__________

联络电话:__________

乙方:__________

负责人:__________

地址:__________

联络电话:__________

______年____月____日

饭店供货合同协议(篇2)

甲方: (以下简称甲方)

乙方: (以下简称乙方)

为使甲乙双方在经营活动中建立良好的信誉合作关系,明确双方的责任和义务,以便双方的利益得到可靠的保障,现甲乙双方本着平等互利、自愿、公平、公正和诚实信用的原则,经双方共同协商,依照《中华人民共和国合同法》有关规定达成如下协议:

一、乙方在与甲方签订本协议之前,根据其企业规模,所供商品分类,均需将乙方的营业执照、生产许可证、卫生许可证、质量合格证、居民身份证、个人健康证等相关证件的复印件,交付甲方库房采购部备案。

二、乙方所送食品及食品原料类商品,必须符合国家颁布的各项食品卫生标准,不含工业添加剂的成分,其食品添加剂的含量也要符合中国《食品添加剂使用卫生标准》。对于有质量检测报告的,供应商必须送交一份到甲方下属各分店库房备案;对未送质量检测报告的,有发现有不符合国家相关卫生质量标准,或含有对人体有害的化学物质的一经发现,将立即终止乙方送货资格,对甲方企业以及在甲方餐饮消费的顾客所造成的一切损失后果,由乙方担负全部责任,并处以乙方5000元以上罚款。

三、为保证甲方的正常经营,乙方必须在甲方规定的时间内将甲方所需商品按《XX饭店集团收货标准》保质、保量准时送到。经甲方库房验货后,分送各店各档口,送货单据要清楚准确,由各店厨师长签字确认。乙方在送货的过程中要严格的遵守《供应商管理制度》所列条款,如有违规,甲方将按照条款对乙方进行处罚。

四、甲方在平等互利的原则下为乙方提供收货方面的服务,保证重量斤两准确,保证收货人员准时到场,及时开单。

五、甲方每半个月或不定期做市场的价格质量调查,与乙方一起共同制定出合理的价格。

六、乙方每月的货款,由甲方在次月10日前对账,次月20日为其结清,如遇节假日则顺延结账时间。

七、合同有效期一年,一年内甲方保证乙方的送货权利,如果乙方送货有违规行为,将视情况处以罚款,情结严重者,甲方有权终止协议,两年内不予录用。

每年年底甲方将对乙方进行绩效考核,合格者优先续签第二年供应协议。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

_________年____月____日

饭店供货合同协议(篇3)

甲方(购买食品方):

乙方(单位供货方):

根据《合同法》、《食品安全法》规定,甲乙双方按照平等自愿、协商一致的原则,共同签订本供货协议,以资共同遵守。

一、供货种类、数量、价格、期限。

1.1 供应食品种类为:

1.2乙方供应数量以甲方实际需用量为准。

1.3 批价阶段

1.3.1调料、蔬菜每7-10天批价一次,或根据市场行情再定。猪肉、牛肉、鸡肉 每15-30天批价一次。

1.3.2批价截止前5日将报价单发至各供应商进行报价,截止前1日供货商将填 写完整的报价单交至采购部批价。若逾期则先按照上期价格执行。

1.4有争议部分必须在截止日前商讨解决,最终签字确认。

二、双方的权利和义务。

2.1甲方在协议期内不得与其他第三方签订协议使用乙方供应食品的同类品牌。 甲方做到按时结算货款。

2.2乙方必须根据甲方通知的食品品种、规格、品牌、数量送货,并在甲方规定 的时间内及时送到,并有甲方签字验货入库。

2.3乙方所供产品,必须符合国家或者行业产品质量标准,如出现品质量、数量 问题,甲方无条件退货或换货;

2.3.1乙方在供货时不得提供以下食品:

(1)无品名、产地、厂名、生产日期、保质期及中文标识及原料说明的定型包装 食品。

(2)超过保质期限或不符合食品标签规定的定型包装食品。

(3)腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其他感官性状 异常,含有毒、有害物质污染,可能对人体健康有害的食品。

(4)病死或者死因不明的水产品、畜、禽及其制品、劣质食用油、不合格调味品、 工业用盐、非碘盐或非食品原料和滥用食品添加剂、农药残留超标的蔬菜等。

(5)以上其他不符合食品卫生标准和要求的食品。

2.4如因乙方所供食品出现2.3条及2.3条问题引起甲方与消费者的纠纷,或者 对甲方工作人员或消费者健康造成损害,乙方除承担本协议第四条违约责任 外,另行给付甲方商业声誉负面损失费5-10万元。

2.5乙方向甲方提供乙方经营许可证、营业执照、法人代表等相关资料的盖章复 印件留存于甲方处备档。

2.5.1乙方在供货时应随同供应食品提供该食品检验合格证或者化验单。如肉类

第三、条协议有效期

自年年年。

第四条 、货款结算。

3.1甲乙双方达成协议,乙方愿意实行"滚动式月结"的方式进行结帐,即乙方向甲方供货的当月的供货款,于次月15号由乙方与甲方核对帐目,于次月20号结算付款。

3.2乙方承诺向甲方所供食品的价格为同等条件下市场最低价格,如果超过市场最低价格的5%,乙方自愿接受甲方惩罚,甲方有权根据市场最低价格下浮10%结算乙方货款。

第五条、违约责任

4.1除特别约定外,一方违约,违约方赔偿对方损失后,承担违约金

4.2守约方根据对方违约情况,有权解除本协议,停止供应本协议食品,或者中止对方的供货资格。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

_________年____月____日

精选推荐

学校食品供货合同协议模板1000字


商铺一直有货可卖,那是因为有供货商在帮忙,甲乙双方共同协商好,是合作共赢的第一步。在特定情况下,供货合同的签署可以为彼此提供合理赔偿依据,只是,作为一个合同协议签订者,我们有必要好好了解一番再签署。那么,你是否知道签供货合同具体有哪些步骤呢?下面,编辑为大家整理的“学校食品供货合同协议模板”,相信一定会对你有所帮助。

学校食品供货合同协议模板 篇1

甲方:____________

乙方:____________

为进一步规范学校食品采购行为,确保食品采购做到公平、公正、公开和采购食品质量卫生安全,价格合理,根据平等自愿和诚实信用的原则,经甲、乙双方协商签订大米、食用油购销合同,供甲、乙双方共同遵守。

第一条、供货数量与时间

供货数量视甲方每月就餐学生人数的加工、烹饪需求而定,每周供货___次,寒暑假除外。采购时,甲方提前1-2天通知乙方。乙方如不能及时供货,须提前___天告知对方。

第二条、供货价格

1、乙方所供粮、油价格应每周报价___次,但价格应低于市场价格的百分之___,并以报价当周价格为准,同时不得高于本街道(社区)中餐学校食堂所购同类同等粮、油食品价格。

