工程施工清包协议书

发布时间：2025-07-24

工程施工清包协议书(6篇)。

在生活和工作中，合同无处不在。特别是工程合同，了解其内容非常重要。以下是小编为大家整理的6篇精选工程施工清包协议书，希望能对您有所帮助！

工程施工清包协议书

工程施工清包协议书篇1

甲方：______

乙方：______

由甲方承建的21#变电所工程，因工程施工的需要将该工程土建部分以包清工、机具设备的开工分包给乙方施工。为了保证工程质量和施工进度，确保甲乙双方的权利和着平等、自愿、互惠互利的原则，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方协商，特订立以下协议，共双方同信定执行。

一、工程名称：21#变电所工程

二、工程地点：黄骅港

三、承包方式：包清工、机具设备、辅助材料（除商品砼、钢筋、砂、石料、砖、水泥等甲方提供）。

四、工程内容及范围：

1、乙方要组建不少于的现场施工管理班子，从开工开始至工程全部竣工验收解散；乙方要配置现场施工测量所需的仪器，管理班子要负责本工程的施工全过程的管理工作，与甲方现场管理人员要密切配合，共同协调各分包单位的工作。

2、承包单价内已包括工程施工放样（控制点甲方负责提供），包括塔吊、施工电梯的基础，包括土方边角修理与属于基础范围内梁边及承台的局部回填，地下室施工时抽水及水泵购置，片石垫层、砼垫层，包括地下室支护压顶梁、支护钢筋砼内支撑的施工及凿除和清理等。

3、基础工程与主体工程的钢筋制作安装（含蚇焊条、焊剂、绑扎铁丝）；模板制作与安装（含模板、木方、铁丝、铁钉、螺杆加工<甲方提供圆钢>，购置螺帽及对拉螺全止水片等）；砼浇筑、养护（抗渗养护14天，其它养护7天），砌体工程的砌筑。

4、粗装修工程包括抹灰工程，屋、地面工程、室外走道、台阶踏步、地下室顶板防水层上面的钢筋网砼层及压光、（不包括室外工程）。不包括镶贴块料面层、地下室及屋面防水、内外墙涂料、铝合金门窗、木门窗、阳台栏杆、空调栏杆

5、脚手架工程的搭拆及“三宝四口”等安全设置（含钢管、扣件、安全网、竹篱板、铁丝、运输通道的厚木板、挑架用的槽钢、钢丝绳等），钢管、扣件的试验费用由乙方负责。

6、本工程所需的一切机具设备，除配电房以及配电房内的设施外，施工用的配电系统均由乙方负责。发电机组及油料甲方负责。

7、本工程确保市级标化工地，如果达不到市级标化标准，在乙方工程款中扣5元/㎡；安全责任经济损失在一万元以内由乙方自负，一万元以上按甲乙两方比例对分。

五、施工工期：

施工工期按照甲方与业主的合同工期。如工期延误或提前，按甲方与业主的合同规定罚款或奖励，如遇不可抗力的因素或业主与甲方造成的原因工期顺延；

1、由外部原因造成每周连续停电、停水累计八小时以上；

2、施工地质情况与勘察地质报告不符；

3、人力不可抗拒；

4、甲方原因造成的停工待料工期顺延；

六、结算单位及付款方法：

1、结算单位为319元/㎡（报价单附后），大写叁佰壹拾玖元人民币每平方米（不含税），乙方提供总结算款的30@材料发票并具有能汇入款项的银行帐户。

2、今后有发生设计变更按现场实际工程量的费用计算。

3、由甲方或业主分包的配合费，按实结算。

4、工程结算方法：按施工图及现行国家规定的建筑积计算方法计算为准。

5、付款方法：乙方每月截至上30日按时结算并上报当月完成的工作量，甲方在下月工资15日前支付上月的工程款，主体框架完付出______元/㎡；砌砖完成付款______元/㎡；粗装修工程完万付______元/㎡；工程完工大部分工人退场后付到总承包额的，余款5%待竣工验收后三个月内付清。

