工程施工合作协议书
发布时间:2025-09-09工程施工合作协议书(24篇)。
在当今社会,男女老少都可能涉及到协议的签订,因为协议具有法律效力并确立法律关系。那么,什么样的协议才算有效呢?以下是小编整理的工程施工合作协议书,希望对大家有所帮助。
■ 工程施工合作协议书
建设单位:(以下简称“甲方”)
住所:
法定代表人:
联系电话:传真:
联系地址:
邮政编码:
总包单位:(以下简称“乙方”)
住所:
法定代表人:
联系电话:传真:
联系地址:
邮政编码:
开户银行:
帐号:
分包单位:(以下简称“丙方”)
住所:
法定代表人:
联系电话:传真:
联系地址:
邮政编码:
开户银行:
帐号:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》以及相关法律、法规、规章、制度等,为明确甲、乙、丙三方的安全生产责任,确保施工安全,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,三方协商达成一致,签订本协议。
1、工程名称:
2、本合同分包范围:(根据就本工程签订的专业分包合同)
3、本合同分包作业内容:(根据就本工程签订的专业分包合同)
分包作业之安全生产管理模式:施工现场实行总包负责制。丙方对其分包范围内的安全生产管理工作负责;乙方对现场安全生产管理工作负总责,实施全面安全管理,有权要求和监督丙方履行安全管理职责。甲方有权对乙方和丙方履行安全管理义务的行为进行监督。因丙方责任导致的安全管理事故,由丙方承担相关责任;因乙方管理不到位导致的安全事故,由乙方承担连带赔偿责任。
4、甲方的权利和义务
甲方有权督查乙方对现场实施全面安全管理的执行情况,如乙方未按甲方要求对丙方履行安全管理职责,甲方有权对乙方进行违约索赔;由于乙方对丙方安全管理缺失而导致事故(事件)发生,乙方应对事故(事件)损失承担连带赔偿责任。甲方有权对丙方编制施工组织设计、危险性较大的分部分项工程的专项施工方案、安全生产事故应急救援预案、安全教育培训、安全检查、安全生产保证体系的建立和运行等施工过程安全管理及安全资料的形成、积累、组卷进行监督检查,丙方应积极配合。甲方有权对丙方违反安全法律法规、行业性标准及双方约定的行为追究违约赔偿责任,具体执行《远洋地产安全生产管理违约赔偿协议》(见附件)。
甲方不得明示或者暗示丙方购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材;丙方自行购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材,因此造成的`一切后果,由丙方承担全部责任。
乙方对丙方的管理费用已包含在经济合同的总包服务费中,甲方不再另行支付。甲方对丙方严重违反安全管理、文明施工、环境保护、消防、治安等规定或造成死亡及以上安全事故的,有权单方解除与丙方的《施工合同》并要求丙方支付不低于《施工合同》总价款2%的违约金。
5、乙方的权利和义务
乙方应认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》和有关安全生产的方针、政策和法规,遵守甲方的制度、标准,必须严格按照国家、甲方和监理对安全生产管理的有关规定组织施工,对施工现场安全管理负总责。施工现场实行总包负责制。丙方进入现场后,乙方应将其纳入本项目安全管理体系,统一管理,对其负安全管理责任。乙方有权对丙方的资质进行审查。
乙方对丙方的施工安全管理工作具有管理、监督、检查、处罚等权利。丙方应服从乙方管理。乙方发现丙方施工作业存在安全隐患时应立即通知并督促其整改。如丙方未按期整改且未说明原因,乙方可依据乙丙双方约定的项目安全奖罚规定对丙方作出违约赔偿决定,单次违约赔偿金额不得超过1000元,累计总额不得超过50000元。违约赔偿决定经甲方安全工程师签字同意后生效实施。丙方在接到违约赔偿通知后一周内要向乙方缴纳罚款,逾期不交的加倍处罚,并从当月工程款中扣除。甲方已依据《远洋地产安全生产管理违约赔偿协议》对丙方进行了违约赔偿的不再重复计赔。
乙方负责监督检查丙方对进场人员进行入场安全教育、考核情况,在丙方人员经安全教育培训、考试合格后方可批准其进场。乙方应完善相关管理,禁止未经其批准的任何丙方人员进场。由于乙方疏于监督、管理致使丙方人员在未经乙方批准或未经入场安全教育、考试合格即进场施工的,如发生安全事故,则由乙方与丙方承担连带责任。乙方管理人员有权制止丙方人员违章作业,并按乙方管理规定给予处罚。乙方有权对安全意识差、不听从安全生产指挥的丙方人员责令退场。
6、丙方的权利和义务
丙方应认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》和有关安全生产的方针、政策和法规,遵守甲方的制度、标准,必须严格按照国家、甲方、乙方和监理对安全生产管理的有关规定组织施工,确保安全生产。
丙方承诺其符合且具备下列资质条件:
持有相关部门颁发的营业执照和资质证书,安全生产许可证必须真实有效,持有法定代表人身份证明书、授权委托书。相关负责人、工程技术人员、安全管理人员和特种作业人员等与投标时丙方公司承诺的人员配置一致且持证符合安全生产要求。
应有的安全管理机构、人员和制度齐全。包括各工种的安全操作规程、特种作业人员的审证考核制度、各级安全生产岗位责任制和定期安全检查、安全教育等制度。
丙方对其分包范围内的安全生产管理工作负责,丙方必须遵守乙方施工现场安全生产管理规定,服从乙方对施工现场的安全生产管理,对乙方在安全检查过程中提出的问题和隐患,丙方应在限期内进行整改,对于重大隐患,乙方有权停止丙方作业,丙方必须无条件遵从。丙方承接本工程项目后必须了解并执行甲方有关安全生产、文明施工、环境保护、治安、消防的管理规定,服从甲方管理。丙方应建立健全项目安全组织机构,制定安全管理制度,按规定足额配备专(兼)职安全管理人员。丙方现场负责人、专职安全管理人员必须经过安全考核合格,持证上岗。
丙方必须备齐新入场施工人员的资料和手续,在人员进场前以书面形式报乙方,乙方书面批准后方可进场,进场后丙方应组织安全教育培训,考试合格后方可上岗作业。未经批准人员私自进场后发生安全事故,丙方承担全部责任,乙方未尽监督和管理义务的,乙方承担连带责任。
丙方在安排生产任务时,必须向作业人员进行书面技术交底,明确施工方法、操作工艺、质量标准、安全技术措施等,安全技术交底报乙方备案。未进行技术交底不得作业。因未进行安全技术交底或安全技术交底不到位导致安全事故发生,丙方承担全部责任。丙方不得违章指挥,不得强令工人违章作业,并按规定做好工人劳动保护工作,向所使用的人员提供合格的个人防护用品。丙方有权对乙方的安全管理提出合理化建议和改进意见。在日常作业中,对乙方违章指挥、强令丙方冒险作业,有权拒绝执行。
7、职工伤亡事故处理
属于乙方的责任造成伤亡事故,由乙方参照国家有关规定对丙方伤亡职工或家属进行经济补偿。属于丙方责任或丙方人员不服从管理、违章作业发生的事故,由丙方自行按照国家有关规定对伤亡职工或家属进行补偿,乙方不负担任何经济和法律责任。
三方因履行本协议(包括但不限于有关本协议的生效、解释、履行、修改和终止)有关的一切争议、纠纷或索赔均应当首先通过友好协商解决。如果协商不成的,任何一方有权向项目所在地人民法院提起诉讼。本协议自签订之日起生效;本协议自丙方完成全部分包作业内容及丙方全部人员撤离施工现场且乙丙双方均履行完分包合同及本协议约定的全部义务即终止。本协议附件《远洋地产安全生产管理违约赔偿协议》、《远洋地产开发项目现场文明施工管理标准(试行)》、《远洋地产开发项目安全管理技术标准》与本协议具有同等的法律效力。
其它事宜:
本协议一式六份,甲、乙、丙三方各执两份。
(以下无正文)
甲方:乙方:
(盖章) (盖章)
法定代表人或委托代理人:法定代表人或委托代理人:
(签字) (签字)
日期:_____年____月____日
日期:_____年____月____日
丙方:
(盖章)
法定代表人或委托代理人:
(签字)
日期:_____年____月____日
■ 工程施工合作协议书
甲方:_________建筑工程有限公司
乙方:_________建设有限责任公司
按照平等互利、团结协作、优势互补、共同发展的精神,经甲乙双方友好协商,达成如下协议条款:
第一条 总则
1、本协议为双方长期性合作协议。
2、各项条款均应遵守国家颁布的各项法律、法规。
3、合作双方是独立的平等伙伴,按照双方的职责分工进行合作范围内的经济及生产活动。
第二条 工程项目合作的形式及收费标准
1、工程项目由甲乙双方共同努力承接,工程合同签定后双方视具体工程对象,商定由甲方或乙方施工。
2、施工方负责向另一方交纳管理费(管理费率标准,单列条款约定);并负责承揽工程应该支付的前期费用。工程应付税、费等由施工方负责。
3、管理费率视结算值由施工方向另一方缴纳,管理费用收取分别为:
a:结算值为5000万元(含5000万元)以下收取2%管理费用;