2、乙方应于前___周,周___以前报价。

第三条、供货质量与数量保证

1、乙方所供粮、油食品必须经国家食品卫生检验检疫机构检验并具同批粮、油产品检验报告或合格证。并向甲方提供由国家工商、卫生检验检疫部门颁发的产品生产、加工、销售有关《生产许可证》、《营业执照》、《卫生许可证》及经营者年度健康体检合格证复印件及交验原件。

2、乙方向甲方承诺所供粮、油产品不掺假、不过期、不变质、不变味、无杂质、无毒无害,符合国家食品卫生的有关规定。否则,由此产生的经济损失由乙方负责承担,并负相应的法律责任。

3、乙方供粮、油食品,甲、乙双方过称,净重数量误差上限每袋/桶不得超过___‰。

第四条、供货交付与验收

1、供货时间:乙方按甲方指定时间送货。

2、交货地点:乙方将供货粮油食品送至学校食堂食品库房。

3、供货验收:乙方送交的粮、油食品必须是定量包装,货物净重量必须与包装袋/桶上标明的重量一致;甲方验收时,大米按供应袋数的___%抽验数量与质量,油逐桶验收数量和质量。

(1)如发现有不足秤的(偏差___‰视为正常误差),则当批货物按抽样平均重量计算;

(2)如有掺假、变质,乙方自行收回。

第五条、货款结算支付

乙方供货送交甲方食堂,经验货人对数量与质量进行验收后,由乙方出具两联制销售发票或单据,同时甲方支付购货现金,钱货两清。

第六条、违约责任

1、甲方就餐师生如因食用乙方所供粮、油食品导致发生食物中毒,经有关单位鉴定原因属实后,乙方除承担全部医药费、赔偿费用,同时承担全部法律责任,并放弃先诉抗辩权。

2、乙方如应承担经济法律责任,不受本合同期限制约。

3、甲、乙双方一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,给对方造成损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。

学校食品供货合同协议模板 篇2

甲方:(以下简称甲方)______________

乙方:(以下简称乙方)______________

本着诚实守信、公平交易原则,经双方友好协商,甲方与乙方就宜昌外国语学校食堂原材料采购签署以下协议:

一、合作关系

甲、乙双方自协议签订之日起形成供需合作伙伴关系;

1、乙方所供应产品必须符合卫生要求和产品质量标准,如出现产品卫生质量问题,乙方需无条件退货或换货;乙方还须提供卫生许可证书(食品流通许可证)、营业执照及同批产品合格证(检疫证明)复印件并签字;

2、甲方按乙方所需产品规格、数量及时送达乙方,响应时间不超过_____小时;

3、甲方在协议期间不得向其他供货商采购协议产品(商品);

二、供应品种及价格

乙方应向甲方提供安全、卫生、优质、价廉的产品。

1、乙方供应产品名称:

乙方供应产品规格:

2、乙方供应产品价格应不高于市场批发价,供应价格随市场行情变化而变化,如乙方需调整产品价格,应及时通知甲方,双方协商后按调整之日起的执行新价格。

三、货款结算方式

甲、乙双方根据实际情况,在供货产品验收及使用合格后采用按月结算,每月的前_____个工作日内结清上月发生的交易费用,结算方式为现金支票。本协议结束之日,甲方应结清所欠乙方方所有货款。

四、违约责任

乙方应该为宜昌外国语学校食堂提供安全、卫生、优质、价廉的产品,确实履行自己的承诺,如出现违约现象,乙方应承担相应责任。

1、乙方在签订协议之日向甲方质量保证金_____元。协议结束之日,乙方如无违约责任,甲方应返还质量保证金。

2、乙方如违反以下规定,甲方根据具体情况有权在乙方质量保证金中扣除_____—_____元的违约金。

(1)乙方向甲方提供腐烂变质产品或者“三无”产品;

(2)乙方向甲方提供质量低下或者过期产品,不能及时退货或者换货;

(3)不经双方协商,乙方向甲方提供不合符协议产品规格的产品;

(4)乙方在市场行情降价的`情况下,不及时通知甲方调整产品价格;

(5)乙方提供产品数量不足,不能及时补偿;

(6)乙方不能及时向甲方提供产品的检验合格证;

3、乙方提供产品如果出现质量问题,严重影响到甲方的正常工作秩序,甲方有权将质量保证金扣完,并立即解除合作协议。

五、协议期限

本合作协议期限自_______年_____月_____日至_______年_____月_____日止有效,有效期届满,双方本着真诚合作的态度及重新协商的前提下,在本协议结束前,再签订新协议书。

六、其它

本协议一式_____份,甲、乙双方各执_____份备查,如有未尽事宜,协商解决。

甲方:(签字)_________________乙方:(签字)_________________

联系电话:_________________联系电话:_________________

_________年_____月_____日_________年_____月_____日

学校食品供货合同协议范本1000字


随着人们法律意识的增强,为了维护双方利益都不受到危害,采购合同也具有了法律效益。签订采购合同可以约束合同当事人认真履行合同义务。那么,你对采购合同是有多么了解呢?以下是小编为大家收集的“学校食品供货合同协议范本1000字”,希望对您的工作和生活有所帮助。

学校食品供货合同协议范本(篇1)

甲方:(以下简称甲方)______________

乙方:(以下简称乙方)______________

本着诚实守信、公平交易原则,经双方友好协商,甲方与乙方就宜昌外国语学校食堂原材料采购签署以下协议:

一、合作关系

甲、乙双方自协议签订之日起形成供需合作伙伴关系;

1、乙方所供应产品必须符合卫生要求和产品质量标准,如出现产品卫生质量问题,乙方需无条件退货或换货;乙方还须提供卫生许可证书(食品流通许可证)、营业执照及同批产品合格证(检疫证明)复印件并签字;

2、甲方按乙方所需产品规格、数量及时送达乙方,响应时间不超过_____小时;

3、甲方在协议期间不得向其他供货商采购协议产品(商品);

二、供应品种及价格

乙方应向甲方提供安全、卫生、优质、价廉的产品。

1、乙方供应产品名称:

乙方供应产品规格:

2、乙方供应产品价格应不高于市场批发价,供应价格随市场行情变化而变化,如乙方需调整产品价格,应及时通知甲方,双方协商后按调整之日起的执行新价格。

三、货款结算方式

甲、乙双方根据实际情况,在供货产品验收及使用合格后采用按月结算,每月的前_____个工作日内结清上月发生的交易费用,结算方式为现金支票。本协议结束之日,甲方应结清所欠乙方方所有货款。

四、违约责任

乙方应该为宜昌外国语学校食堂提供安全、卫生、优质、价廉的产品,确实履行自己的承诺,如出现违约现象,乙方应承担相应责任。

1、乙方在签订协议之日向甲方质量保证金_____元。协议结束之日,乙方如无违约责任,甲方应返还质量保证金。

2、乙方如违反以下规定,甲方根据具体情况有权在乙方质量保证金中扣除_____—_____元的违约金。

(1)乙方向甲方提供腐烂变质产品或者“三无”产品;

(2)乙方向甲方提供质量低下或者过期产品,不能及时退货或者换货;