七、双方的权利和义务：

（一）、甲方责任：

1、及时拨付工程款；

2、及时供应合格的原材料；

3、主导施工进度，协调乙方与各分包单位的关系，有权监督乙方对工人工资的发放情况。对于有碍于工程进展、变相组织罢工和工程质量低劣的，甲方有权单方中止协议，组织其他施工队伍进场，对乙方完成的工程量按协议结算单价的50%结算，如果有返工重做的，一切损失由乙方承担。

4、处理当地村民干扰的一切因素；

（二）、乙方责任：

1、负责施工的安全生产、文明施工，并承担施工安全责任，接受甲方的监督管理，严格遵守国家的有关法律、法规和项目部的各项规章制度，自觉维护工地秩序，讲究卫生。如有违规行为，甲方有权按规定进行处罚。

2、严格按施工图、设计变更联系单及现行施工规范组织施工，确保工程质量合格。

3、由乙方原因造成的质量问题，应条件返工，直至合格为止，并负担返工的经济损失。

4、乙方应提前五天向甲方通知原材料用量。

5、乙方进场施工人员的一切证件的办理费用由乙方负责。

八、其他：

1、乙方施工力量、机具设备或技术措施不到位，施工进度和质量不能按计划完成，甲方有权组织其他施工队伍进场施工，其费用均在乙方工程款中扣除。

2、乙方在合同签订后五天内向甲方交纳工程质量保证金伍拾万元整，待结构中间验收后一个月内归还乙方，不计算。

3、由甲方责任造成停工七天以上的，甲方负责支付乙方所有机具设备租金及管理费用，按实际计算；如由乙方责任造成工程的情况，乙方要承担一切的停工损失。

本协议未尽事宜，双方协商友好解决。

九、合同份数：

1、本合同一式四份，甲乙双方各执两份；协议自双方签字盖章后生效，完工后工程款结清后自行失效。

甲方：______

乙方：______

______年______月______日

工程施工清包协议书篇2

合同双方： {总包人名称}（以下简称甲方）

乙方

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、

行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于甲方已经与建设工程施工合同（以下称总包合同），双方就本建设工程施工清包事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程内容：

4.承包范围：

5.清包方式：

6.合同工期：开工日期：月日；竣工日期：年月日；总日历天数天。

7.质量标准：100％。

8.合同价款：（大写人民币）元整￥元

二、合同价款的组成

1.本工程按建筑面积平方米单价〔含税（需明确税种、税率）、社会保障费及培训费〕一次包死，包干单价为元／m2建筑面积。本工程建筑面积为 m2（结算时按实调整或不予调整）。包干单价（主要或全部）组成：工程施工元222／m、工程进度元／m、工程质量元／m、安全生产元／m2、文明施工元／m2。（也可根据具体情况另行约定单价组成）

2.本工程所有从施工准备至工程竣工（完工）保修期满的全部用工均包含在包干单价内（包括甲供材料的卸车用工）。

3.本工程所需材料除甲方提供的购，费用已包含在包干单价内。

4.本工程所需机械设备除甲方提供的外，其余的全部机械设备由乙方自行提供，费用已包含在包干单价内。甲方提供机械设备的操作用工、维护保养由乙方负责，费用已包含在包干单价内。

5、本工程所需的夜间施工增加费、因乙方原因造成的赶工措施费、冬季施工措施费、冬季停工期间看护保管费用等均包含在包干单价内。

6、上述条款未明确的但完成本工程所必须发生的其他人工、材料、机械费等均包含在包干单价内。

三、甲方责任

1.完成施工前期的平整施工场地工作；将施工所需水源、电源接至指定位置；提供工程地质和地下管线资料；提供水准点与座标控制点。

2.负责编制施工组织设计（工程总体），统一制定各项管理目标。编制施工作业计划、物资需用计划，实施对工程的工期、质量、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收。

3.负责工程测量定位，施工技术、安全生产交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理和交工验收。

4.统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、施工用水、用电及施工场地。

5.按时提供图纸，按照施工组织设计规定的工期要求，提供本合同第二条第3、4款约定的材料、机械设备，所提供的'材料、机械设备保证施工需要。

6.负责与发包人、监理、设计及政府有关部门联系及各项业务对口，协调现场工作关系。

四、乙方责任

1.工程临建设施（含生活用营具、炊具、燃料）由乙方自行负责，费用已包含在合同价款内。

2.甲方提供的水源、电源点以外的施工（生活）用水、电管线和其它设施（包括安装计量用表）由乙方自行负责，费用已包含在合同价款内。水、电费用按实际计量和单价向甲方交缴。