b:结算值为5000万元至1亿元。分别按5000万元以下部分收取2%管理费用, 超过5000万元至1亿元部分收取1.5%管理费用;
c:结算值为1亿元以上。分别按5000万元以下部分收取2%管理费用, 超过5000万元至1亿元部分收取1.5%管理费用,超过1亿元部分收取1%管理费用。
4、双方在工程所在地设立银行共管账户,共同控制工程款的走向,取款或转账时需经一方加盖公章一方加盖财务主管章(皆为银行预留印鉴)共同掌控。工程款到位后,按到位额扣除相应的管理费用,余款在三日内拨付给施工方用于工程施工。
5、施工方对所承担工程的工期、质量、安全文明施工等承担全部经济及法律责任,施工方不能拖欠农民工工资,承担工程所在地政府及业主规定的各项规费。
第三条 甲方职责
1、甲方负责市场开发,信息跟踪筛选,并承担所发生的.费用。
2、为便于双方联系及业务开展,乙方在北京设立______建设有限责任公司办事处,委派相关人员具体负责合作及日常业务。
3、甲方派员有权按乙方聘用的职务及权限范围,依托乙方驻京办事处对外开展业务,乙方驻京办事处费用由甲方负责(具体费用另议)。
第四条 乙方职责
1、乙方应充分发挥企业优势,在联合开发市场及项目合作中竭尽全力。
2、乙方对所承担的工程任务应具有强烈的责任感,以维护双方的信誉。
3、各方所提供的人员,在合作过程中因业务素质低,不能胜任其工作的,对方有权撤换,并由提供方更换。
第五条 违约责任
任何方不得违约,否则将由违约方赔偿因违约而与对方带有的损失。
本协议一式四份,甲乙双方各执二份,签字盖章后生效。
甲方:_________建筑工程有限公司
乙方:_________建设有限责任公司
(盖章) (盖章)
委托代理人:(签字)
委托代理人:(签字)
________年___________月___________日
■ 工程施工合作协议书
甲方:________________
乙方:________________
经甲乙双方共同协商,根据《中华人民共和国合同法》、《劳动法》、《建筑法》等相关法律法规,在双方平等互惠的条件下甲方将________承包给乙方,将产生以下条约如下:
一、工程内容及单价:
1.甲方将外墙漆工程(括灰、上水性乳胶漆)以包工包料承包给乙方,以每平方45元的单价承包给乙方。
2.甲方负责免费提供给乙方所有技术,在施工中甲方负责监督乙方。
3.甲方负责免费提供给乙方工人住宿及水电等相关设施。
4.乙方根据甲方要求,按时完成甲方交乙方的所有工程量。
二、工程款付款及质量保证金:
1.甲方按乙方进场日起每月付给乙方该月工程进度80%支付给乙方。
2.工程完工后甲方付给乙方该工程款的`80%支付给乙方,在工程竣工验收后15天之内甲方一次性付给乙方98%工程款,2%留着质量保证金。质量保证期为1年,到质量保证期满后一星期之内甲方一次性付清余款。
三、本工程乙方均不产生任何税收及其他费用。
四、未尽事项:
甲、乙双方共同协商。
五、本合同一式两份,甲、乙双方各持一份,经双方签字之后生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
_________年____月____日
■ 工程施工合作协议书
甲方:________________
乙方:________________
地点:________________
1、 甲方工地材料到位,提供工具,斗车等工具由甲方负责。
2 、一切小工具(灯泡、 电线、 安全帽等)由乙方负责。
3 、乙方要保质保量,在工地不准打架、 赌博,如有违反,罚款500-2021元。
4、 施工安全:发生工伤事故由施工队自己负责。
5 、本工程工期为____天,乙方按施工实际量计算总平方数,卫生间墙面___/平方米,地面:___/平方米,此价不含税金。
6 、人员进场按每人发饭票,不包吃,包住宿、 包水电,饭票费按每月________计算扣除。
7 、十天以内可以借资,借资款不超过进度款。
8、 结算方式:按每月工程进度的80%结算工程款,余款的`20%在验收合格10天之内,全部付清。
9、乙方在本合同期间不得中途撒离工人,如因此造成的一切经济损失由乙方负责。
10、乙方施工人员进场后先试用两天时间,确实质量无问题后再继续施工(质量要求是水平、四角直、尽量无空心),如在两天施工过程过存在严重质量问题,本合同则自动失效,双方不追究责任。
11、 本协议书一式两份,甲和乙双方各执一份,经双方签字后生效,至工程验收结清余款后失效。
注:完成总工程后,补锯片款伍佰元整(¥500)。
本合同如有未尽事宜,双方可协商后签订补充协议,此补充协议也视同合不可分割部分,与合同具有同等法律效力。
甲方签名:________________
乙方签名:________________
■ 工程施工合作协议书
甲方:
乙方:
甲乙双方友好协商,根据电梯的现状及安全使用要求,就____广场13栋5单元电梯轿厢控制板故障,采取更换维修方式,双方达成如下协议:
一、电梯整改项目及费用。
1、略
2、付款方式
工程协议总额实际支付最终按房管部门评估和审核为准,维修好经验收合格后凭发票结账。一周内支付30%,维修资金到帐后支付70%余款,一年后支付30%余款。
二、主要施工技术要求及工艺:
1、本次电梯整改工程购买的配件均需正规厂家产品。
2、电梯工程完成后,保证电梯抱闸安全正常有效。
3、电梯维修施工人员应严格遵守施工安全规则,确保电梯维修工程安全有效完成。
4、乙施工期间,如发现有新零部件需更换,乙方需经甲方相关负责人确认,甲方同意后方可更换,费用另计。
5、施工过程中的'安全问题均由乙方负责,与甲方无关。
三、施工组织及工期
1、组织机构:扬州金辰电梯工程有限公司
2、工期:本工程拟在收到预付款3个工作日内,并具备施工条件后施工,施工工期约为1个工作日。
3、入场后进行安全教育,确保电梯安全运行,不能长时间影响电梯使用。
4、施工期间的安全问题由乙方负责与甲方无关。
5、甲乙双方紧密配合,确保电梯维修工程安全、顺利进行。
四、质量保证。
所更换的电梯配件正常使用下质保一年。五双方未尽之处,甲乙双方随时协商解决。
扬州___物业服务有限公司
扬州___电梯工程有限公司
经办人:
联系电话:
日期:
■ 工程施工合作协议书
甲方:
乙方:
监理方:
甲乙双方就甲方承包给乙方的马鞍山依据《安全生产法》相关规定,经双方协商,现就本工程范围内的安全生产事宜达成如下协议:
一、乙方在工程中应加强安全生产管理,坚持安全第一、预防为主的方针。
二、乙方应依据甲方提供的设计图纸和施工委托进行施工,严格按照相关安全操作规程实施操作,在施工前必须对楼顶及周围其它设施的'分布情况进行确切的核实,确保安全后方可开工。
三、乙方负责甲方的设备安全,若由于乙方在安装时造成业主房屋严重损坏,乙方按价赔偿并承担由于设备损坏所造成的一切费用。
四、乙方应建立安全责任制度,安排专职的施工安全员负责施工现场安全,对于可能发生安全事故的区域必须设置醒目的标志;
五、在甲方单位内部场地施工时,遵守甲方单位的相关规章制度。
六、乙方必须配备必要的劳动防护用品,以避免、减少伤亡事故的发生。
七、乙方应按有关规定,采取严格的安全防护措施,保证施工人员及施工场地的安全;乙方在施工期间由于自身安全措施不力所造成伤亡事故及财产损失的,应自行承担全部责任和因此所发生的一切费用。
八、甲方负责办理乙方在甲方单位内施工时甲方单位内部的相关手续,乙方需遵照执行。
九、甲方应对乙方的施工安全进行检查,对于存在的施工安全隐患和问题的,甲方有权要求乙方在规定期间进行整改,逾期达不到整改要求的,甲方有权做出停工处理,必要时甲方有权终止合同。
十、本协议一式三份,三方签字确认后生效。
甲方代表:(公章)
乙方代表:(公章)
日期:
■ 工程施工合作协议书
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
甲方需墙体隔断约_____平方米,以包工包料形式承包给乙方施工,为明确双方责任和义务,依据《建筑法》、《合同法》的法律、法规,为互惠互利,诚实守信,特订如下协议:
一、工程名称: 原金色外滩大酒店 。
二、承包方式及工程价格:乙方货到工地,并负责安装价格,每平方米_____元。
三、施工措施及工程做法:按图纸施工。
四、双方责任:乙方保证施工进度,凡是质量安全责任由乙方自行负责,甲方负责质量监督,并协助乙方工作。
五、付款方式:
六、甲方免费提供安装所需水、电、水泥。
七、本协议一式三份,甲方两份,乙方一份,签字盖章后生效,均具法律效力。
甲方:
乙方:
日期:
■ 工程施工合作协议书
发包方:(甲方):
承包方:(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平、诚信的原则,结合工程的具体情况,双方协商达成如下协议。
一、 工程概况
工程名称:新天地住宅小区二期608#楼。
工程地点:市安定区东河湾村。
