装修工程款正规欠条（精华十四篇）_装修工程款正规欠条
发布时间：2020-10-04装修工程款正规欠条（精华十四篇）。
⬙ 装修工程款正规欠条 ⬙
____________公司(以下简称甲方)
住所：___________
__________公司(以下简称乙方)
住所：__________
鉴于：
_______年_____月_____日，甲方与乙方就_________(工程项目名称)签订了《建设工程施工合同》(合同编号：________)，建设工程总价款为：_________万元整人民币。该项目已于_______年____月____日竣工，已经甲方、乙方及____方验收，并于________年____月______日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了《________工程结算协议书》。按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》，乙方应向甲方支付建设工程款共计___________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款_________万元整，尚未支付的建设工程款__________万元整。
双方在此相互确认：除乙方应按本协议的约定向甲方支付__________万元外，双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。
双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。
基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜，达成本协议如下：
第一条 甲、乙双方在此确认
乙方应向甲方支付建设工程款共计________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款_________万元整，尚未支付的建设工程款_______万元整。(见本协议附件：1、付款凭证;2、付款明细、3、未付款明细)。
第二条 甲、乙双方经协商同意按如下方式
自_______年____月____日至_________年____月____日止由乙方向甲方支付建设工程款_________万元整。(见本协议附件：4、还款计划明细;如系分期支付，请写明分期付款的阶段及数额)。
第三条 强制执行条款
1、甲、乙双方共同确认：根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解，经慎重考虑，双方同意本协议签订后向北京市公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。
2、乙方保证承担举证义务，自每期(如分期付款)款项付清之日起____个工作日内，向甲方和北京市公证处提供有关证据证明其已经支付了应付款项，并分别由甲方和承办公证员核对签收，否则视为乙方对未支付事实的确认，即乙方未按期履行当期应付款项。
3、甲、乙双方同意如自任何一期款项付款期限届满之日起____个工作日内，乙方未向_______公证处按期提供付款凭证，且甲方出具文件说明乙方未能按期支付应付款项时，甲方有权单方面依据具有强制执行效力的本协议向北京市公证处申请签发执行证书。甲方承诺在申请强制执行证书之前，将按照乙方在本协议中确定的联系地址向乙方发出《履行应偿借款通知书》(函寄或送达)，同时注明宽限期起止日期。在宽限日期截止时，如乙方仍未向北京市公证处举证其已按期支付了应付款项，或虽积极举证但不足以对抗甲方的债权，也未与甲方达成任何关于还款的展期协议，则视为乙方不履行或不完全履行的`事实确有发生，在此情况下，甲方将向_______公证处申请出具强制执行证书。
4、甲方有权依据北京市公证处出具的具有强制执行效力的本协议及执行证书直接向有管辖权的人民法院申请强制执行乙方应向甲方支付的全部未付款项。乙方愿意接受人民法院的强制执行。
5、甲方在申请执行证书时，应承担相应的举证义务并提供以下文件，保证向北京市公证处完全、正确地披露乙方履行债务的情况：
(1)经年检合格的《营业执照(副本)》;
(2)《授权委托书》;
(3)《强制执行申请》;
(4)乙方已经履行还款义务的书面证明材料(如：乙方向甲方履行还款义务的情况，包括乙方已偿还/未偿还款项数额等情况);
(5)经公证的具有强制执行效力的本协议;
(6)甲方在北京市公证处的监督下向乙方发出的《履行应偿借款通知书》;
(7)其他需要提供的材料。
5、乙方承诺愿以其全部资产接受强制执行，其资产中包括但不限于以下所列内容：___________________________________________。