3.甲供材料按定额消耗量提交乙方，材料的交接、保管、使用执行甲方的相关规定。材料超耗（包括返工使用的材料）按甲供材料的实际采购单价予以扣除。乙方不得将甲供材料用于其它工程。

4.准要求，并提供产品合格证明，对材料质量负责。材料在使用前，应按要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由乙方承担，其费用已包含在合同价款内。

5.乙方必须配备相应的管理班子和稳定的劳务队伍，特殊工种人员必须持证上岗，乙方全部人员的社会保障费及培训费已包含在合同价款内。

6.乙方指派担任本工程项目技术负责人，未经甲方同意不得更换。乙方劳务队长姓名，岗位证书编号。

7.乙方必须在甲方施工组织设计基础上自行编制其承担工程的施工组织设计和施工作业计划。进行施工技术交底、工人上岗培训、测量放线、质量检验评定、编制基础技术资料等工作。

8.乙方必须按确认的进度计划组织施工，接受并配合甲方、监理、发包人对施工进度的检查、监督、管理。若不能按约定的竣工（完工）日期竣工（完工），乙方承担违约责任，结算时扣除其违约金元／m2建筑面积（或约定每延误一日罚款元）。

9.乙方必须严格按照现行国家和地方的施工技术验收规范、质量检验评定标准以及本合同的约定组织施工，确保工程质量达到约定标准，接受并配合甲方、监理、发包人对工程质量的检查、监督、管理，按要求返工、修改，按规定及时处理发生的质量事故，发生的费用由乙方承担。若工程质量达不到约定标准，乙方承担违约责任，结算时扣除其违约金元／m2建筑面积。

10.乙方必须配备安全员。对施工人员进行安全生产交底，遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，接受并配合甲方、监理、发包人、行业安全检查人员依法实施的监督、检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产。若发生事故，乙方承担违约责任，结算时扣除其违约金元／m2建筑面积。因事故所发生的费用由乙方自行承担，并承担由此造成甲方的损失（包括发包人、政府主管部门的罚款和甲方的其它损失）。

11.乙方必须遵守工程所在地文明施工管理办法，严格按规定标准组织实施，接受并配合甲方、监理、发包人、政府主管部门的监督检查。保证施工场地整洁符合有关规定，做到工完场清，按要求及时进行各项检查前的场地清理等工作，达到甲方（发包人）的要求，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。因现场管理混乱，工地达不到文明工地标准，乙方承担违约责任，结算时扣除其违约金元／m2建筑面积。

12.遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。

13.根据工程需要，乙方自行提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫，费用已包含在合同价款内。

14.工程未交付之前，乙方负责其保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。

15. 乙方必须为自有人员办理人身意外伤害保险、工伤保险和地方政府主管部门规定需交纳的其他费用（保险合同及交费票据甲方确认后保留复印件），费用已包含在合同价款内。

16.乙方必须遵守甲方的质量、环境、职业健康安全管理体系的各项规定。

17.合同履行期间，乙方的专业人员与甲方的专业人员进行各项业务对口，乙方（人员）不得超越甲方直接和监理、发包人、政府有关部门联系和对接。

18.乙方在进场后3日内必须将《入场人员登记表》报送甲方，若中途更换或新增人员，须及时将更换或新增人员名单报送甲方。乙方必须对新进场施工人员进行安全生产交底。乙方进场施工人员必须携带：身份证、劳动合同、特殊工种操作证、工资卡，并将上述证书复印件交给甲方。

19.乙方必须按规定及时足额存入和发放农民工工资。不得因甲方（发包人）不能按约定正常支付工程款发生拖欠，若发生拖欠，甲方有权从未支付的工程款中扣除后直接支付，并由乙方承担因此造成甲方的损失。

20.乙方在履行本合同约定的内容、责任、义务时，若与总包合同冲突，执行本合同的约定；本合同没有约定的，应按总包合同的条款执行。

五、工程款确认和支付

1. 乙方对其承包的工程项目自负盈亏，甲方不承担盈亏责任。

2.每次支付工程款时，均须按照甲方规定的程序，由主管施工员（工长）签署完工（竣工）验收单并经相关人员、项目经理审核确认，经甲方主管部门、主管领导审核确认批准后方能（生效）支付。