二、 工程承包范围:新天地住宅小区二期608#楼工程内所有的电气安装工程。
三、 劳务承包价格,按相关规范计算的建筑面积8.5元/每平方米,(此承包价格包含强电、弱电、防雷接地、现场所有需用电工配合的工作及现场临时用电、机械维修、保养等,若发生零工,普工50元,技工60元(每个工日按10小时计算)
四、 合同工期:与土建工程同步进行,不得影响其他工种工作,否则按本合同第十六条接受处罚。
五、 质量标准及要求:按现行国家及省市有关施工规范标准进行验收,达不到标准者按该部位工程总价的50%处罚,并无条件返工,返工所耗材料费由乙方全部承担,部分材料乙方领用,若所领材料实际数量超出工程实际结算数量,超出部分按将120%在工资结算中扣除。情节严重者甲方终止合同,乙方无条件撤出。
六、 乙方使用所有工人必须具有电工上岗证,进场首先接受项目部安全交底,对临时施工配电根据甲方提供的基本施工环境合理配置;符合行业规范,符合安全要求及验收,施工过程中各种线路及用电设施做到及时检查、及时整改,不得乱人接电、乱人使用不相匹配的电源,包括生活区用电,发现隐患及时向项目部管理者反映,用电设施不到位及时申报购置,若因乙方的配电及机械维修不及时而造成机械破坏、发生人身安全事故、延误工程进度,由乙方负全部责任,若发现甲供材料不合格及时向项目部报告,严禁使用,私自使用不合格材料所造成的后果由乙方负全部责任。
七、 工程结算及付款方式:依据施工图纸计算工程量,甲方每月结算一次,甲乙双方核对后报公司进行审计,公司财务根据审计后的价款记帐,当月按总额 的.50%支付,全部完成支付到95%,其余5%作为质量保修金,待保修期满后余额结清。
八、 工程保修:乙方必须对自己合同范围内的施工工程进行保修,如不能按甲方要求进行保修者,甲方扣除保修费,自行决定保修,保修期为一年,保修期满按余额全部支付。
九、 甲、乙双方工作具体要求:甲方必须在开工前进行技术质量安全、文明等方面的交底工作,保证设备,材料及时到位,不得无故造成停工、窝工。确定因工序倒不开造成窝工,甲方提前通知乙方及时疏散人员。乙方必须按甲方要求组织合理施工力量、保质、保量、按期完成施工任务,服从甲方统一协调安排,乙方使用的人员必须是年满18周岁至50周岁以下的智力正常无残疾的中青年人员,乙方必须本着节约材料的原则进行施工,超出额定数量着从乙方工资中扣除。
十、 组织纪律:乙方必须遵守项目部管理制度,不准恶语伤人、不准打架斗殴、不酗酒闹事,与其他班组的协调配合出现矛盾者通过管理人员协调处理,不得自行其事,不得盗窃公共财产及私人财产,讲究卫生,否则接受每次100至1000元的罚款,施工现场不戴安全帽者发现一次每人罚款20元,承包人24小时坚守岗位,有事一天之内必须向工长请假,一天以上向项目经理请假,代班班长不得离开现场,承包人必须准时参加每周项目部的生产调度会,否则接受每次100至500元的处罚。
十一、 劳动保护及用品:该承包价格包含了必要的劳动保护及安全用具等,乙方必须给每个人配置劳保用品及安全防护用具,如安全帽及行业用具等。
十二、 违约责任:甲、乙双方中任何一方因未能按本合同约定条款履行各自职责,或造成另一方履行合同,由违约方承担责任,并承担一切损失。
十三、 未尽事宜,双方协商解决。
十四、 本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
十五、 本合同经双方签字、盖章后生效,工程款结清后自行终止。
十六、 补充条款
1、 乙方使用各种工具、设备必须到保管处出据领用条据,使用后的工具器械必须及时交还入库,使用时现场堆放整齐、丢失损坏超出公司规定者按原价给予赔偿和处罚。设备及材料成品或半成品堆放整齐,否则接受处罚。
2、 乙方根据甲方的要求及时安排工种,如因乙方人力不够造成甲方工期拖延者;甲方按具体情况随时给予500至5000元的罚款。
3、 乙方对该项目工程内的电气工程必须善始善终完成,不得留有未完工程,未完工程量按合同价两倍扣除,甲方有权随时统一协调从事其它工作,乙方不得无理拒绝,否则接受处罚。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
■ 工程施工合作协议书
建设单位: (以下简称甲方)
总包单位: (以下简称乙方)
分包单位: (以下简称丙方)
经甲、乙、丙三方协商同意,乙方将____防水工程分包给丙方施工,为明确三方的责权利关系,经协商达成如下协议。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程内容:
四、工程造价:约 万元, 元/平方米,按防水工程实体的防水外表面积(按规范要求应做附加层的部分另计算单层面积,但搭接层不重复计算面积,只计算单层面积)进行结算。
五、承包方式:包工、包料、单价一次包死(包括材料费、人工费、机械费、管理费、检验检测费、税金、风险费等所有费用)。
六、工期: 年 月 日至 年 月 日,开工日期以乙方通知为准。如工地不符合开工条件和天气原因工期顺延。
七、质量:符合国家现行规范标准要求。
八、材料要求:所用材料应提供材料的相关质量证明文件,按照要求进行检验并承担有关费用。防水及附属材料必须用原生材料生产,否则除更换为原生材料生产外,施工方承担工程造价20%的违约金。
九、材料规格及厂家:材料为“奥斯泰”牌PVC防水卷材,1.5mm厚和“奥斯泰”牌AST合成高分子防水涂膜,1.5mm厚。山东聊城天龙建设发展有限公司生产。
十、工程款支付方式:
(1)材料进场后付合同价款的40%;
(2)底板施工完毕后付合同价款的40%;
(3)挡土墙施工完毕经验收合格结算完毕后付至合同价款95%;
(4)留5%作为工程保修金,一年内付清。
经监理公司、总承包单位签字认可后由建设单位直接支付给丙方工程款。
十一、双方的'权利和义务
1、甲方和乙方有权对丙方的施工进行监督、检查、指导、服务,协调内部关系,有权对违反规定的行为进行处罚。
2、丙方必须严格组织施工,服从管理,配合各种检查,确保工程质量。
3、施工过程中丙方应杜绝重大伤亡事故,如出现安全事故,造成人员伤亡或财产损失均由丙方全部承担。
4、丙方应保障甲、乙方免于承担因丙方原因造成的任何索赔、赔偿、诉讼等任何费用和责任,如发生以上情况,其所有责任和费用均由丙方承担。
5、本工程由丙方的直属队伍施工,不得转包、分包。如发现转包、分包,甲方有权终止合同,甲方不支付丙方已发生的费用。
6、总包单位取费、计税后扣除防水所发生的一切费用。上述费用与丙方无关。
十二、竣工验收:工程竣工前丙方应按乙方的要求整理好一切必备的资料并交乙方,如延误承担有关责任和损失。
十三:违约责任:
1、因丙方原因,工程每拖期一天,罚500元。
2、出现质量问题,丙方承担甲乙方由此造成的一切经济损失。
十四:工程保修:丙方负责工程的保修并支付发生的费用。
十五、争议:发生争议,应协商解决,如协商不成,均可向甲方所在地法院提起诉讼。
十六、本协议一式三份,三方各执壹份。
十七、本协议签字盖章后生效,未尽事宜,另行商定。
甲方: (盖章) 法定代表人
(或委托代理人)
乙方: (盖章) 法定代表人
(或委托代理人)
丙方: (盖章) 法定代表人
(或委托代理人)
20____年____ 月 __日
■ 工程施工合作协议书
甲方:
乙方:
丙方:
(丙方可委托物业公司作为履行本保修书的丙方代表) 业主:指向丙购买本项目房屋的客户 为保证本工程在合理使用期限内正常使用,甲乙丙三方协商一致签订工程质量保修书。乙方按双方约定承担工程质量保修责任。
一、保修期限:不少于国家规定及本合同约定的保修时间,从工程实际投用之日算起。具体时间为 年。
二、保修范围:本合同结算款所包含的工程项目、设计变更、现场签证及双方会议纪要约定等全部内容,由于乙方原因造成的工程质量问题,均属乙方保修范围,因此造成甲方和业主的全部损失,均由乙方负责。属设计或使用、非乙供材料不合格等造成工程质量问题,乙方给予返修,返修费用由甲方承担。
三、保修的时间性:
1、发生须紧急抢修事故如渗水、漏水、给排水、供电设施及线路出现故障等等影响居民正常生活的`情况下,乙方须在接到甲方或丙方通知后4小时内赶到现场并于6小时内完成维修。
2、属于保修范围和内容的项目,乙方须在甲方或丙方通知后24小时内赶到现场查看情况,无须重新施工的,在查看情况后48小时内处理完毕并清理维修现场,作到工完场清。须重新施工的,又乙方提出时间表并在得到甲方或委托人认可后严格按时间表施工,其余不变。
3、每个维修项目完成后,经业主和甲方项目经理验收并签字后,方为该维修项目本次维修完毕。
4、违反以上规定,视为乙方同意由甲方处理,甲方委派他方处理,处理结果由业主、甲方签字认可后即生效,不再经由乙方确认(甲方将处理情况知会乙方),因此所发生的一切费用从乙方保修款中扣除。
四、维修的质量:
1、乙方负责维修的质量,每个维修项目完成后要经业主或甲方项目经理验收签字方可;
所维修项目应保证在一个项目保修期内不再出现类似问题,否则,即使保修期满,也应该继续维修,相应的保修款待一个保修期满后支付。