第四条 双方各自的承诺和保证
1、甲、乙双方在达成签订本协议意向后即向北京市公证处申请办理本协议的公证事宜。
2、乙方应按本协议的约定按期足额支付应付款项;甲方应按本协议约定办理有关收款和债务抵消的财务手续，并有义务在乙方付款当日向乙方出具有关发票凭证。
3、甲、乙双方指定联系地址及北京市公证处指定联系地址：
甲方联系地址、电话及传真如下：___________;受件人：____________
乙方联系地址、电话及传真如下：___________;受件人：____________
北京市公证处联系地址：
地址：_____________________
邮编：___________ 电话：_____________
承办公证员：_______________
甲、乙双方在此确定：如任何一方的联系地址、电话及传真发生变化，应及时告知给对方和北京市公证处，如没有及时履行告知的义务而发生的无法联系的状况，将由未履行告知义务的一方承担由此而带来的法律后果。
第五条 不可抗力
1、不可抗力是指本协议双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于下列事件：战争、骚乱、罢工、瘟疫、水灾、洪水、地震、风暴、潮水或其他任何类似事件。
2、任何一方因不可抗力不能履行本协议规定的全部或部分义务，该方应尽快通知其他方，并须在不可抗力发生后xx日内以书面形式向其他方提供详细情况报告及不可抗力对履行本协议的影响程度说明。
3、发生不可抗力，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本协议义务而使其他方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方因未尽本项责任而给其他方造成损失的，应承担赔偿责任。
4、各方应根据不可抗力对本协议履行的影响程度，协商确定是否终止本协议，或是继续履行本协议。
第六条 保密
除中国有关法律法规、公司章程另有规定或本协议双方另行达成书面协议外，未经另一方同意，本协议任何一方在上述交易完成前，不得将本协议的有关内容向任何第三方透露。
第七条 其他
1、本协议自________公证处公证后生效，并赋予强制执行效力。
2、本协议未尽事宜，由双方通过友好协商方式解决，另行签订补充协议，并经公证处公证。
3、本协议正本一式_______份，每份均具有同等法律效力，双方各持xx份，一份留存于_______公证处备案。
甲方：______
法定代表人或授权代表：______
乙方：______
法定代表人或授权代表：______
________年___月___日
于____________(地方)
⬙ 装修工程款正规欠条 ⬙
致：xx市xx房地产开发有限公司
我公司与贵公司于20xx年x月x日签订了一项建设工程施工合同，合同约定由我公司承建贵公司的xx县龙xx1#住宅楼工程。合同签订后，我公司积极组织力量施工，工程于20xx年x月x日开工，20xx年x月x日主体封顶。按合同专用条款第x条工程款支付约定，贵公司应于20xx年x月x日前支付工程进度款约x万元，以及20xx年x月x日前累计支付工程进度款不低于xx万元。
截止目前，我公司共收到工程进度款xx万元，拖欠的工程进度款经我公司多次催要，贵公司却迟迟不予支付。贵公司不履行自已付款义务的行为，导致我公司拖欠大量的劳务费、材料款、农民工工资不能按时支付，已严重影响了我公司的正常生产经营。因此，希望贵公司接到我公司的致函后，x日内将所欠工程款支付我公司。否则，我公司将按合同约定的违约、索赔等相关条款执行，并保留通过法律途径解决，请贵公司慎重考虑，尽快解决工程欠款事宜。
特此函告。
附：工程进度报表
xx省第三建筑工程公司
20x年x月xx日
⬙ 装修工程款正规欠条 ⬙
（一）
致________单位：
你我双方于____年____月____日签订的《_____________》承包合同，我方已按承包合同约定的工程进度（工程图纸设计结束、委托方审查完毕，并________预制的设备也已制作完成），特申请按双方合同约定的________工程进度款余款____________万元整（________万元），望贵公司给予批复办理为盼！
此致
敬礼！
_______公司
____年____月____日
（二）
致________单位：
我公司与贵公司于____年____月____日签订了一项建设工程施工合同，合同约定由我公司承建贵公司的xx县xx住宅楼工程。合同签订后，我公司积极组织力量施工，工程于____年____月____日开工，____年____月____日主体封顶。按合同专用条款第x条工程款支付约定，贵公司应于____年____月____日前支付工程进度款约x万元，以及____年____月____日前累计支付工程进度款不低于x万元。