(3)不经双方协商,乙方向甲方提供不合符协议产品规格的产品;

(4)乙方在市场行情降价的`情况下,不及时通知甲方调整产品价格;

(5)乙方提供产品数量不足,不能及时补偿;

(6)乙方不能及时向甲方提供产品的检验合格证;

3、乙方提供产品如果出现质量问题,严重影响到甲方的正常工作秩序,甲方有权将质量保证金扣完,并立即解除合作协议。

五、协议期限

本合作协议期限自_______年_____月_____日至_______年_____月_____日止有效,有效期届满,双方本着真诚合作的态度及重新协商的前提下,在本协议结束前,再签订新协议书。

六、其它

本协议一式_____份,甲、乙双方各执_____份备查,如有未尽事宜,协商解决。

甲方:(签字)_________________乙方:(签字)_________________

联系电话:_________________联系电话:_________________

_________年_____月_____日_________年_____月_____日

学校食品供货合同协议范本(篇2)

甲方:____________

乙方:____________

为进一步规范学校食品采购行为,确保食品采购做到公平、公正、公开和采购食品质量卫生安全,价格合理,根据平等自愿和诚实信用的原则,经甲、乙双方协商签订大米、食用油购销合同,供甲、乙双方共同遵守。

第一条、供货数量与时间

供货数量视甲方每月就餐学生人数的加工、烹饪需求而定,每周供货___次,寒暑假除外。采购时,甲方提前1-2天通知乙方。乙方如不能及时供货,须提前___天告知对方。

第二条、供货价格

1、乙方所供粮、油价格应每周报价___次,但价格应低于市场价格的百分之___,并以报价当周价格为准,同时不得高于本街道(社区)中餐学校食堂所购同类同等粮、油食品价格。

2、乙方应于前___周,周___以前报价。

第三条、供货质量与数量保证

1、乙方所供粮、油食品必须经国家食品卫生检验检疫机构检验并具同批粮、油产品检验报告或合格证。并向甲方提供由国家工商、卫生检验检疫部门颁发的产品生产、加工、销售有关《生产许可证》、《营业执照》、《卫生许可证》及经营者年度健康体检合格证复印件及交验原件。

2、乙方向甲方承诺所供粮、油产品不掺假、不过期、不变质、不变味、无杂质、无毒无害,符合国家食品卫生的有关规定。否则,由此产生的经济损失由乙方负责承担,并负相应的法律责任。

3、乙方供粮、油食品,甲、乙双方过称,净重数量误差上限每袋/桶不得超过___‰。

第四条、供货交付与验收

1、供货时间:乙方按甲方指定时间送货。

2、交货地点:乙方将供货粮油食品送至学校食堂食品库房。

3、供货验收:乙方送交的粮、油食品必须是定量包装,货物净重量必须与包装袋/桶上标明的重量一致;甲方验收时,大米按供应袋数的___%抽验数量与质量,油逐桶验收数量和质量。

(1)如发现有不足秤的(偏差___‰视为正常误差),则当批货物按抽样平均重量计算;

(2)如有掺假、变质,乙方自行收回。

第五条、货款结算支付

乙方供货送交甲方食堂,经验货人对数量与质量进行验收后,由乙方出具两联制销售发票或单据,同时甲方支付购货现金,钱货两清。

第六条、违约责任

1、甲方就餐师生如因食用乙方所供粮、油食品导致发生食物中毒,经有关单位鉴定原因属实后,乙方除承担全部医药费、赔偿费用,同时承担全部法律责任,并放弃先诉抗辩权。

2、乙方如应承担经济法律责任,不受本合同期限制约。

3、甲、乙双方一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,给对方造成损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。

学校食品供货合同协议1000字2篇


商品与商品之间,都是通过供货来实现流转、销售的,双方应本着平等互利、诚信合作、共谋发展的合作原则,实现共赢。为了按正常零售价进行供货,双方须要签署供货协商合同,只是,作为签订运输合同的当事人,我们必须要清楚合同的具体内容。那么,你知道供货合同应该有什么内容吗?栏目小编现在向你推荐学校食品供货合同协议,希望你能从中找到有用的内容!

学校食品供货合同协议(篇1)

甲方:____________

乙方:____________

为进一步规范学校食品采购行为,确保食品采购做到公平、公正、公开和采购食品质量卫生安全,价格合理,根据平等自愿和诚实信用的原则,经甲、乙双方协商签订大米、食用油购销合同,供甲、乙双方共同遵守。

第一条、供货数量与时间

供货数量视甲方每月就餐学生人数的加工、烹饪需求而定,每周供货___次,寒暑假除外。采购时,甲方提前1-2天通知乙方。乙方如不能及时供货,须提前___天告知对方。

第二条、供货价格

1、乙方所供粮、油价格应每周报价___次,但价格应低于市场价格的百分之___,并以报价当周价格为准,同时不得高于本街道(社区)中餐学校食堂所购同类同等粮、油食品价格。

2、乙方应于前___周,周___以前报价。

第三条、供货质量与数量保证

1、乙方所供粮、油食品必须经国家食品卫生检验检疫机构检验并具同批粮、油产品检验报告或合格证。并向甲方提供由国家工商、卫生检验检疫部门颁发的产品生产、加工、销售有关《生产许可证》、《营业执照》、《卫生许可证》及经营者年度健康体检合格证复印件及交验原件。

2、乙方向甲方承诺所供粮、油产品不掺假、不过期、不变质、不变味、无杂质、无毒无害,符合国家食品卫生的有关规定。否则,由此产生的经济损失由乙方负责承担,并负相应的法律责任。

3、乙方供粮、油食品,甲、乙双方过称,净重数量误差上限每袋/桶不得超过___‰。

第四条、供货交付与验收

1、供货时间:乙方按甲方指定时间送货。

2、交货地点:乙方将供货粮油食品送至学校食堂食品库房。

3、供货验收:乙方送交的粮、油食品必须是定量包装,货物净重量必须与包装袋/桶上标明的重量一致;甲方验收时,大米按供应袋数的___%抽验数量与质量,油逐桶验收数量和质量。

(1)如发现有不足秤的(偏差___‰视为正常误差),则当批货物按抽样平均重量计算;

(2)如有掺假、变质,乙方自行收回。

第五条、货款结算支付

乙方供货送交甲方食堂,经验货人对数量与质量进行验收后,由乙方出具两联制销售发票或单据,同时甲方支付购货现金,钱货两清。

第六条、违约责任

1、甲方就餐师生如因食用乙方所供粮、油食品导致发生食物中毒,经有关单位鉴定原因属实后,乙方除承担全部医药费、赔偿费用,同时承担全部法律责任,并放弃先诉抗辩权。

2、乙方如应承担经济法律责任,不受本合同期限制约。

3、甲、乙双方一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,给对方造成损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。

学校食品供货合同协议(篇2)

甲方:(以下简称甲方)______________

乙方:(以下简称乙方)______________

本着诚实守信、公平交易原则,经双方友好协商,甲方与乙方就宜昌外国语学校食堂原材料采购签署以下协议:

一、合作关系

甲、乙双方自协议签订之日起形成供需合作伙伴关系;

1、乙方所供应产品必须符合卫生要求和产品质量标准,如出现产品卫生质量问题,乙方需无条件退货或换货;乙方还须提供卫生许可证书(食品流通许可证)、营业执照及同批产品合格证(检疫证明)复印件并签字;

2、甲方按乙方所需产品规格、数量及时送达乙方,响应时间不超过_____小时;

3、甲方在协议期间不得向其他供货商采购协议产品(商品);

二、供应品种及价格

乙方应向甲方提供安全、卫生、优质、价廉的产品。

1、乙方供应产品名称:

乙方供应产品规格:

2、乙方供应产品价格应不高于市场批发价,供应价格随市场行情变化而变化,如乙方需调整产品价格,应及时通知甲方,双方协商后按调整之日起的执行新价格。

三、货款结算方式

甲、乙双方根据实际情况,在供货产品验收及使用合格后采用按月结算,每月的前_____个工作日内结清上月发生的交易费用,结算方式为现金支票。本协议结束之日,甲方应结清所欠乙方方所有货款。

四、违约责任

乙方应该为宜昌外国语学校食堂提供安全、卫生、优质、价廉的产品,确实履行自己的承诺,如出现违约现象,乙方应承担相应责任。

1、乙方在签订协议之日向甲方质量保证金_____元。协议结束之日,乙方如无违约责任,甲方应返还质量保证金。

2、乙方如违反以下规定,甲方根据具体情况有权在乙方质量保证金中扣除_____—_____元的违约金。

(1)乙方向甲方提供腐烂变质产品或者“三无”产品;

(2)乙方向甲方提供质量低下或者过期产品,不能及时退货或者换货;

(3)不经双方协商,乙方向甲方提供不合符协议产品规格的产品;

(4)乙方在市场行情降价的`情况下,不及时通知甲方调整产品价格;

(5)乙方提供产品数量不足,不能及时补偿;

(6)乙方不能及时向甲方提供产品的检验合格证;

3、乙方提供产品如果出现质量问题,严重影响到甲方的正常工作秩序,甲方有权将质量保证金扣完,并立即解除合作协议。

五、协议期限

本合作协议期限自_______年_____月_____日至_______年_____月_____日止有效,有效期届满,双方本着真诚合作的态度及重新协商的前提下,在本协议结束前,再签订新协议书。

六、其它

本协议一式_____份,甲、乙双方各执_____份备查,如有未尽事宜,协商解决。

甲方:(签字)_________________乙方:(签字)_________________

联系电话:_________________联系电话:_________________

_________年_____月_____日_________年_____月_____日

月度合同推荐: 装修材料供货协议730字


在当今充满活力和日益开放的社会中,我们在许多情况下都需要合同,为了可以避免在进行交易有一方违背约定,就需要采购人与供应商签订完整的采购合同。采购合同的签订可以在对方有违约或者相关行为时通过合同进行起诉。那么,你知道如何制定一份采购合同吗?下面是小编为大家整理的“月度合同推荐: 装修材料供货协议730字”,仅供参考,希望可以帮助到您。

甲方:________________乙方:________________

供、需双方为实现合同目的,明确双方权利义务,根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律法规,经双方协商一致达成如下协议。

第一条、产品名称、型号规格、数量、价格(见附表)合计人民币金额(大写):捌拾陆万贰仟零捌拾元整(¥:________元)

第二条、技术标准及质量要求:供方按国家质量标准及供方提供的产品样品及检验报告指标参数生产制造供应给需方,供方保证按质、按量、按时交货。

第三条、商品包装标准:有国家技术规定的,按国家技术规定执行;无国标准家技术规定的,由买卖双方商定。

第四条、产品的交货时间、交货地点、运输方式及费用。

1、交货时间:________________________

2、交货地点:________________________

3、运输方式及费用:________________________

第五条、验收标准及方法:货到工地后,需方按现行国家验收标准及双方认定型号规格及样品为准。供方须向需方提供产品合格证及检验报告。

第六条、对质量提出异议期限:需方对供方产品如有疑问及异议,在15天内以书面形式向供方提出,并负责对货物进行保管。在此期间内,需方有权拒付不符合合同规定的货款。供方收到需方通知后,须派人员到现场处理。否则,即视为接受需方提出的异议和处理意见。

第七条、结算方式及期限:供方发齐货到需方工地经需方验收合格后,需方支付合同货款。

第八条、违约责任。

1、供方所交的产品名称、型号规格、数量、质量等不符合同规定的,应无偿包退、包换、包修;并承担因退货、换货或维修所产生的实际费用。否则,按违约处理。

2、供方因产品包装不符合合同规定,导致货物刮花、破损的,供方应当负责赔偿。

3、供方逾期交货的,应向需方偿付逾期交货的违约金,并承担需方因此所受的损失费用。

第十条、解决合同纠纷的方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;如协商不成则按国家法律程序解决。

第十一条、其他。

1、本合同生效履行期间内,双方不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等法律效力。

2、本合同壹式贰份,双方各执壹份,自双方签字盖章起生效。

甲方:_____________________乙方:_____________________

________年______月______日________年______月______日

服装供货协议700字


在一个人们越来越相信法律的社会里,为了确定确保采购人与供应商之间的关系,采购合同就起到的了非常大的作用。签订采购合同让采购人与供应商就有了的法律约束。那么,你们知道什么情况下才能签订采购合同吗?小编收集整理了一些服装供货协议700字,供您参考,希望能够帮助到大家。

供方:___________(以下简称甲方)

需方:___________(以下简称乙方)

1、经供、需双方认真协商,达成供货协议如下:

2、需方向供方订购下列服装,并执行本合同各项制约条款。注:本页空格不够,可另附清单,效力相同。在交货时全部付清。

3、付款方式:银行托收、汇票、转帐支票、现金、其他

4、交货日期:供方收到需方支付的首款后

5、交货地点:___________

6、质量保证:供方保证所供货物以样品的质量和供货清单内容为准,认可因质量原因由供方无条件返修。

7、货物查收:需方收货后,应与供货代表共同查收货物,签署收货单,无供货代表签收,供方不认可货损或缺货。

8、违约责任:______________________

9、本合同执行过程中的其他约定,由供、需双方代表协商处理。

10、本合同一式两份,供、需双方各执一份,经双方签字盖章生效。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

食品供货合同740字


随着法律的进步,合同对我们的重要性越来越明显。为了明确采购人交付方式,最好的方式就是签订采购合同。签订采购合同可以明确采购人和供应商双方的权利和义务你在制定采购合同时会不会借鉴别人的呢?小编收集整理了一些食品供货合同740字,仅供参考,希望可以帮助到您。

供货方: (以下简称甲方)

购买方: (以下简称乙方)

甲方与乙方进行商品交易的任何相关程序为达到双方平等、互利、合法、公平的交易原则,经双方友好协商,签署如下协议:

一、 合作关系甲、乙双方自协议签订之日起形成供需合作伙伴关系:

1. 甲方所供产品,必须符合产品质量标准,如出现产品质量问题,甲方无条件退货或换货;

2.甲方按乙方所需产品规格、数量及时送达乙方,响应时间不超过12小时;

3.乙方在协议期内不得使用其它同类品牌;

4.乙方月均计划消化甲方产品 件,全年消化甲方产品 件;

5.甲方根据乙方全年实际消化产品数量及货款结算方式的不同给予乙方下列奖励:

二、供货品种及价格

XX大众号(400克×22袋/件)110.00元(每件人民币壹佰壹拾元正 );

2.XX精壹级 (400克×22袋/件)154.00元(每件人民币壹佰伍拾肆元正)。在本合作协议书有效期内,如甲方调整产品价格,应及时通知乙方,双方均按调整之日起的新价格执行,若甲方降价则由甲方补偿乙方当日锁定库存(甲乙双方各派代表清点当日库存)之进货金额与以新价格计算之金额的差价(下次发货中以货抵款补足)。

三、货款结算方式甲、乙双方根据实际情况及奖励的不同采用如下货款结算方式之一:

1.现款现货结算(□是;□不是);

2.批结(□是;□不是),甲方按每批 件为一送货单位向乙方供货,次批货到时乙方无条件向甲方支付前批货款;

3.期结(□是;□不是),甲乙双方按 天为一货款结算期,乙方应予当期的最后一天无条件支付甲方当期所供产品全部价款。乙方必须按时结算货款,不得延迟。本协议结束之日,乙方应结清所欠甲方所有货款。

四、违约责任甲方违反以上协议,应向乙方支付违约金 元;乙方违反以上协议,除结清所欠货款外,并向甲方支付违约金 元。

五、协议期限本合作期限自 年____月____日至 年____月____日止有效,有效期届满,双方本着真诚合作的态度及供需平衡的情况,在本协议结束前,再行签定新协议书。

六、其它

本协议一式两份,甲、乙双方各执一份备查,如有未尽事宜,协商解决。

甲方: 乙方:zz食品厂(盖章)

_________ _________(盖章)

水泥供货合同500字


随着经济的发展,我们已经逐渐离不开合同了。为了避免在采购过程中出现数量不一致,签订采购合同对我们就有很大的帮助。签订采购合同可以很大程度的保护双方的合法权益。对于撰写采购合同你是否会感觉到很烦恼呢?小编收集整理了一些水泥供货合同500字,仅供参考,大家一起来看看吧。

甲方(购方):__________________________________ (以下简称甲方)

乙方(销方):____________________________________ (以下简称甲方)

经双方协定一致,签订水泥购销合同条款如下:

一、数量、计量单位、单价、金额。品 名:椰树牌水泥规格: 单位:吨数量:按工地工程需要为准单价(元):485元/吨

二、质量标准:水泥标号(32.5R)执行国家规定标准。由乙方按批向甲方交送水泥出厂质量合格证及批次质量检验报告,甲方凭单验质。

三、袋重合格率达到国家规范。

四、交货方式、地点和运杂费负担:乙方负责自行送货到南山创意新城6号路工地,甲方只负责验收。

五、结算和付款方式:中间计量以乙方供货数量累计达到三百吨(300吨)水泥时,即人民币大写:壹拾肆万伍仟伍佰元整(小写:145500.00)时,甲方给予结算。

六、违约责任:

1、甲方未能按时间向乙方付货款,乙方可拒绝供货;由此带来的一切损失由甲方承担。

2、乙方未履行合同约定,给甲方造成损失的,甲方有权终止合同;乙方承担违约责任,赔偿甲方经济损失。

七、本合同在履行期间如有未尽事宜,发生争议应友好协商解决,协调不成由合同签订所在地法院裁决。

八、本合同一式贰份。经法定代表人签字盖章后生效。乙方供货完毕及材料款结清后自行失效。

甲方: 乙方:

代 表 人: 代 表 人:

联系电话:  联系电话:

开户银行: 账号:

日期: 年 月 日

[合同借鉴] 采购协议1000字


随着经济的快速发展,许多公民的维权意识不断增强。为了维护采购人与供应商之间的合法权益,采购合同的在很多人心中的地位也越来越不容忽视。签订采购合同可以让采购人合作时有了一层保障。那么,你知道制定一份采购合同需要注意些什么吗?请您阅读小编辑为您编辑整理的《[合同借鉴] 采购协议1000字》,供大家参考,希望能帮助到有需要的朋友。

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就长沙市现代服务中专学校活动板房工程施工事宜协商一致,订立本合同,双方共同遵守。

一、工程概况:

1、工程名称:长沙市现代服务中专学校活动板房工程

2、工程地点:长沙市开福区沙坪

3、工程内容:长沙市现代服务中专学校活动板房工程施工。

二、承包方式及范围

1、承包方式由承包方包工、包料、包机械、包管理、包质量、包工期、包安全、包文明施工。

2、承包范围活动板房基础、墙、吊顶、屋面、门窗、有门向的跑水、地面防潮、复合地板、强电、室内不锈钢管及地柜。

三、工程期限:

1.本工程开工日期以发包方的开工通知单并经发包方确认为准,竣工日期为开工日期后的 个工作日内。

四、工程质量和检查验收:

1.本工程质量要求为 合格 ;

2.发包方聘用的现场工程师代表为_ _;

3.所搭设活动板房质量必须符合工程设计要求,不得擅自改变规格及质量(如需变更,必须由发包人现场工程师代表签认)。

4. 工程竣工后,承包方按规定整理提供完整的技术档案资料,经双方协商确定验收时间,由发包方组织有关单位进行竣工验收。验收合格后,将工程移交给发包方管理。

5.工程应安全、可靠,交工验收后,保修按临建工程进行保修,保修期为 个月。由施工造成的工程质量问题,发包方应书面通知承包方并约定时间进行修理。

五、工程合同造价:

1.本工程合同包干价为人民币_¥226000_元,即人民币_贰拾贰万陆仟元 整(不开税票)。详见施工图

六、工程价款的支付与结算

本工程签订施工合同后发包方支付承包方8万元备料款,工程完成主体(盖完屋面瓦)发包方支付工程款 ,工程全部完成并经发包方验收合格 内支付完全部工程款。

七、双方责任:

1.发包方

1.1根据施工地区供水、供电、水压、电压情况,采取措施满足施工用水、用电的需要;

1.2按规定提供施工场地;

1.3组织对工程的竣工验收,并按合同规定日期配合承包方办好竣工结算工作。

2.承包方

2.1施工场地的平整、施工界区以内的用水、用电、道路和临时设施的施工;

2.2按双方商定的分工范围,做好材料和设备的采购、供应和管理;

2.3严格按照施工图与设计方案进行施工,确保工程质量,按合同规定的时间如期完工和交付;