2、出现质量问题而导致维修的,乙方除按合同再次进行维修外,乙方每次每项还需向丙方支付违约金壹仟元。
3、如经历壹次(含壹次)以上维修,仍然不能解决问题,甲方及丙方有权另行聘请施工单位进行维修,由此引起的一切费用和责任由乙方负责。
4、维修工作完成后,乙方负责将施工现场清理干净(维修过程中给业主造成的损失由乙方负责),否则每人次乙方支付违约金伍佰元。
五、乙方维修安排:
1、工程移交甲方后,乙方必修委派全权代表处理本工程的维修工作。
2、乙方保修负责人: 通讯地址: 电话: 传真:
3、以上内容若有变动需及时书面知会甲方维修负责人,否则无法联系时,视为乙方已收到甲方传达之信息。
六、保修款:
1、三方同意从乙方工程结算款中截留5%作为保修款,保修期满后,在乙方已完成全部返修工作后(需丙方委托的物业公司、监理、甲方签字认可),丙方在二十天内将余款一次性支付给乙方。
2、若甲方及丙方垫付维修费用超出保修款总额,超出部分仍由乙方支付;
所有保修款在结算时均不计利息。
七、其它:
1、乙方同意在免费保修期满后至工程有效寿命年限内,继续提供维修服务,并按最优惠价收取费用。
2、本保修书:作为施工合同附件,由施工合同三方共同签署,在工程有效寿命内一直生效。
甲方:
乙方:
代表:
代表:
丙方:
代表:
本保修书于:
20____年____ 月__ 日签署
■ 工程施工合作协议书
甲方:____集团有限公司
乙方:________
丙方:________
甲、乙、丙三方经协商,达成协议如下:
一、杭州______装饰设计工程有限公司原股东为乙方和丙方,分别各持有杭州______装饰设计工程有限公司%的股权,现乙方和丙方分别将其持有的部分股权赠送给甲方。其中,乙方赠送丙方%的股权,丙方赠送给甲方%的股权。股权赠送后,杭州______装饰设计工程有限公司各股东的持股比例如下:
甲方持有________%的股权;
乙方持有________%的股权;
丙方持有________%的股权。
股权赠送后,三方按照持股比例享受股东权利、承担股东义务。但杭州______装饰设计工程有限公司在股权赠送变更登记前所形成的债权、债务、公司资产均与甲方无关,甲方不享有任何权利,仍由乙、丙双方按照原持股比例享受权利、承担义务,甲方只对股权赠送后杭州______装饰设计工程有限公司形成的新增资产及利润享有股东权利、承担股东的义务。
二、甲、乙、丙三方一致同意,将"杭州______装饰设计工程有限公司"名称变更为"____集团______住宅建设工程有限公司"。
三、三方一致同意将杭州______装设计工程有限公司的经营范围变更为:住宅装饰、设计,住宅精装修、简装修以及相关住宅装饰领域一切业务,兼营建筑装饰材料等。
四、本协议签订后,由乙、丙负责责成杭州______装饰设计工程有限公司办理以上事项的.变更登记手续,甲、乙、丙三方予以协助。
五、股权赠送后,____集团______住宅建设工程有限公司成为甲方的子公司,业务上受甲方统一指导,甲方在业务上全力支持____集团______住宅建设工程有限公司的全面开展,甲方在其总公司无偿提供____集团______住宅建设工程有限公司二间办公用房,便于工作联系。
六、甲方承诺:
甲方不再设立与____集团______住宅建设工程有限公司业务相同或相近的子公司或分公司;
甲方不再直接与其它同____集团______住宅建设工程有限公司业务相同或相近的第三方开展任何形式的合作,若确有必要合作,甲方指令____集团______住宅建设工程有限公司与第三方开展合作;
甲方自己开发的或甲方承接的所有的住宅类装修甲方全部交由____集团______住宅建设工程有限公司办理。
以上三款所指甲方包括甲方总公司和甲方的子公司。甲方违反以上规定,应支付____集团______住宅建设工程有限公司违约金万元,给____集团______住宅建设工程有限公司造成的损失超过违约金数额的,赔偿实际造成的损失;同时甲方自动放弃在____集团______住宅建设工程有限公司所享有的一切股东权利,____集团______住宅建设工程有限公司的股东及持股比例恢复到股权赠送前的状态。
甲方同意____集团______住宅建设工程有限公司可以直接以甲方名义对外承接其它甲方经营范围内的业务,甲方在业务联系、接洽等方面提供协助,非住宅类业务按甲方内部统一规定办理。
七、本协议一式四份,甲、乙、丙三方各执一份,____集团______住宅建设工程有限公司备存一份,具有同等法律效力。
甲方:____集团有限公司
代表:________
乙方:________
丙方:________
日期:________
■ 工程施工合作协议书
甲方: ______________________
地址:_______________________
电话:_______________________
传真:_______________________
授权代表:___________________
职务:_______________________
乙方:_______________________
地址:_______________________
电话:_______________________
传真:_______________________
授权代表:___________________
职务:_______________________
第一条前言
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》和其他有关法律、法规的规定,基于:
1。甲方已于_________年_________月_________日依法以招标(或拍卖、行政划拨)方式取得位于_________、编号为_________的地块的土地使用权,该地块的规划用途为______、容积率为_________、计划建筑面积为_________平方米、土地使用权年限自_______年_________月_________日至_________年_________月_________日止、土地使用权证(或用地红线图)编号为____________;
2。乙方是经主管部门批准获得房地产开发企业资质的具有独立法人资格的房地产开发企业;
甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,签订本合作建房合同。
第二条合作建房
甲方同意提供依现状上述第一条所指的地块的`土地使用权,乙方同意按本合同第三条的约定提供建房资金,双方合作开发建成____栋_____层的办公(或商住、住宅)楼,并按本合同第六条的约定进行产权分成。
第三条建房资金
建房资金预计为人民币__________元,全部由乙方提供,实际建筑成本高于或低于该预计数额的部分由乙方承担和享有。
建房资金指本合同生效后至房屋经验收合格且甲方取得房地产证时止所需的一切成本、费用。该建房资金不包括甲方因招标、拍卖方式取得土地使用权而应缴的土地使用费或因划拨方式取得土地使用权而应补缴的地价款。
第四条报批手续
除按规定应由双方共同办理的报批手续外,包括本合同在内的所有报批手续均由乙方负责办理,但甲方有义务协助乙方办理报批手续,包括毫不迟延地提供甲方持有的所需材料。
第五条设计、建筑
工程设计和建筑的招标、施工监督由甲方负责,但按本合同第条约定产权应分给甲方部分的设计图纸须经甲方书面认可后方可报批并实施。
工程设计的招标工作应在本合同生效后第____天内完成,整个建筑工程应在本合同生效后第 天内开工,并在第____个月内完成竣工验收工作。
第六条产权分成
全部建筑的产权由甲、乙双方按下列方式或比例分成:甲方拥有____栋____层房屋的产权,乙方拥有____栋____房屋的`产权。
乙方应在工程竣工验收合格后_____日内办理完甲方应分得产权部分房屋的房地产证。
第七条违约责任
1、如乙方未能按本合同第五条第二款的约定时间完成工程设计的招标工作、或在本合同生效后第____天内开工、或在第____个月内完成竣工验收工作,甲方有权解除合同,并有权要求乙方赔偿损失。
2、除因甲方的原因造成延误外,如乙方未能按第六条第二款约定的时间办好房地产证,乙方应按主管部门发布的指导租金价格向甲方支付违约金。
3、如因甲方的原因造成报批手续或工程的延误,当拖延时间在____个月以内时,乙方有权要求甲方应按主管部门发布的指导租金价格向乙方支付违约金;当拖延时间超过三个月以上时,乙方有权解除合同,并有权要求甲方赔偿损失。
第八条争议解决
凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应友好协商,协商不成,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会,按照申请仲裁时该会实施的仲裁规则进行仲裁,仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。