截止目前，我公司共收到工程进度款x万元，拖欠的工程进度款经我公司多次催要，贵公司却迟迟不予支付。贵公司不履行自已付款义务的行为，导致我公司拖欠大量的劳务费、材料款、农民工工资不能按时支付，已严重影响了我公司的正常生产经营。因此，希望贵公司接到我公司的致函后，七日内将所欠工程款支付我公司。否则，我公司将按合同约定的违约、索赔等相关条款执行，并保留通过法律途径解决，请贵公司慎重考虑，尽快解决工程欠款事宜。
此致
敬礼！
_______公司
____年____月____日
⬙ 装修工程款正规欠条 ⬙
标题：开发商工程款欠条：欠债的苦楚与坎坷
在房地产行业中，开发商工程款欠条成为了一种经常出现的现象。这些欠条记录了开发商与工程承包商之间的欠债情况，其中承包商为完成工程付出了辛勤努力，而开发商则拖欠了应付款项。本文将详细探讨开发商工程款欠条这一问题，展示其生动而真实的一面。
第一节：欠款的起因
开发商通常需要依靠工程承包商来完成房地产项目。在这个过程中，承包商付出了大量时间、精力和资金，计划、设计并建造了一座座宏伟的建筑。当工程项目结束后，开发商却往往拖欠工程款项，不按合同约定的时间付款。
第二节：承包商的困境
当开发商拖欠工程款项时，承包商陷入了严重的财务困境。他们经常需要借贷资金来支付员工工资、购买材料以及承担其他费用。这种无法及时获取款项的情况使得他们陷入了债务漩涡，经常违约甚至面临破产风险。
第三节：法律保护机制
为了保护承包商的权益，我国法律对开发商欠款行为作出了明确规定。在工程建设领域，工程款欠条被视为一种法律文件，记录了开发商对承包商的欠债情况。这为承包商提供了一种有效的追索欠款的方式，以维护其合法权益。
第四节：欠条的具体内容
开发商工程款欠条通常包含以下几个要素：工程名称、工程地点、款项数额、开发商信息、承包商信息以及还款日期等。这些细节将使工程款欠条具备更高的可执行性和法律效力。
第五节：欠条的法律地位
欠条作为一种法律文件，具有法律约束力。一旦承包商持有有效的工程款欠条，他们可以通过法律途径追讨欠款。根据相关法律规定，若开发商拒不支付欠款，承包商可以向法院提起诉讼并获得相应的赔偿。
第六节：解决方案
为了避免开发商欠款导致的纠纷和风险，我们需要通过加强监管、完善合同约定、加强行业自律等方式来解决这一问题。开发商也应该树立诚信意识，按时支付工程款项，以维护整个行业的良好形象和发展。
：
开发商工程款欠条的存在凸显了房地产行业中的欠款问题。从承包商的角度来看，这种拖欠行为给他们带来了极大的困扰。通过法律保护机制和工程款欠条，承包商可以获得维护自己权益的途径。在解决这一问题时，政府、监管机构和行业从业者需要共同努力，共同促进行业的健康发展。只有在保障各方权益的基础上，房地产行业才能蓬勃发展，为社会和经济做出更大的贡献。
⬙ 装修工程款正规欠条 ⬙
XXXXXXXXXXX：
我单位负责建设的` 工程进入招标阶段，我公司将严格按照招标投标法律、法规和规章的规定组织招标投标工作，并在此郑重承诺：
1、我单位在招标前和招标过程中，决不以摸底、了解情况或其他原因为由，与潜在投标人或投标人商谈是否具备垫资能力、垫资工程部位、期限、额度等。
2、在工程开工后至竣工验收之前，我公司将严格按照合同约定的方式和期限支付工程款。
3、我公司将按照中标价和中标工期签订施工承包合同，决不在经招投标监管机构备案的合同之外再与中标人签订涉及降低造价、垫资施工等条款的任何合同或协议。
4、如违背上述承诺，我单位将自愿承担由此引起的法律责任。
特此承诺。
招标单位名称：（盖章）
20xx年XX月XX日
⬙ 装修工程款正规欠条 ⬙
XX建筑工务局:
由我单位施工的XXXX工程从XXXXXXXX年XXXX月正式开工，至XXXXXXXX年XXXX月完工，XXXXXXXX年XXXX月完成竣工结算(或审计决算)，结算价(或审计决算价)XXXX万元，截止本次请款日我单位共收到该项目工程款XXXX万元，本次申请结算余款(或审计决算余款)XXXX万元。
附件:结算单(或审计报告)
施工单位:(盖公章)
XXXXXXXX年XXXX月XXXX日
⬙ 装修工程款正规欠条 ⬙
文中蓝色字体后会有风险提示）________年____月____日______承包______装修总工程。后有把工程的______活分包给口头合同人______。工程款共计______元人民币，（大写______元）。工程已完工后分包人______已接受工程款人民币______元。还欠工程款______元，（大写______元）人民币。风险提示：
写清楚币种，人民币就写人民币的，美元就是美元的，预防借给人的是美元，到法院对方是说借的是人民币，那么法院只能按照人民币来判了。还款期限________年____月____日为准。利息从本欠条签订之日起按______计算。分包人的还款先用于偿还利息。如果预期不还口头合同人有权向______人民法院起诉。风险提示：