3.乙方不能完成当期计划形象进度（部位）的施工，甲方有权拒绝本次支付。当完成本阶段计划形象进度（部位）的施工或待完成下一计划形象进度（部位）的施工时一并支付。

4.工程竣工（完工）经甲方（发包人）验收合格后天内，乙方向甲方递交完整的结算资料。

5.甲方收到乙方递交的结算资料后，其有关内容须经甲方相关材料、质量、安全人员、项目经理审核确认，预算人员依据项目经理确认后的资料编制结算书，经项目经理审核确认，报甲方主管部门审核确认经主管领导审定批准后生效，未经甲方主管领导审定批准的结算书无效。

6.工程结算书生效后，甲方向乙方支付结算价款的余额，在（什么时间和情况下）支付完全部工程价款。

7.甲方只有在收到发包人相应的工程款后才能向乙方支付工程款，非甲方原因不能向乙方支付工程款时，乙方不得据此向甲方提出索赔，乙方不能采取诉讼、仲裁等方式催收且须保证连续施工。

8.甲方在向乙方支付工程款时乙方必须出具合法有效票据。乙方应在甲方的监督下合理使用工程款，不得挪作他用，以保证工程施工需要。

六、施工变更

1.施工中发生对原工作内容进行变更，乙方应按照甲方发出的变更通知及有关要求实施，若变更价款（变更价款的确认执行总包合同的约定，但不含甲供材料和甲供设备价款）造成合同价款变动幅度在 %以内时，合同价款不予调整；若变更价款（变更价款的确认执行总包合同的约定，但不含甲供材料和甲供设备价款）造成合同价款变动幅度在 %以上时，其超出部分的变更价款按总包合同约定的标准计取。（此款可根据总包合同的约定设定调整范围和调整幅度，总包合同没有约定时按此款约定）

2.施工中乙方不得对原工程设计进行变更，因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。

七、工程验收及保修

1.工程具备隐蔽条件或中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽和中间验收前小时通知甲方验收，验收合格，乙方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在甲方限定的时间内修改后重新验收，其费用由乙方承担。

2.无论是否进行验收，甲方（发包人）要求对已经隐蔽的工程重新检验时，乙方应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。验收合格，甲方（发包人）承担由此发生的费用，验收不合格，乙方承担发生的全部费用，工期不予顺延。

3.工程具备竣工（完工）条件，乙方向甲方提供相应的资料，甲方在天内对工程进行初验，经甲方（发包人）组织有关单位验收提出修改意见的，由乙方按要求修改直至通过竣工（完工）验收并承担修改的费用。

4.全部工程竣工（完工）通过甲方（发包人）验收合格，乙方对其分包工程承担质量保修责任，保修期限为。

5.保修金额为工程价款的量问题，乙方在接到通知后天内派人无偿修理，发生紧急抢修事故应立即到达事故现场抢修，否则甲方（发包人）可委托他人修理，其费用在保修金中扣除，不足部分由乙方交付。

八、施工配合

1.乙方必须配合甲方对其工程进行的初步验收，以及甲方（发包人）或政府建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工程施工、施工场地的检查、隐蔽工程验收和工程竣工验收等工作；甲方或施工场地内第三方的工作必须由乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。配合费已包括在合同价款内。

2.乙方按约定完成其工程施工，必须由甲方或施工场地内第三方配合时，甲方应配合乙方工作或协调乙方获得该第三方的配合。

九、违约责任

1.乙方不能严格履行本合同规定的全部内容、责任、义务，在施工中无法保证其对工期、质量、安全、文明施工的有效管理和顺利实施，损害甲方形象，甲方有权收回工程，终止合同，另行组织他人施工，其造成的损失由乙方承担。

2.对不服从甲方（发包人）管理的乙方施工人员，甲方有权提出处理意见直至将其清出现场。

3.施工过程中，乙方不得将工程分包给他人，否则甲方有权责令乙方退场，乙方承担由此造成的一切损失（包括甲方更换施工队伍造成的损失）。

4.若乙方不能按约定的竣工（完工）日期竣工（完工），除扣除其第四条第7款违约金外，由乙方承担甲方为追赶工期增加的施工费用以及其它损失（包括发包人的罚款）。Hc179.COm