第九条合同生效
本合同自政府主管部门批准后生效。
甲方:_______________________
授权代表(签字):___________
乙方:_______________________
授权代表(签字):___________
日期:_______________________
地点:_______________________
■ 工程施工合作协议书
甲方(以下简称甲方):______________性别:______________,身份证号:______________
现家庭住址:______________原籍:______________
乙方(以下简称乙方)______________性别:______________,身份证号:______________
现家庭住址:______________原籍:______________
标的:甲、乙双方就位于涪城区集体分配宅基地上进行合作建房事宜。在公平、公正的原则下,自愿达成如下协议条款,双方共同遵守,同时本协议条款受国家相关法律、法规保护。
一、标的位置:
二、合作内容:
甲方提供本人唯一拥有使用权的宅基地,乙方全额出资修建房屋。
三、合作要件:
由甲方提供自己位于涪城区石塘镇占地面积90m2的宅基地,修建6层。乙方投入修建1-6层房屋所需
全部资金。修建好后按照甲方拥有2、3、6全层使用权和所有权(按每层一套一室一厅带厨房、厕所,一套两室一厅带厨厕),乙方拥有1、4、5全层使用权和所有权(按自己意愿修建)。土地和公共设施使用权双方各50%的原则进行分配,以达到共同合作建房要件。
四、房屋修建基本要求:
按照社区房屋前后墙面、屋面统一规划原则,符合整体要求。
a、结构与小区其他住户建设基本一致;
b、楼层预制板、屋面为现浇板,梯步预制件;
c、窗户为铝合金或塑钢,5毫米单玻璃带一层纱窗;
d、室内墙面仿瓷涂料,楼面普通瓷砖600x600、厨厕贴250x330内墙砖(厨厕防水必须符合要求);
e、楼梯间墙面仿瓷面层,梯步贴梯步砖,不锈钢扶手;
f、进户门为钢质防盗门,厕所、厨房铝合金半玻门,其他为普通木门;
j、水采用一户一表制,管径符合用水要求;h、电采用一户一表制,照明1.5平米铜线、插座4平米铜线;
g、燃气属于专业安装、管理按规定执行。施工质量符合该小区建设要求,达到村镇建设相关标准,但不低于该小区建设中等以上质量水平。
五、其他约定:
1、该房屋由乙方出资,乙方自行修建,乙方对进场材料和人员安全负全责,所有进场材料必须符合正规合格产品,若出现不合格产品甲方有权要求清退出场,如修建需要施工方相关资料由乙方自行提供。开工需要由户主提供相关手续的由甲方自行提供。甲方负责接通施工用水、用电,协调左邻右舍及社区关系,保证运输畅通。
2、建房期间双方互相监督建筑材料和工程质量,材料现场管理,由乙方具体负责施工安全等相关事宜,承建方承担全部安全责任。为保证工程顺利开工,乙方在于甲方签订协议后,向甲方交50000元(伍万元)保证金,在房屋修建到第二层时退还给乙方。
3、共用走道、楼梯间和共用设施,双方共同拥有,不准哪一方占用和影响对方通行和使用的权利,如必须占用,需经对方书面同意均可,双方约定楼顶为双方共有面积双方各占50%权益不能违反,否则视为违约。
4、房屋建成后由村社统一办理土地使用证和房屋产权证,实行土地使用证共有,甲方负责配合给乙方办理属于乙方的房屋产权证。如遇国家征用或占用和其它拆迁,按相同政策权利各占50%利益,其办证相关费用由双方各50%原则分担。
5、房屋使用过程中,水、电、气、通信、有线电视等入户安装费用按各50%承担,其他楼层按各自使用自行承担与对方无关原则办理。
6、双方约定合同签定后1个月20__年1月10日前工程必须开工,开工后9个月到20__年9月前必须完工否则追究相关责任(乙方承担相关责任延期违约金,约定10000元,大写壹万元由乙方现金支付给甲方)如果工期超过3个月以上,乙方仍不难竣工,甲方有权要求乙方退出,并承担相应的责任。说明:如遇自然灾害和国家重大事项和政策调整交工期可协解决以书面为准。
六、特别约定:
1、甲方必须积极配合村社办理好甲、乙双方各自的土地证、房屋产权证件,并及时分发给双方当事人。若甲方有故意拖延嫌疑或恶意不配合办理,乙方有权根据该协议条款要求甲方在规定期限给予办理或是就该宅基地及地上附着物的权益关系作出书面声明。如甲方故意不予办理相关产权证件或不予书面声明该宅基地及地上附着物的权益关系的,按照该协议第十条承担违约责任,该协议有关宅基地及地上附着物的分配原则和所有权、使用权、处分权和收益权的条款仍然有效。如遇国家政策性拆迁或占用,甲、乙双方均有权享受按照拆迁部门发布的拆迁补偿政策计算所得的'拆迁补偿收益的50%,任何单位或个人不得以其他任何形式或理由侵占,否则将按违约责任条款承担违约责任。
2、甲、乙双方可以自由变卖、转让、出让或抵押属于自己权益范围内的该宅基地及地上附着物的所有权、使用权、处分权和收益权。在相同条件下,另一方拥有优先购买权。根据转让、变卖、出让等相关法律手续,其所拥有的该宅基地及地上附着物的有关所有权、使用权、处分权和收益权也随之转移。
3、本协议是该地块上房屋从建设到建成房屋后投入使用以及办理相关产权手续依据,该协议与该宅基地及地上附着物产权证均属同等有效法律文书。若甲、乙双方当事过世后,双方直系亲属或本人遗嘱指定的继承人对其所有产权享有继承权,一方不得干涉另一方事务。但一方也不得以家庭问题影响另一方正常生活和工作。
七、本协议签订后,应到当地乡镇司法所见证;并到村社办理相关备案手续。本着友好合作的态度,如有争议双方协商解决,协商不成可诉讼至涪城区人民法院进行调解和判决。
八、违约责任:本协议签订后,双方共同遵守,如因哪一方违约,给对方造成损失的必须双倍赔偿损失(含可得利益损失),并承担约定违约金金额10万元整(大写:壹拾万元整),协议签订实施后双方不得以任何理由解除协议。房屋建设中和建成后哪一方要求对方出让和买受房屋必须按当时市场价值或高于市场价值进行协商。
九、本协议一式四份,甲、乙双方各执二份,自签字之日起生效,由见证机构和社区各保留一份(甲、乙双方可在此协议基础上达成补充协议,必须由双方签字纳印认可)。
附件:
1、双方身份证、户口本复印件;
2、甲方宅基地归属证明。
甲方(签字):______________乙方(签字):_______________
身份证号:_______________身份证号:_________________
________年____月____日________年____月____日
协议见证单位:__________________________________________
■ 工程施工合作协议书
甲方:____________________乙方:_________________________
地址:______________________________地址:_________________________
按照平等互利、团结协作、优势互补、共同发展的精神,经甲乙双方友好协商,达成如下协议条款:
第一条总则
1、本协议为双方就(项目名称)的工程合作协议。
2、各项条款均遵守国家颁布的各项法律、法规。
3、合作双方是独立的平等伙伴,按照双方的职责分工开展合作事宜。
第二条工程项目合作的.形式及收费标准
1、工程项目由乙方独立承接,签订工程合同,乙方单独施工。
2、甲乙双方共同设计施工方案,乙方按照双方共同制定的'设计方案实施工程安装项目。
3、甲方就设计方案向乙方提供智能家居产品(产品均以调试好)。
4、乙方支付货款的当日或次日,甲方向乙方发货。
5、甲方提高给乙方的智能家居产品,乙方可以向业主自行报价,报价不得高于甲方提供的市场参考价。
6、甲方无需支付乙方安装费用。
第三条甲方职责
1、甲方负责智能家居产品调试,对产品安装提供技术指导。
2、甲方对产品质量提供保证。
3、甲方提供给乙方的智能家居产品保修期为一年,非人为损坏,一个月内包换。
第四条乙方职责
1、乙方应充分发挥自身优势,在开发市场及项目合作中竭尽全力。
2、乙方独立与业主签订合同,合同条款不涉及甲方。
3、乙方在施工过程中,不得有任何损害甲方品牌的行为。
4、乙方承担甲方所供智能家居产品的售后服务,甲方提供技术支持。
第五条违约责任
任何方不得违约,否则将由违约方赔偿因违约而与对方带有的损失。本协议一式二份,甲乙双方各执一份,签字盖章后生效。
甲方:____________________(盖章)乙方:_________________________(盖章)
负责人:____________________(签字)负责人:____________________(签字)
_______年____月____日_______年____月____日
■ 工程施工合作协议书
甲方(委托付款方):
乙方(付款方):
丙方(收款方):
甲方、乙方、丙方本着自愿、平等的原则,达成以下委托付款协议。