利息可以由双方自行约定，但如最终引发纠纷，对于未支付的部分利息，只要未超过年利率24%，人民法院会给予保护；约定的利率超过年利率36%，超过部分的利息约定无效。但如果约定的年利率为24%--36%，借款人已经支付的部分利息，出借人可不予返还。总承包人：身份证号：联系方式：风险提示：
联系方式也很重要，
① 能找到借款人，催回借款；
② 民间借贷的诉讼时效一般是两年，出借人可以利用电话录音，证明自己在诉讼时效期间有主张过债权，可以中断诉讼时效。所以一定要有效的联系方式。为以防万X，联系方式可以留两个以上。合同人：身份证号：联系方式：________年____月____日
⬙ 装修工程款正规欠条 ⬙
甲方：
乙方：
鉴于乙方承揽了甲方开发的位于xx项目中工程，为解决项目遗留问题，甲乙双方经协商同意用剩余工程款冲抵房款，针对此特达成如下协议：
1、截止目前，甲方已向乙方累计支付工程款金额￥x元，剩余工程款数额以工程决算单为准；乙方同意用甲方欠付的剩余工程款冲抵甲方开发的位于通泰路东、宏伟街南中力.七里湾项目指定住宅，具体房号、户型、面积、单价、总房款、套数以决算金额及销售部正常售价为准。该住宅名下产生的契税、维修基金、印花税、办证费等一切税费全部由乙方自行承担。
2、冲抵房款过程中，若发生工程款不足冲抵房款的话，乙方可采取按揭方式支付，若由于乙方自身原因导致不能办理按揭手续的，乙方应自接到甲方或银行不能贷款书面、电话、传真、手机短信通知后30个工作日内一次性把剩余房款补交完毕，否则，甲方有权单方解除售房合同，并追究乙方差额房款20%的违约金。售房过程中，产生的权利义务以售房合同约定为准，同时乙方有权要求将选定的房子签约至符合郑州市政府关于房产限购政策购房资格的乙方或乙方指定人名下。
3、冲抵工程中，乙方应向甲方出具相对应金额的合法工程发票，
甲方需向乙方提供相对应金额的售房发票。
4、本协议签订后，甲乙双方应继续履行施工合同约定的后合同义务，如违约，可按照施工合同约定继续追究对方相应违约责任。
5、本协议生效后，既视为双方都同意工程款冲抵房款事实，若一方反悔，违约方应向守约方支付剩余工程款总额20%的违约金。
6、未尽事宜，另行协商，协商不成提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
7、本协议一式两份，双方各持一份，每份具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。
甲方：______________
乙方：______________
_____年_____月_____日
⬙ 装修工程款正规欠条 ⬙
甲方：_________________
乙方：_________________
根据甲乙双方协商达成协议如下：_________________
一、抵顶资产情况
1、该车为抵顶的。
2、该车现值元。
3、该车各种证照齐全，相关费用缴至本协议签订之日。
二、车辆抵顶及办理相关手续约定
1、本车抵顶工程款万元，自本协议签订之日生效，乙方查验并接受该车辆。
2、自抵顶车辆移交之日10日内，双方办理过户手续。
3、车辆移交后，乙方在使用该车时所发生的一切法律事务及纠纷均由自己承担，与甲方无关：_________________协议生效后车辆所发生的一切费用由乙方承担。
三、法律责任的约定
1、该车辆抵顶甲方欠乙方的工程款后，乙方不得以任何理由反悔，否则应承担违约责任4万元。
2、本协议签订生效后，任何一方均不得违约，否则违约方承担法律责任。
四、其他约定
1、本协议自甲乙双方盖章后生效。
2、本协议一式二份，甲乙双方各持一份。
甲方：_________________(盖章)乙方：_________________(盖章)
法定代表人：_________________法定代表人：_________________
_________年____月____日
⬙ 装修工程款正规欠条 ⬙
工程款结算协议合同
随着人们法律观念的日益增强，合同出现的次数越来越多，它也是减少和防止发生争议的.重要措施。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？以下是小编收集整理的工程款结算协议合同，仅供参考，欢迎大家阅读。
甲方：MMM有限公司
乙方：YYY装饰工程有限公司
甲乙双方就_____年____月至____年___月期间，乙方与甲方下属企业XXX公司装璜分公司之间装饰装修改造工程的全部结算事项订立如下协议：
一、自上述工程开工至今，甲方共计向乙方支付工程款合计_______元人民币。