5. 若工程质量达不到约定标准，除扣除其第四条第8款违约金外，由乙方承担甲方为此进行的返工补强发生的费用以及其它损失（包括发包人的罚款）。

十、争议

1.甲乙双方在履行合同中发生争议，可以和解或者要求有关部门调解。调解不成的，双方约定向提请仲裁或向人们法院提起诉讼。

2.发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：

（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协商停止施工；

（2）调解要求停止施工，且为双方接受；

（3）仲裁机构要求停止施工；

（4）法院要求停止施工。

十一、其它

1.（根据工程实际情况分列）

2.本合同自双方签字盖章后生效。在竣工结算甲方支付完工程价款（不含保修金）后除有关保修条款仍然生效外，其余条款即告终止，保修期满后，有关保修条款终止。

3.本合同正本两份，具有同等效力，由甲乙双方各执一份；副本份，甲方执份，乙方执份。

合同签订时间：年月日

合同签订地点；ＸＸＸＸＸＸ）

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

住所：住所：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

电话：电话：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

邮政编码：邮政编码：

工程施工清包协议书篇3

发包方：（简称：甲方）

承包方: （简称：乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方将下列劳务施工任务发包给乙方。结合工程具体情况，为明确责任和经济关系，加强协作，共同完成施工任务，经协商达成下列合同条款，双方共同遵守。

第1条工程概况

工程名称：

工程地点：

第2条发包范围及施工内容

2.1 发包范围：

2.2 施工内容：

3.1 开工日期：以甲方指定的开工日期为准

3.2 主要控制点乙方应保证按甲方下发工程项目的施工任务单完成。

第4条结算方式

工程造价按本合同约定的方式计价和结算

4.1 根据工程施工工序全部内容确定工程量，计价方式如下：

4.2 双方最终结算必须经过甲方经营主管部门审计后生效。

第5条物资供应

5.1 甲方供应工程建设所需全部施工机具及工程用材料（含周转材料），不转账。

5.2 甲方供应乙方施工所需消耗材料，消耗材料款由乙方承担，费用按领用量从当月工程款中扣除。

5.3 凡用于工程的甲供材料（成品、半成品和废料等），其所有权属甲方，乙方不得移作他用、运出场外或变卖。

5.4 完工后乙方将施工机具清理保养完好退回甲方仓库。

第6条甲方负责

6.1 提供施工用水源、电源。

6.2 提供施工图及有关资料（工程完工交回图纸）。

6.3 指定同志为现场代表，指挥现场施工、协调各方关系，对乙方施工质量、进度、安全等进行检查，提出整改意见（乙方没有按规定整改，甲方将对其进行罚款，直至终止合同，损失由乙方承担）。

6.4 办理结算及拨款手续。

第7条乙方负责

7.1 乙方任命为现场代表，负责完成合同规定由乙方完成的全部工作。委托材料领料员及财务收款人，并书面报告甲方物资及财务部门。如撤换上述人员时，须提前书面告知甲方相关部门，并经甲方同意后方可撤换，否则，视为乙方违约。

7.2 开工前十五天将钢筋料表、模板料表报甲方审批。

7.3 精心施工，确保工程质量，按期或提前交工。

7.4 遵守业主方的厂纪、厂规，遵守甲方制订的“HSE相关规定”、“项目管理制度”等有关制度和规定，服从甲方现场代表的指挥，认真完成甲方交给的各项任务，做到安全施工、文明施工。

第8条质量要求、质量保证

8.1 乙方应严格按照标准、规范、项目质量计划进行工作，确保所有影响工程质量的因素均处于受控之中，本合同项下工程项目的质量应达到合格工程标准。

8.2 由于乙方工作执行不当，工程项目的质量要求受到损害或可能会受到损害时，甲方有权在不减轻乙方责任的情况下强制实施必要的纠正措施来满足质量上的要求。

8.3 如因质量事件造成的罚款、返工及材料损失，均由责任方承担。

第9条安全管理

9.1乙方应严格按照安全操作规程作业,服从甲方安全管理人员的管理,乙方要按工程承包总价的10%向甲方交纳安全保证金(在每期工程进度款中扣出10%)，工程全过程未发生安全事件，安全保证金在工程完工后一月内付清。