2.4在交工前应负责保管,并清理好场地;

2.5提供竣工验收技术资料,办理工程竣工结算,参加竣工验收;

2.6在合同规定的保修期内,对属于承包方责任的工作质量问题,负责无偿修理。

八、违约责任

1.承包方的责任

1.1工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。

1.2工程交付时间不符合规定,每逾期一天,承包方向发包方支付人民币__ __元作为逾期违约金。

2.发包方的责任

2.1未能按照承包合同的规定履行自己的责任,造成承包方无法按期竣工的,发包方应将工期顺延,如因发包方责任给承包方造成经济损失的,发包方应向承包方作出相应补偿。

2.2工程未经验收,发包方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由发包方承担责任。

九、其他

发包人承包人在履行合同时发生争议,友好协商解决。对特殊情况有未尽事宜,双方可根据具体情况结合有关规定议定特殊条款并签定补充协议。

甲 方:(公章) 乙方(公章):

法定代表人(或其授权代理人):法定代表人(或其授权代理人):

电话: 电 话:

日期: 日 期:

供货协议采购合同1500字


随着经济的快速发展,许多公民的维权意识不断增强。为了避免在采购过程中出现数量不一致,采购合同成为采购人与供应商之间最常见的一种合同。签订采购合同可解决或预防不必要的纠纷。那么,你知道采购合同的双方是谁吗?或许你需要"供货协议采购合同"这样的内容,请阅读,或许对你有所帮助!

供货协议采购合同 篇1

甲方:乙方:

为了保证学校食堂食品的卫生安全,防止危害人体健康安全的食品流入食堂,规范学校食堂食品原料进货采购工作,提高食品原料的采购卫生质量,保护消费者的合法权益,甲乙双方根据《中华人民共和国食品卫生法》、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》和《学校食堂和集体用餐配送单位卫生规范》的要求,甲方经考察决定,由乙方供应,并就相关问题签订以下协议:

一、甲方购买,应定点向乙方采购。

二、乙方提供的食品应符合下列几点要求:

1、必须是靖边县畜牧局统一定点屠宰的猪肉。

2、所提供的必须按甲方要求,做到供货及时,保质保量(不得使用病死或者死因不明的猪)。

3、必须经检验部门检验合格并盖章。

4、肉类价格不得高于市场价格。

5、如发现卫生质量问题,甲方有权退货,乙方应做到及时调换,否则,造成食物中毒,乙方负担全部责任。

三、乙方如不诚信经营,有违背甲方意愿的,甲方将随时取消乙方的供货权,另定点采购。

四、定点协议一经双方签字即为生效,有效期一学期。

五、本协议一式两份:双方各执一份,自签字之日起生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

供货协议采购合同 篇2

《政府采购用款计划表》编号:

合同编号:

供方(中标人):

最终供货商(协议供货商):

需方上级主管部门:

需方:

一、产品名称及价格

产品名称型号规格和主要配置媒体价协议供货价最终单价数量单位金额

合计(大写)

注:1、协议供货价为政府采购最高限价;

2、本合同价格已包含购买产品的价格及安装、调试、保修、售后服务、发运到指定地点伴随服务的费用和所需缴纳的所有税费。

二、交(提)货时间、地点、方式:供方于年月日前将货物送至,由需方指定收货人。

1、供方应在交货前向需方提供交货计划;

2、运输、保险和装卸的费用由供方承担。

三、产品验收

1、开箱检验时双方皆应派员参加,验收合格后双方及时签署《货物验收单》;

2、验收标准:

3、验收不合格时,双方应签署书面证明,供方应根据证明材料及时补足或更换,费用由供方承担;

4、需方应将验收单和发票一起入帐。

四、质量标准及保修

1、供方保证所供的货物皆为符合国家标准的合格产品;

2、供方保证所供的货物皆为原厂原装、全新、未使用过的,并完全满足需方采购提出的工作需要;

3、货物的保修期从签署《货物验收单》之日起算;

4、需方使用过程中引起的损坏或缺陷,供方不承担保修责任,供方可以提供更换或维修服务,费用由需方承担;

五、付款方式及期限

签署《货物验收单》后7个工作日内,需方应将货款按方式付给供方;供方在收到货款的同时应开具同等金额的正式发票。

六、违约责任

供需双方因本合同引起的纠纷可采用以下方式解决:

1、双方协商解决();

2、向中标人指定协调人反映();

3、提请成都仲裁委员会仲裁();

4、向有管辖权的人民法院提起诉讼()。

七、本合同一式五份,采购中心三份,需方和供方各一份。

需方(签章):供方(签章):

需方代表人:供方代表人:

地址:地址:

电话:电话:

传真:传真:

开户行:开户行:

帐号:帐号:

合同签订日期:合同签订日期:

采购中心(签章):

经办人:

地址:

电话:

传真:

开户行:

帐号:

合同签订日期:

成都市政府采购货物验收单

需方单位:合同编号:

供方单位:验收单号:

货物名称品牌型号技术规格单位单价数量总价

合计

备注

说明:本验收单作为采购单位入帐凭证,一式四份,分别由市财政局、采购中心、需方和供方各留存一份。

收货单位(签章):送货单位(签章):

收货人(签字):送货人(签字):

地址:地址:

联系电话:联系电话:

收货日期:送货日期:

成都市政府采购货物验收单

需方单位:合同编号:

供方单位:验收单号:

货物名称品牌型号技术规格单位单价数量总价

合计

备注

说明:本验收单作为采购单位入帐凭证,一式四份,分别由市财政局、采购中心、需方和供方各留存一份。

收货单位(签章):送货单位(签章):

收货人(签字):送货人(签字):

地址:地址:

联系电话:联系电话:

收货日期:送货日期:

供货协议采购合同 篇3

合同编号:__________

供方:___________________________采购机构:_______________________用户:___________________________

为了保护供需各方合法权益,根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定并严格遵循海南省省直单位复印机设备_________年政府采购协议供货招标文件(招标编号:_________)、“海南省省直单位复印机政府采购协议供货承诺书”中的相关规定,签订本合同,并共同遵守。

一、付款方式为:财政集中支付( );采购单位直接支付( )。

二、产品名称、型号、规格和主要配置、单价、数量、金额:___________________________________________。

三、保修期:依据投标文件中的服务条款。">海南省海口市中级人民法院

刑事裁定书

(20xx)海中法刑终字第73号

原公诉机关海口市新华区人民检察院。

上诉人(原审被告单位)海南赛格国际信托投资公司,住所地:海口市滨海大道花园新村5号华信大厦。

诉讼代表人郑沛坚,海南赛格国际信托投资公司董事长。

原审被告人李建民,男,1954年3月9日生,汉族,江苏省南京市人,研究生文化程度,原系海南赛格国际信托投资公司总经理,债券发行工作领导小组组长,住海口市海甸岛沿江四路颐和花园7号楼251房。2000年10月31日因涉嫌犯擅自发行公司债券被海南省公安厅刑事拘留,同年12月7日被逮捕。现羁押于海南省看守所。