1、甲方授权乙方向收款方:,支付甲方与其在_______年_______月_______日签订的《_______》合同,合同金额八百零伍万元整款项。
收款人_______(公司全称_______);收款人开户银行全称:_______;收款人账号:_______;
2、乙方应在付款账户中保留足够余额,保证乙方能够及时确支付款项。
3、丙方提供收款人公司全称、开户银行全称、开户行账号,信息有误或因其他原因延误付款与乙方无关。
4、甲方对委托付款金额有异议,可向丙方进行查询。乙方对代付款金额的真实性、准确性不负有审查和鉴别责任。
5、以下事项发生变更时,丙方应及时以书面形式通知甲方。
(1)收款人名称;
(2)收款人开户银行及账号。
6、甲方应及时通知乙方,因甲方未能将变更情况及时通知乙方,乙方仍按原收款方户名、账号等付款引发争议的`,乙方不承担任何责任。
7、本协议未尽事宜经双方协商,可另拟协议补充条款,与本协议具有同等法律效力。
8、本协议一式三份,甲、乙、丙三方各执一份。本协议自甲、乙、丙三方签字并加盖公章之日起生效。
9、甲、乙双方如需终止本协议,应提前30日书面通知对方,并履行终止协议手续。乙方在办理完成终止协议手续的同时,停止该项委托付款业务。
甲方:
乙方:
丙方:
日期:
■ 工程施工合作协议书
甲方:
乙方:
丙方:
鉴于:
-
⬬一起合同网HC179.cOm行业黑话解析:
- 工程施工合作协议书 | 工程施工合作协议 | 工程施工合作协议书范本 | 工程施工合作协议范本 | 工程施工合作协议书 | 工程施工合作协议书
1、甲方、乙方于____年____月____日签订了____项目工程施工合同(以下简称____合同),合同编号为______,合同金额为_____元,结算额_____元;上述合同工程内容已完成并投入使用(或验收合格);现甲方仍欠乙方工程款_____元;乙方同意上述合同工程内容的部分工程款购买下述商品房,并转让给丙方。
2、丙方知道下述房屋是乙方从甲方以工程款抵付方式取得。
3、乙方要求甲方将上述房屋产权办至丙方名下,同时甲方也同意。经甲、乙、丙三方友好协商,就甲方以房屋抵付乙方部分工程款为丙方办理商品房买卖手续等事项达成如下协议:
一、以房抵款金额及方式:
1、乙方同意甲方以位于____市____区____路____号____室房屋抵付甲方所欠工程款_____万元;
2、抵付方式为双方互开收据的方式抵付,价款应与《商品房预售合同》中规定的房款一致,该收据仅供乙方指定的购房者办理房屋所有权证书使用。
二、房屋有关状况:
1、该商品房建筑面积暂定为____平方米,单价_____元/平方米,房屋总额暂定为_____元人民币。不论乙方转让给丙方该房屋的单价是多少,丙方均同意按本协议的单价签订《商品房预售合同》;该房屋的具体交付标准以甲方与乙方签订的抵房协议为准。
2、房款中不包括该房屋办理产权的相关税费及物业管理费。以上费用收取种类、额度如有变化,按政府相关文件执行。
3、以上约定的建筑面积如与最终测绘报告记载的建筑面积不符,超出或不足的面积按本合同约定的单价,多退少补。
三、____合同工程结算、付款约定:
1、若乙方结算款扣减甲方已付款额后余额不足房款,其余款项,三方同意简化三方之间付款程序,由丙方以现金或按揭贷款方式直接支付给甲方。
2、若乙方结算款扣减甲方已付款额后余额多余房款,甲方同意在签订合同之日一次性结清剩余工程款给乙方。
四、甲方的协助
1、为方便乙方转卖房屋、办理产权等事宜,甲方在《商品房预售合同》中将购买人名称直接按乙方要求写成丙方。
2、甲方在____年____月____日与丙方签订《商品房预售合同》及交付房屋的'钥匙。
五、承诺
丙方从乙方处购得此房,房款交于乙方,丙方除结构问题外不得向甲方提出退房、换房等赔偿要求。
六、丙方签订此合同时,不再享有甲方为其他购房者提供的任何优惠政策,该房屋的产权办理过程中的税费按国家有关规定执行;因面积出现误差产生的房款多退少补时,三方同意为简化付款程序,由甲方和丙方按照最终测绘面积进行结算。
七、本协议签订后,视为甲方已将用于抵付工程款的商品房实际交付给乙方,甲乙双方抵付行为完成;
八、本协议未尽事宜,三方签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
九、本协议在履行过程中若产生争议,由三方协商解决,若协商不成,任何一方均可向甲方或乙方或丙方所在地人民法院诉讼解决。
十、本协议自三方签字盖章之日起生效。本协议一式6份,甲乙丙方各执两份。
甲方:
乙方:
丙方:
_______年_______月_______日
■ 工程施工合作协议书
甲方:______________________
乙方:______________________
1、甲方因公司经营,于________年______月_____日起尚欠_______________建工股份有限公司工程款人民币________________万____________元。
2、因甲方无力以货币方式清偿工程款,双方经友好协商,乙方同意甲方以房产抵偿工程款。
双方为了明确有关权利义务,特订立协议书如下:
第一条借款本息金额及还款方式
1.1双方确认,截止本协议签订之日止,甲方累计欠乙方工程款合计人民币________________万元。乙方同意甲方以福泰商业广场的住宅房抵偿工程款。
第二条按债标的物概况
2.1坐落地点:_______________
2.2房号:_______________
2.3总建筑面积:_______________
2.4标的物价值:抵债房产市场总价为人民币___________________________元,现标的物折价后(即成交价)总价值为人民币________________万____________元。
第三条差价找补
3.1甲方以本协议第二条约定的.房产作价方债务后,由乙方找补甲方差价款人民币________________万____________元,该款由乙方于本协议签订之日起_____日内支付给甲方,如乙方未在约定期限内支付差价,本协议认购行为无效。
第四条手续办理
本协议签订之日,双方办理下列相关手续:
4.1签订《商品房买卖合同》(或《商品房认购书》);
4.2由甲方向乙方出具收到相应金额购房款的`收款收据(在办理房产证之前向乙方开具购房发票);
第五条相关税费的承担
本协议签订后,双方施工合同关系转为商品房买卖合同关系,有关商品房买卖所发生的权利义务由双方在《商品房买卖合同》中另行约定,因商品房买卖所产生的税、费担按照现行法律、法规、规章及当地人民政府有关政策执行(允许中途变更一次购买人)。
第六条其他
6.1本协议系双方真实意思表示,一经签订,双方均应严格履行。任何一方违约,都应依法承担违约责任。如甲方违反房产抵偿债务协议书,原宁波建工与福泰房地产有限公司8月27日的承诺书依然有效。
6.2本协议一式三份,甲乙双方各执一份,德兴市房产管理局备案一份,具有同等效力。
6.3本协议经双方签字后生效。
甲方:_______________
乙方:_______________
_________年____月____日
■ 工程施工合作协议书
甲方:
乙方:
签订时间: 年 月 日
因工 需要, 甲方向乙方采购 材料。为保障双方的权益,明确其责任与义务,根据《中华人民共和国合同法》,经双方友好、平等协商,达成条款如下,以兹共同遵守: 1. 协议主内容
2. 质量要求及技术标准:按国家行业标准组织生产,严格按照现场业主确认的样品和颜色送货。 3. 4. 确认方法:按现场确认数量。货到甲乙双方约定的地点卸货,清点验收,数目以甲方签收回单为准(甲方的签收必须有现场主管或收货员的签字。)
5.所有权:标的物所有权自送到工地起转移,但甲方未履行支付货款义务的,标的物属于乙方所有。 6.交(提)货方式、地点和时间:乙方送货到 ,供货期由甲方提前通知乙方。
7.运输方式及费用承担:由乙方送货到 并承担运输费用,如果卸货产生吊卸机械费应由甲方承担。 甲方联系人: 乙方联系人: 8.结算方式:货到现场之日起十五日内结清所有货款。
9.本协议解除的条件:如一个月中无任何材料供应则在次月中协议解除,并结清所有余货款。
10.违约责任:乙方如不能按时,或以次充好,所造成的损失将全部由乙方承担;甲方若不能按时付款,每逾期一日应付给乙方货款总额的0.1%作为滞纳金,若逾期超过十五日仍未付清所有货款则甲方应支付给乙方资金占用总额的10%作为违约金,并一次性付清所有货款。
11.协议争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议。由双方当事人协商解决;协商或调解不成的.,可依法向松江区人民法院提起诉讼。 12.其它约定事项:
1)所有的追加协议以及甲方现场管理人员与乙方签订的涉及到费用的增减的确认单、承诺书、协议书、白条等无公司法定代表人的授权委托或亲自签字确认,一律视为无效!