9.2 乙方必须保证每一位进入施工现场的员工接受甲方安全部门的安全教育。

9.3 本次施工项目安全目标为零，要求各承包小组要严格按照中国化学工程第六建设有限公司HSE管理条例进行安全管理，如因施工人员违章操作造成重大安全事故，乙方需向甲方承担10000元违约金责任，甲方因此有权解除合同。

第10条工程施工与交工验收

10.1 乙方施工前由甲方有关部门进行交底，听取甲方有关部门对质量、安全、卫生、环境、消防、文明施工、施工技术等要求，不得盲目施工。

10.2 本工程的工程质量要求：工程一次交验合格率100%，本次施工工程将以任务单的形式具体分派任务。乙方必须精心组织，严格按照任务单规定的时间，保质保量的完成下达的任务。

10.3 在合同生效后的五天内乙方须向甲方交纳质量、安全及履约保证书，交工验收后工程质量、安全和工期符合合同要求。

10.4 乙方应以施工图纸（未经甲方同意不得转给第三方）、图纸会审纪要、设计变更及联系单为依据，严格按照工程规定的验收规范、技术标准和施工方案精心施工。

10.5 乙方质量没达到合同规定要求，应限期返工，返工费用自理，工期不得顺延。每延误一天，乙方需向甲方承担工程总价日万分之五的违约金责任。如造成永久性隐患或重大质量事故，乙方需向甲方承担工程总价20%违约金责任，甲方有权终止合同。

10.6 现场施工废弃物必须在当天下班前半小时清理干净（可回收的物资交甲方），工程用料摆放整齐并妥善保管，要做到“工完、料净、场地清”；如须甲方安排专人清理，费用由乙方负责。

第11条其他

11.1 拨款方式

乙方按月报进度统计表（每月 20 日前），经甲方现场代表及有关部门会签审核后，按月支付劳务费（扣甲供材料款及其他费用）。

11.2 乙方应按甲方规定的时间及程序办理月工资结算资料及提供相关施工人员的工资卡号，经甲方相关部门及项目负责人审批后，甲方财务将应付工资打入乙方施工人员指定账户，保证施工人员工资及时到位不拖欠。

11.3 乙方未达到依据合同而下的任务单要求，甲方有权拒拨工程款，直至达到甲方要求。

11.4 施工总图分施工区、住宿区，为保证大家的生产和生活环境卫生，预防疾病的发生，生活区将划定卫生责任区（总图区域附后），项目部将定期检查，初检不合格将对责任人进行警告令其整改，再检不合格将对责任人处以500元罚款。

11.5 生活、施工区域严禁打架斗殴、寻衅闹事，违者处以200元罚款，情节恶劣、后果严重者交由公安机关处理。

11.6 严禁酒后上班，违者当日不得进入施工现场并对承包人处以50～100元的罚款。 11.7 乙方项目管理须纳入甲方统一管理之中，乙方队伍员工着甲方统一工作装，戴甲方统一定制的安全帽；员工着装率不低于 50 %，安全帽佩戴率为100%，工程完工后由乙方现场代表负责全部收回。

11.8 对施工区域内已有的建筑物和设备，乙方在施工时注意保护，不得损坏、拆卸、踩踏，违者将给予罚款并赔偿因损坏造成的损失；对危险区域要设围栏或警示装置。

11.9 乙方现场材料及机具设备应有序摆放，做到文明施工，及时清理现场垃圾，满足现场总图管理要求。

11.10 甲方为乙方提供住宿用房，乙方应妥善使用并保护相关设施。现场临设由甲方工程管理部门同意后，方可在指定地点搭设（符合相关标准），工程交工后全部拆除，场地清理干净。

11.11 乙方不能全面履行合同时，甲方有权随时终止合同，另行安排其他施工单位施工，所发生费用从乙方价款中扣除，终止合同造成的损失和责任由乙方承担。

11.12 未经甲方许可，乙方擅自撤离施工队伍，未完成合同规定的全部工作内容，使工程不能正常交工，所造成的经济损失由乙方承担，需承担工程造价20%违约金责任。 11.13 如乙方违约造成合同终止，或乙方原因引起合同纠纷造成损失，应赔偿甲方经济损失。