原审被告人万善颐,男,1941年5月31日生,汉族,北京市人,大专文化程度,原系海南赛格国际信托投资公司副总经理,债券发行工作领导小组副组长,住北京市东城区东华门大街24号503房,暂住海口市海甸岛沿江四路颐和花园1号楼B901房,2000年11月14日因涉嫌犯擅自发行公司债券被海南省公安厅刑事拘留,同年12月8日被逮捕。现羁押于海南省看守所。

原审被告人阮庆生,男,1964年3月18日生,汉族,江西省余平县人,大学文化程度,原系海南赛格国际信托投资公司副总裁,债券发行工作领导小组成员,住江西省南昌市二纬路31号,暂住海口市海甸岛沿江四路颐和花园11号楼601房,2000年12月2日因涉嫌犯擅自发行公司债券被海南省公安厅刑事拘留,同年12月8日被逮捕。现羁押于海南省看守所。

海口市新华区人民法院审理海口市新华区人民检察院指控原审被告单位海南赛格国际信托投资公司、原审被告人李建民、万善颐、阮庆生犯擅自发行公司债券罪一案,于20xx年8月14日做出(20xx)新刑初字第134号刑事判决,以擅自发行公司债券罪,判处被告单位海南赛格国际信托投资公司罚金二千零六十九万九千九百四十九元,被告人李建民有期徒刑三年,被告人万善颐有期徒刑二年六个月,被告人阮庆生有期徒刑二年六个月。被告单位海南赛格国际信托投资公司不服,提出上诉。本院审理过程中,上诉人(原审被告单位)海南赛格国际信托投资公司申请撤回上诉。

本院认为,原审判决认定原审被告单位海南赛格国际信托投资公司,原审被告人李建民、万善颐、阮庆生为了本公司的利益,未经国家主管部门批准,采取超额发行、重复发行、变相发行的手段,擅自发行公司债券,数额巨大,后果严重,行为均已构成擅自发行债券罪的事实清楚,证据确实、充分,定罪准确,量刑适当,应当准许撤诉。故根据最高人民法院《关于执行〈中华人民共和国刑事诉讼法〉若干问题的解释》第二百三十九条的规定,裁定如下:

准许上诉人海南赛格国际信托投资公司撤回上诉。

海口市新华区人民法院(20xx)新刑初字第134号刑事判决自本裁定送达之日起发生法律效力。

本裁定为终审裁定。

审判长杨雪冬

审判员李必雄

审判员李文娟

二00二年九月二十八日

书记员云峰

供货协议采购合同 篇4

安徽省阜阳市中级人民法院行政判决书

(20xx)阜行终字第00030号

上诉人(原审第三人):庞鸣,男,1969年12月4日出生,汉族,农民,住安徽省临泉县庞营乡庞营行政村640号。

委托代理人:于林,安徽泉河律师事务所律师。

委托代理人:季鸿,安徽意扬律师事务所律师。

被上诉人(原审原告):李桂侠,女,1966年11月7日出生,汉族,农民,住安徽省临泉县庞营乡庞营行政村600号。

委托代理人:李英,安徽文瑞律师事务所律师。

委托代理人:郑德志,安徽文瑞律师事务所律师。

原审被告:临泉县庞营乡人民政府,住所地安徽省临泉县庞营集。

法定代表人:符国田,该乡乡长。

委托代理人:曾小伟,该乡副乡长。

委托代理人:谢少伟,庞营乡司法所所长。

上诉人庞鸣因土地权属行政确认一案,不服安徽省临泉县人民法院(20xx)临行初字第00006号行政判决,向本院提起上诉,本院受理后依法组成合议庭,于20xx年4月24日公开开庭审理了本案。上诉人庞鸣及其委托代理人于林、季鸿,被上诉人李桂侠及其委托代理人李英、郑德志,原审被告阜阳市人民政府的委托代理人李强到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

李桂侠向一审法院诉称:当时分家时,其丈夫庞明海分得老宅上的主房两间、旁房两间,庞鸣分得主房两间,两家的主房相邻。1989年庞鸣和二哥庞中启调换宅基建房,庞鸣的两间主房宅基给庞中启。1989年李桂侠结婚后住两间主房、两间旁房。另两间主房由其父母居住。1994年庞明海的父母搬出,该宅基上的房屋全部由李桂侠一家居住管理。1997年经二哥庞中启同意,李桂侠的丈夫庞明海因交通事故去世,二哥庞中启同着亲友说他的宅基给蒙蒙(李桂侠之子)。李桂侠一直在此居住到20xx年新农村建设为止,庞鸣从未提出异议。临泉县庞营乡人民政府不顾事实,作出庞政(20xx)049号处理决定,将李桂侠的宅基地的一半0.3295亩宅基地使用权确权给庞鸣。请求人民法院予以撤销庞营乡人民政府作出的该处理决定。

一审法院认定:李桂侠和庞鸣系叔嫂关系,李桂侠的丈夫庞明海排行老四,庞鸣排行老五。1986年庞鸣的父亲庞灯宝在自己的0.42亩老宅基上建了主房四间,旁房两间,1991年庞灯宝分家时,老四庞明海分得主房两间、旁房两间,老五庞鸣分得主房两间,宅基地一家一半。1995年庞鸣在村民组为老二庞中启预留的宅基地上建房居住,分家时所得的两间房屋由其父母居住。20xx年庞营乡进行新农村建设时,争议的该宗土地在其规划范围内,新农村代建商测量该宗土地时,测量的面积是0.659亩,多出的0.239亩土地是李桂侠夫妇拉土垫沟形成的。李桂侠与庞鸣因土地补偿款及开发房屋的分配引起宅基地使用权纠纷,经临泉县庞营乡人民政府多次调解未果,庞鸣申请临泉县庞营乡人民政府对争议的土地进行确权。庞营乡人民政府进行调查,根据《中华人民共和国土地管理法》第十六条第一、二、四款,第八条、第九条、第十条,《土地权属争议调查处理办法》第五条第二款,《安徽省实施办法》第五十九条,《安徽省土地权属争议处理条例》第三十条第一款、第三十四条第一款的规定,于20xx年8月20日作出庞政(20xx)049号《关于庞鸣与李桂侠宅基地纠纷一案的处理决定》,将争议的宅基地确权给一家一半,李桂侠不服,提起行政复议,临泉县人民政府于20xx年11月18日作出临复(20xx)43号行政复议决定,维持了临泉县庞营乡人民政府作出的庞政(20xx)049号处理决定。李桂侠不服,提起行政诉讼。