2)货到现场,因乙方原田造成甲方或第三方人身安全及经济损失的,乙方负担一切责任。 13.本协议原件一式贰份,甲乙双方各壹份。双方签字,公司盖合同章即行生效。
甲方: 乙方: 地址: 地址: 邮政编码: 邮政编码: 法人代表: 法人代表: 委托人: 委托人: 电话(手机): 电话(手机):
■ 工程施工合作协议书
甲方:中国水务集团有限公司环保事业部 乙方:河南康恩格斯环保科技有限公司
按照平等互利、团结协作、优势互补、共同发展的精神,经甲乙双方友好协商,达成如下协议条款:
一、 总则
1、本协议为双方长期性合作协议。
2、本协议为长期战略合作协议框架,合作项目中具体事宜需在正式合同中进一步予以明确。框架协议与正式合作合同构成不可分割的整体,作为甲乙双方合作的法律文件。
3、各项条款均应遵守国家颁布的各项法律、法规。
4、甲乙双方资源共享。双方是独立的平等伙伴,按照双方的职责分工进行合作范围内的经济及生产活动。
5、在日常业务经营中,如有需要则甲乙双方或双方共同认可授权的第三方(包括但不限于中国水务集团所属的全资子公司、控股子公司及其他业务合作公司)以联合体形式出现,共同进行市场开发。
二、 甲方职责
1、甲方积极指导配合乙方为推广所发生的包括与政府部门之间的沟通,项目调研立项,项目落地等系列工作。
2、为便于双方联系及业务开展,甲方在郑州设立中国水务集团有限公司环保事业部办事处,委派相关人员具体负责合作及日常业务。
3、甲方对所承担的工程任务应具有强烈的责任感,以维护双方的信誉。
三、 乙方职责
1、乙方负责市场开发,信息跟踪筛选。
2、乙方应充分发挥企业优势,在联合开发市场及项目合作中竭尽全力。
3、 甲方授权乙方成为甲方的市场开发代表,负责成功开拓和实施在某地的“项目开发”。
4、 “项目开发”限定于政府采购,政府服务,BOT,PPP及甲方独立中标项目的辅助服务。
四、保密条款:
6.1甲、乙双方所提供给对方的'一切资料要严格保密,并只能在合作双方的业务范围内使用。
6.2 凡涉及由甲、乙双方提供的与项目、资金有关的所有材料,包括但不限于资本营运计划,财资情报,客户名单,经营决策,项目设计,资本融资,技术数据,项目建议及商业计划书等均属保密内容。
6.3 凡未经双方书面同意而直接,间接,口头或者书面的形式向第三方提供涉及保密内容的行为均属泄密。
6.4上述保密义务不适用于如下信息:
(1)、公共领域中的信息。
(2)、非由于具有保密义务方的原因已经为公众所知的。
(3)、由具有保密义务方以外其他渠道被他人获知的信息,这些渠道并不受保密义务的限制。
(4)、由于法律的适用、法院或其他国家有权机关的要求而披露的信息。
八、协议期限
8.1本协议有效期长期,自双方代表签字之日起计算。
九、协议解除
9.1一方有违反本合作协议的,另一方有权解除合作协议。
9.2双方同意终止协议。
十、未尽事宜,双方可再协商补充协议,补充协议同等本协议有效。
十一、本合同一式肆份,双方各执贰份,签字盖章后生效。具有相同的法律效力。
甲方: 乙方: (盖章) (盖章)
委托代理人:(签字) 委托代理人:
(签字) 年 月 日
年 月 日
■ 工程施工合作协议书
供方:_________
需方:_________
供、需双方根据_________年_________月_________日_________设备项目谈判结果和谈判文件的要求,并经双方协调一致,订立本采购合同。
一、合同文件:招标文件、投标文件的所有内容是构成本合同不可分割的部分。
二、合同金额:_________(以上价款以人民币进行结算)
《采购货物清单》
│序号│采购项目│品牌│产地│配置及说明│数量│投标单价(元)│ 投标总价xx元。
最终数量按实结算,结算按以上单价。
三、设备质量要求及供方对质量负责条件和期限:
供方提供的设备必须是现货、全新,符合招标货物要求的规格型号和技术指标。供方对设备提供_________年的维修保养期,保养期内非因需方的人为原因而出现质量问题的,由供方负责包修、包换或者包退,并承担调换或退货的实际费用。供方不能修理和不能调换,按不能交货处理。
四、安装完毕时间:_________
交货地点:_________
五、供方应随设备向使用单位提供材质的质保书。
六、中标的投标方的保证金整转为履约保证金,在质保期满一年无质量问题后七天内退还(不计息)。
七、付款方式:
全部货到工地验收合格后七天内支付合同价款的70%,工程竣工验收合格后七天内付清全部货款。货款凭发票、合同、政府采购资金结算单、政府采购验收单由财政直接支付。
八、违约责任:
1、需方(使用单位)无正当理由拒收设备,拒付货款的,需方向供方偿付设备款总值的百分之三十违约金。
2、需方逾期支付货款的`,需方向供方每日偿付欠款总额千分之(二~五)的违约金。
3、供方所交付的品种、型号、规格、数量、质量不符合合同规定标准的,需方有权拒绝。供方向需方偿付货款总额的百分之三十的违约金。
4、供方逾期交货的,供方向需方每日偿付货款总额千分之(二~五)的违约金。
5、供方逾期三十日不能交货的,视为不能履约,则供方向需方支付货款总额百分之三十的违约金。
九、因设备的质量问题发生争议,由_________政府有关部门或其指定的技术单位进行质量鉴定,该鉴定结论是终局的,供需双方应当接受。
十、本合同发生争议产生的诉讼,可向_________人民法院提起诉讼或向_________仲裁委员会仲裁。
十一、本合同一式六份,供需双方各执二份,_________采招办和_________政府采购中心各执一份,均具同等效力。
十二、本合同加盖_________政府采购和招投标监督管理办公室备案专用章印章后方为有效。
十三、本合同未尽事宜,双方可以增加条款或补充协议的形式加以补充,但增加或补充协议的条款不得对招标文件作实质性修改。补充协议与本合同具有相同的法律效力。
供方(盖章):_________ 需方(盖章):_________
地址:_________ 地址:_________
法人代表(签字):_________ 法人代表(签字):_________
委托代理人(签字):_________ 委托代理人(签字):_________
电话:_________ 电话:_________
开户名称:_________ 开户名称:_________
开户银行:_________ 开户银行:_________
帐号:_________ 帐号:_________
邮编:_________ 邮编:_________
_________年____月____日 _________年____月____日
签约地点:_________ 签约地点:_________
■ 工程施工合作协议书
甲方:
乙方: 身份证号码:
因乙方需享受养老金及医疗保险等退休待遇,特向甲方申请挂靠劳动关系,甲乙双方达成如下协议:
一、甲方同意为乙方办理相关挂靠手续,每月为乙方缴纳社保费用,标准为:元/月,该费用由甲方负担直至乙方年满60周岁退休。
二、乙方不去甲方上班,不提供实质劳动,不受甲方管理,甲方无须支付乙方工资、奖金等物质待遇。乙方除因本协议目的`而使用甲方名义外,不得对外代表甲方履行任何职务行为。
三、乙方在此期间发生人身意外伤害等,应向第三方主张侵权索赔,甲方不提供乙方工伤待遇。
四、乙方年满60周岁须办理退休手续,甲方尽力配合办理相关手续。之后乙方所有退休待遇均由社保负责,与甲方无涉。鉴于乙方对各地政策尚未统一等具体情况,对乙方能否实现享受苏州的养老、医疗等退休待遇之目的,甲方并无保证义务。