11.14 三次以上（含三次）任务单未按规定时间完成，甲方除了按照任务单奖罚规定进行处罚外，有权另行安排其他队伍施工，此增加的费用由乙方承担。

11.15 本合同双方签字后方可生效，双方在完成约定的工作内容后即告终止。

11.16 双方发生争议应协商解决，协商无效由甲方总部所在地（湖北襄阳市襄城区）人民法院裁决。

11.17 本合同正本两份、副本两份，双方各持一份。

hc179.com小编精心推荐:

工程包清工协议 | 清包协议书 | 清包施工合同 | 工程包清工合同 | 工程施工协议书 | 工程施工协议书

第11条补充条款如下：

1、在甲方资金有困难的情况下乙方承诺一个月内不停工。

发包人：（公章）承包人：

委托代理人：委托代理人：

电话：电话：

合同订立时间：年月日

工程施工清包协议书篇4

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就清包事项协商达成一致，订立本合同：

一、工程概况

工程地点：望城县丁字镇彩陶源村

工程名称：石渚坪广场—停车场及商业配套用房

本工程层数2层，框架—剪力墙结构，总建筑面积约7000㎡。

建设单位：湖南长沙铜官窑建设开发有限公司

设计单位：长沙泰源建筑设计有限公司

二、承包方式

包工不包主材的大清包方式

三、工程包干承包范围及内容

1、承包范围：

a、本建筑安装工程水施、电施设计施工图纸及图纸会审交底资料、设计变更所含的安装工程；

b、施工期内安全文明施工和配合各项检查一切协助用工；

c、按合同工期要求赶工费用和竣工验收前清洁卫生工作。

2、承包内容：

a、从管线、洞孔预留、预埋开始→设备安装→调试等全部工作项目内容；

b、自带本工程所需机械设备、生产工具用具、劳保安全防护用品（甲方提供材料仓库及住房各一间，其余日常生活用品自理）；

c、暂住证、各种保险、国家政策内保障、劳保、卫生、乙方所有施工人员的居住生活条件、作业人员执证、仓管等费用；

d、除甲方供给的主材：阀门、电线、电缆、镀锌圆钢、镀锌扁铁，铁构件制作安装材料、配电箱、盒、开关、插座、卫生洁具、灯具及水电安装管材、管件及配套安装材料等外的乙方清包范围内水电安装施工过程中需要的辅材（如铁丝、钢钉、塑料膨胀管、钢丝、扎丝、电焊条、切割片、泡沫板、胶带纸、扎带、黄腊管、号码筒、胶布、自攻螺丝、油漆等均由乙方自购，费用自理）；

e、材料第二次转运、交叉作业、夜间施工、冬雨季施工、场地清理、文明施工、施工难度及安全的增加费用；

f、配合各专业分包安装施工队伍施工（包括送电、配合专业队伍设备调试等）；

g、工程完工后按甲方要求将所有甲方提供剩余、节余材料清点办理交接手续。

四、施工范围界限

1、排烟风机、消防喷淋水泵、排污泵等用电设备，由乙方送电至末端配电箱，其余配电箱设备安装以及出线部分施工由消防专业负责；

2、消防照明应急灯、疏散指示灯，管线预埋及灯具安装由消防专业负责；

3、配电间低压屏开关出线以后的工作以及外墙立面灯具安装由乙方负责，室外排水、亮化工程以及水电临时设施维护不属于乙方包干范围；

4、给水干管就近施工至室外离外墙10m内阀门井内，室内排水干管就近接至室外离外墙10m内检查井内。地下及屋顶消防水箱、消防水泵、排污泵等给排水管道设备安装由消防专业队伍负责。屋顶生活水箱给水干管就近从消防水箱给水干管上开T接入，室外给水环管由消防队伍施工；

5、消防信号弱电工程及综合布线工程不属于乙方承包范围。

五、清包工期

与土建同时进场，同时竣工交验。

六、质量标准

工程质量：按设计图纸和合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，确保工程施工质量、安全生产、文明施工并满足现行国家、省市相应的验收标准和强制性要求规定。本工程必须达到质量评定合格等级，争创优良。