一审法院认为:李桂侠与庞鸣系叔嫂关系,顾于亲情,理应相互谦让,调解解决。本案中争议的宅基地,在分家时只有0.42亩,而在代建商测量时是0.659亩,多出的0.239亩土地,是李桂侠夫妇拉土垫沟形成的。20xx年8月26日庞中启的证明及证人庞王氏的当庭作证,均证明庞鸣与其二哥换地的事实。而庞营乡人民政府将争议的宅基地确权给两家各一半,将多出的0.239亩土地也一家一半,属认定事实不清,证据不足。庞营乡人民政府所适用的法律,只是其具有主体资格的依据,对争议土地的确权,没有适用法律,属于适用法律错误。案经审判委员会讨论决定,依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第(二)项第1、2目的规定,判决撤销庞营乡人民政府于20xx年8月20日作出的庞政(20xx)049号《关于庞鸣与李桂侠宅基地纠纷一案的处理决定》,案件受理费50元,由庞营乡人民政府负担。

庞鸣上诉称:临泉县庞营乡人民政府处理决定,认定事实清楚,证据确实、充分,适用法律正确,程序合法,应予维持。一审法院判决错误,请求二审法院予以改判。

李桂侠答辩称:一审判决认定事实清楚,证据确凿,程序合法,适用法律正确,上诉人的上诉理由不能成立,请求驳回上诉,维持原判。

原审被告临泉县庞营乡人民政府答辩称:该争议土地是上诉人庞鸣的父亲分给庞鸣及李桂侠两家的,确权决定认定事实清楚,适用法律正确,请求维持乡政府的处理决定。

庞营乡人民政府向一审法院提供的证据材料有:1、20xx年9月19日庞灯宝的证言;2、20xx年10月6日补充调查材料。证明宅基地一家一半。3、20xx年10月6日庞王氏询问笔录。证明庞鸣分家时的两间房屋不要了,庞明海补给庞鸣500元,但不能证明宅基地是换的。4、20xx年10月12日庞中喜证明。证明最早是两家的,具体两家换宅基地没有事实依据。5、20xx年10月22日庞中启证明;6、20xx年10月19日村委会处理意见。证明宅基地属于两家,各一半。7、20xx年6月21日,庞敬安调查笔录。证明原来调解和好了,后来李桂侠又反悔了。8、临行初字(20xx)第003号行政判决书。证明宅基地不应该确权给庞灯宝。9、临复(20xx)43号文件。证明乡政府的处理决定正确。10、20xx年4月17日购房款的收据。证明老宅有庞鸣的一份。11、20xx年4月26日耕地承包书,纳税通知单;12、20xx年5月13日对庞鸣放的调查笔录。证明父亲把老宅基地分给两家了,1986年建的房,父母在此居住。13、20xx年3月19日老宅基的照片;14、20xx年3月19日庞鸣门牌号;15、20xx年9月9日对庞鸣和李桂侠的调解笔录;16、李桂侠的行政起诉状。证明换地只是一面之辞,不符合客观事实。17、20xx年8月20日乡政府的会议纪要;18、庞政(20xx)049号送达回证三份。证明处理程序合法。

李桂侠向一审法院提供的证据有:1、李桂侠身份证复印件。证明其诉讼主体资格。2、庞政(20xx)049号文件。证明侵害了李桂侠的合法权益。3、20xx年11月25日庞营村委会欠条。证明争议土地应由李桂侠管理使用,乡政府的处理决定侵犯李桂侠的合法权益。4、20xx年6月22日庞营村委会证明。证明庞中启与庞鸣调换宅基地,该争议地与庞鸣无关。5、20xx年8月26日庞中启的证明。证明该地的管理使用权是李桂侠的,该证据是在乡政府的卷宗中取得的。6、13名村民20xx年11月26日证明。证明李桂侠对此宅基地已经管理使用多年,乡政府的处理决定违法。

庞鸣向一审法院提供的证据有:1、庞鸣的身份证复印件、户口登记卡、门牌号。证明庞鸣身份、住址情况。争议地点被拆,地址在640号,正好是庞鸣的住址。2、20xx年代建合同;3、庞鸣的购房款收据;4、代建费收据。证明争议房屋部分属于庞鸣,庞鸣应享有该新农村的待遇。

上述证据均已随案移送本院。

经庭审举证质证,本院对证据作如下确认:被上诉人提供的证据5,与庞营乡人民政府提供的证据5(该证据已为临行初字第(20xx)第003号行政判决所采信)内容不一致;被上诉人提供的证据6,形式不合法,对以上两份证据,本院不予采信。上诉人庞鸣提供的证据与本案不具关联性,本院不予采信。其他证据的分析与认定同一审。

依据采信的证据,本院认定的事实与一审判决认定的事实无异。

本院认为:涉案宅基地在1991年庞灯宝分家时,只有0.42亩,20xx年因新农村建设测量时,土地面积0.659亩,多出的0.239亩土地再无相关证据证明庞鸣享有使用权的情况下,确权为一家一半的处理决定事实不清,同时庞营乡人民政府对两家争议的庞中启与庞鸣宅基地是否调换未能调查清楚,即作出(20xx)049号处理决定,该具体行政行为事实不清,一审判决撤销并无不当,上诉人庞鸣上诉理由不能成立,本院依法不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第(一)项之规定,判决如下:

驳回上诉,维持原判。

二审案件受理费50元,由上诉人庞鸣负担。

本判决为终审判决。

审判长张辉

代理审判员周海龙

代理审判员周国清

二0一二年五月十日

书记员吕洁(代)

附适用法律条文:

《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条人民法院审理上诉案件,按照下列情形,分别处理:

(一)原判认定事实清楚,适用法律、法规正确的,判决驳回上诉,维持原判。

供货协议采购合同 篇5

为了进一步加强学校食品卫生安全管理,切实保障在校师生的身体健康和生命安全,根据《食品卫生法》、《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》、《学校集体用餐卫生监督办法》等法律法规规定,结合我园实际,特与食品原料定点单位签订协议如下:

一、食品原料采购点必须持有工商营业执照、有效卫生许可证和技术监督部门颁发有效证件,负责向幼儿园食堂提供米、面、油等主要食品。油必须是正规厂家通过QS质量认证的桶装油。

二、幼儿园食堂采购员在采购原料时按照国家有关规定进行索证,食品供应单位必须如实提供产品检验合格证或化验单,严禁"三无"产品或腐烂变质、生虫、污秽不洁、有毒有害、超过保质期等不符合食品卫生要求的食品进入食堂。

三、食品原料供应点要有充足的货源,且数量多,品种全供食堂选择。同等产品的价格必须低于市场价,保证向学校提供优质价廉的产品。

四、食品采购点要树立服务意识,虚心听取食堂意见,自觉接受幼儿园的监督管理,保证幼儿园食品卫生安全。如因质量问题出现不安全事故要承担全部责任。

五、幼儿园食堂管理部门要严把食品采购关,教育和管理食堂从业人员到定点单位采购食品。定期组织对食品采购点进行评估,如不履行协议,幼儿园单方面有权终止协议。

六、甲方向乙方所售食品保证质量达标,并在该食品规定的条件和期限内不发生食品质量变异;否则,赔偿乙方的全部损失,并承担相应的法律责任

七、本协议一式二份,双方各持一份,自签字之日起生效。

甲方:

乙方:

有效期至年 月 日止