五、乙方在羁旅 联系地址:,电话及手机:。前述信息如有变化,应在十日内书面通知甲方。
六、乙方应严格履行本协议,如有违反,甲方保留退工权利,乙方同时应返还甲方为乙方支付的全部社保费用。乙方系由某某某先生推荐,推荐人自愿作为乙方履行本协议的担保人。
七、本协议书签署后生效,一式两份,甲乙双方各持有一份。
甲方:
乙方:
乙方担保人:
日期:
■ 工程施工合作协议书
甲方(购货方):
乙方(销货方):
经甲乙双方共同协商,在平等、公平、公正、自愿的原则下,达成如下退货事项:
第一条货物描述:
第二条退货原因:甲方因库存过多,取消订单,
退货协议书范本。
第三条双方责任:
(一)甲方责任:按约定退还货物。
(二)乙方责任:退还已付的`货款并承担退货产生的一切费用。如有未尽事宜,由双方另行商定
第四条协议生效、中止与结束:
(一)本协议一式二份,甲乙双方各执一份,需经双方签字认可后有效,生效日期以甲乙双方中最后一方签字或盖章)的日期为准;
(二)以货款两讫之日起,结束本协议关系。
第五条纠纷解决方式:因执行本协议发生的或与本协议有关的一切争议,甲乙双方应通过友好协商解决,如双方协商仍不能达成一致意见时,则提交仲裁机构。
第六条:双方单位所提供的退货协议和附送资料内容真实、完整、准确,并对此承相应法律责任。
甲方签字:
乙方签字:
日期:
■ 工程施工合作协议书
甲方:__________________
乙方:__________________
甲、乙双方就安徽汇久管业有限公司3#、4#生产车间至里仁东路围墙土方开挖回填、平整、对外运土处理工程经双方协商一致立本合同。
一、工程地点:
怀宁县工业园。
二、工作内容:
对安徽汇久管业有限公司3#、4#生产车间至里仁东路土块按设计图纸标高进行土方开挖、回填平整、对外运土处理。
三、合同工期:
开工期20____年_________ 月 _________日至20____年 _________月 _________日完工,开工期一切影响施工进度问题由乙方自行解决。
四、合同价款:
本合同采用单价包干合同,即乙方完成合同约定承包范围内全部工程内容所需的人工费、材料费、机械费、管理费、保险费等全部费用,合同总价为 。
五、税金由乙方负责,发票由乙方提供。
六、安全施工:
乙方应严格按照国家有关安全施工规范进行施工,采取有效的安全防护措施,在施工中如果发生任何人身伤害、机械等事故,由乙方自行负责,甲方不承担任何责任。
七、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,经双方签字盖章后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
■ 工程施工合作协议书
甲方(托运方):
乙方(承运方):
根据《中华人民共和国合同法》等有关条例,甲乙双方为了顺利完成本项目土方运输工程的建设,本着互利、诚实诚信的原则,在公平、公正、公开的基础上,经双方友好协商一致同意签订土石方运输工程合同,规定以下条款:
一、工程地点:
二、工程内容:土石方运输。
三、工程数量:土石总量为 立方米以上,(分期、分阶段的安排施工)。乙方的车辆必须有壹年的运输方量。
四、运输工期:一年,以双方签字确认的开工日为起始日期。
五、工程造价:甲方落实弃渣场,一切费用由甲方承担,税后包干单价:
(1)暂定为保福山倒土场、 公里。单价: 元每立方米。
(2)其他倒土场单价由双方协商决定。
六、结算方式:开工后1天一结(遇节假日顺延,甲方支付乙方加油费用)于第二天20:00点以前,按100%结算,
甲方可自愿现场加油,车辆所加油款从运输费中扣除,甲方不能以任何借口对乙方推迟结账。油价以签订合同为基准价格,当市场油价格升、降幅度超0.5元时,超出部分甲方负责补偿(当时现在油价元)。
七、甲方责任:
1、甲方工地必须保证有足够的土石方方量供乙方运输,无论是甲方分阶段性施工还是其他原因必须保证乙方工作的连续性,一直到整个工程结束,保证每月作业率达80%以上(除自然灾害和人为不可抗拒的原因除外),甲方负责修复土石方运输道路,保证运输道路畅通,乙方所反映的路况甲方有责任及时与承建方沟通解决及时修复。甲方应按乙方车辆,安排足够挖机,不能有多台车辆排队的现象发生(最多不能超过三台车)。
2、甲方负责土地资源、环保、村委、国土林业、交警有关部门的一切相关手续和费用,理顺与周边有关的社会保障问题,由甲方出面处理,费用由甲方解决,保证乙方不受耽误。
3、为了使车队正常运行,甲方与地方交警和运管部门达成有关协议,如在运输中有超载或撒漏的由甲方负责处理,如乙方在正常施工运输过程因甲方原因遇到交警、运管部门执法查扣车辆的,甲方应及时处理。车辆被扣超过24小时,需补偿乙方车辆每台每天500元。
4、甲方有责任和义务保证乙方车辆和人员的生命财产安全,如发生塌方或挖车操作等事故,责任和损失由甲方承担。
5、甲方负责工地的'柴油供给,无论乙方车辆是否在甲方指定地加油,甲方不能以任何理由中断乙方车辆工地柴油供给。
6、甲方负责安排乙方停车住宿场地,所有费用乙方自理。
八、乙方责任:
1、乙方提供24-25m3以上双桥自卸车,乙方车辆跟甲方签订合同后擅自离场或无故停工的,乙方必须赔偿甲方损失,赔偿每台车10000元给甲方,若有特殊原因应提前五个工作日报甲方。
2、乙方保证进场到甲方工地的车辆车况良好,每天最少工作20个小时以上,每月出勤率达80%以上(除自然灾害和人为不可抗拒的原因除外)。
3、在任何情况下,乙方不能在施工现场惹是生非及从事违反法律法规的活动,由此所造成的一切损失由乙方有关当事人负责。
4、乙方在甲方保证道路畅通的情况下,乙方应有足够车辆进场,若乙方不能按甲方要求,甲方有权另行安排车队进场。
5、乙方车辆在运输过程中,由于自身原因发生任何事故,由乙方自行负责。
6、乙方车辆必须服从甲方的合理安排和调动。
九、违约责任
1、甲方不能收集乙方车辆运输凭证,不能单方面付款给司机或其他人,必须乙方或者乙方指定委派专人结算工程款,否则由此造成的任何后果由甲方负责人负责。
2、签订合同后,车辆进场,若甲方原因导致乙方连续三天不能作业或停工的(自然灾害和人为不可抗拒的原因除外)第四天起甲方补偿乙方每天每台车500元,乙方保留退场和中此合同的权力。
3、如果甲方不能及时结算运费或拖延不结,超过[ 24小时未能结清,乙方有权停工,与三天还没结清,乙方有权退场(节假日顺延),甲方补偿乙方每天每台500元。除应支付工程款本金之外,每天加收违约金按本金总额3%计算。
4、若因甲方原因(资金不足和其它任何原因)导致项目中途终止,乙方有权退场,甲方应支付乙方车辆返程费每台车10000元整。
十、其它事项:
1、协议在执行过程中发生争议时,双方本着公平、合理的原则及时协商处理,协商无果时则由当地仲裁机构仲裁。
2、本协议未尽事宜,双方应本着友好合作精神协商签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效率。
十一、本协议合同一式两份,合同有效期壹年,甲乙双方各执一份,具有同等效率,本协议合同书自双方签订日生效,账清后自动终止。双方需严格遵守执行。
(双方身份证复印件附后)
甲方:乙方:
身份证号码:身份证号码:
签订日期: 年 月 日
-
为了您方便浏览更多的工程施工合作协议书网内容,请访问工程施工合作协议书