合同文件及解释顺序

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

1、本合同

2、本合同附件

七、标准规范

除本工程另有约定外，本合同适用标准规范下：

1、设计图纸中注明的与本工程有关的规范图集

2、执行国家、省市强制性规范条文

八、图纸

甲方应在乙方开工前三天向乙方提供图纸三套，与本合同有关的标准图集乙方自备。

九、清包合同价款及调整

1、本合同价款采用固定综合单价一次性包干方式确定，合同包干单价中已包含，承包范围内一切人工工资，辅材费、措施费、机械费、技术装备费、超高费、施工管理费、利润，以及其他不可预见费和风险系数包干费用等，合同价款的计算方法：

a、根据施工工程包干承包范围内容，以及合同有关条款按建筑面积每平方米（大写）贰拾元（￥20元/m）包干结算。建筑面积按照1999年“湖南省建筑工程定额”关于建筑面积计算规范计算；

b、材料价格调整：除甲方指定提供主材外。其余本工程所需安装辅材价格及人工工资不论市场价格如何波动，承包包干单价均不调整，包干单价内已考虑风险系数；

c、合同承包范围外的工程结算：以甲方签证认可单价为准。

2、双方约定合同价款的其他增减因素调整：

a、本项目合同包干范围内图纸会审、交底资料以后因建设方及甲方发生的工程量变更，产生增减工程价款累计金额在合同总价款±3%内（含3%）不予调整合同总价款；变更工程价款累计金额超过合同总价款±3%，扣除增减变更工程价款累计金额±3%后按实增减合同总价款。在工程竣工后办理结算；

b、签证工程：因各种自然因素和施工质量问题以及施工安排不当造成窝工、停工等不属签证范围。签证单必须明确具体金额（计时工按70元/工日计取）；

c、由于图纸存在明显错误，乙方未及时发现汇报，麻木施工造成的返工浪费损失全部由乙方承担；

d、单次发生的变更以及图纸存在的设计缺陷，直接损失在贰佰元以内的不予签证。

十、工程款（进度款）支付

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：

1、工程形象进度必须满足本合同约定，（以甲方施工进度计划为准）主体全部验收合格，经上级质监部门认定后，15日内甲方付至合同总价款的40%；

2、外墙装饰全部施工完毕、外架全部拆除，经双方及监理验收合格后，20日内付至合同总价款的70%；

3、工程全部竣工交验达到合同约定要求，且工程结算资料全部上报建设方，双方按合同约定办理好损耗结算60日付至工程总价款的85%；

4、余款不计利息，待结算文件全部审计完毕后满6个月付至合同总金额。

甲方：

乙方：

日期：

工程施工清包协议书篇5

甲方:

乙方：

才村村委会第17组，为解决村民办理“红、白”两事因无厨房而难以办理的局面，对厨房进行改建，经讨论，委托施工方代表赵文森承建施工，通过对工程进行预算造价为49716.51元。由于集体无经济收入，无资金积累，只能根据集体条件对厨房进行改建，对此甲乙双方进行了协商、达成一致，同意以大包干方式按预算价49716.51元进行包干，工程验收后，不在涉及补差价问题，合同双方就工程包干项目达成一致，合同签订如下：

一、施工前，甲方应提前做好“三通、一平”工作，即水通、路通、电通、场平。

二、甲方提前协调好周围村民影响户工作，确保工程正常施工。

三、乙方应严格按照工程建筑规范施工，不偷工减料，按质按量按工期完成，工期为60天，即开工日起。

四、施工中乙方应严格遵守安全生产规定进行施工，如施工中出现安全问题与村集体无关，自己承担相应责任。

五、付款方式，由于工程量小，工期短，双方可根据工程进度进行付款，工程完成验收后一次性付清。如出现集体资金暂时困难前提下，工程余款可允许缓后付清，但不能无限期拖欠。

六、违约责任，甲乙双方应严格执行合同规定，施工中如出现违约行为，双方可根据哪方违约对事态造成的影响追究违约方责任。

七、合同争议的解决发式：本合同在履行过程中发生的争议，有双方当事人协商解决，也可以由才村村委会相关部门进行调解。

八、以上条款未尽事宜，如出现条款以外的情况双方协商解决。

九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。

甲方：乙方：

代表：代表：

年月日：