二、经甲乙双方核对，扣除乙方依据双方合同约定应向甲方支付的管理费用后，甲方尚拖欠乙方工程款的本息合计为______万元人民币。
三、甲方按下表所列的时间和付款金额向乙方支付上述款项：
四、本协议订立后，乙方自愿免除追究甲方在前述工程项目履行过程中的所有违约责任。
五、甲方应当严格按照本协议第三条的约定向乙方支付款项，每逾期一日按应付款项的万分之二向乙方支付违约金。
六、本协议订立后，双方就甲方拖欠乙方的工程款结算及甲方的违约责任均以本协议为准，再无其他争议。
七、因本协议发生的一切争议，双方协商解决，协商不成时，交远华仲裁委员会仲裁。
八、本协议一式四份，双方各执两份，自签字盖章之日生效。
甲方：________ 代表人：________
乙方：________ 代表人：________
______年___月___日
⬙ 装修工程款正规欠条 ⬙
甲方：______________
乙方：_________________
丙方：______________
甲方承揽的，工程造价为_____万元，乙方自愿单独施工，丙方自愿为乙方施工全过程提供责任担保。为了加强经营管理，保证履行职责，经甲丙双方充分协商，达成共识，签订本协议，遵照执行。
一、丙方于____年____月____日以全部工资收入及资产为乙方承建工程提供施工履约担保。
二、丙方保证乙方按照有关规范和规定，建立质量管理组织体系，制订质量管理规章制度和操作规程，并严格抓好落实。要按照工程设计要求、施工技术标准和甲方同业主签定的合同约定对工程质量负责。如因质量给甲方造成的声誉或经济上的损失，丙方要与乙方一起承担连带责任。
三、丙方保证乙方按照有关规定建立安全管理组织体系，制订安全管理规章制度和操作规程，并严格抓好落实。乙方在工程施工期间发生生产安全事故造成民工致伤、致残或死亡的，由丙方负责配合与乙方积极处理，并承担全部费用，甲方不负任何责任。
四、丙方保证乙方按时、足额发放农民工工资。因拖欠农民工工资或其他工程费用而发生的一切问题或经济纠纷由丙方负责处理，甲方不负责任。
五、丙方保证乙方独立承担工程施工的经济往来，任何情况下乙方不得以甲方名义与外界发生经济交易，自本合同签订后发生的一切经济纠纷和法律责任全部由乙方和丙方处理、承担;甲方概不承担任何责任和经济损失。
六、甲方按照乙方分包工程投资额的%收取管理费，管理费由甲方在施工工程款到位(含供应材料款)50%后扣完。
七、工程自竣工验收合格后，保修期两年，保修及保修费由丙方和由乙方一起承担连带责任。
八、如因乙方的行为导致甲方承担了垫付责任或其他损失，乙方和丙方自愿赔偿甲方垫付和损失金额的两倍。
九、本协议未尽事宜，各方协商解决，协商不成由甲方所在地法院裁决。
十、本协议一式三份，盖章、签字后生效，工程结算完成两年后及保修期满后协议失效。
甲方：_________________(盖章)乙方：_________________(盖章)
身份证号码：_________________
代表人：_________________(签字)代表人：_________________(签字)
____年____月____日____年____月____日
丙方：_________________(盖章)
代表人：_________________(签字)
身份证号码：________________
________年____月____日
⬙ 装修工程款正规欠条 ⬙
（一）
xx公司：
我公司负责建设的xx县xx桥上、下浆砌石砌筑 工程在开工后至施工完成过程中，我公司将承诺做到以下几点：
1、保证工程施工过程中质量验收合格及人员机械安全；
2、在工程完工后，我公司将支付全额人工工资及机械费用；
3、后期在使用过程中由于我公司施工质量问题所造成的损坏我公司将及时修复，如未及时维修或在维修过程中产生需要赔偿情况，我公司将全额负责赔偿款项；
4、如违背上述承诺，我公司将自愿承担由此引起的法律责任。
特此承诺。
承诺人：xx
20xx年xx月xx日
（二）
xx公司：
因乙方承包甲方酒店装饰工程所发生的工程欠款，经甲乙双方本着公平、公正、平等的原则，达成以下付款协议：
一、甲乙双方共同协议商定工程价款
双方共同委托第三方核定乙方承包的装饰工程价款，达成最终认可价格为（大写）：xx（小写：xx ）。
二、工程款付款方式
甲方已支付乙方装饰工程款 ，下欠工程款 。经双方协商确定甲方于20XX年 月 日付给乙方工程款 ，剩余欠款待甲方试营业（拟定10月1日试营业）一个月后的十日内一次性付清。
三、工程款付款形式为现金支票或转账支票
四、如到期甲方不能按时付款，甲方除承担所欠乙方工程款0.02%/月的利息外，并按所欠工程款的0.5%/日支付逾期金。
五、自本付款协议书签订之日起，乙方在甲方所承包的装修、装饰工程，一次性无条件的交付甲方，所有权归属甲方。
六、本协议在履行过程中如产生纠纷，双方可协商解决或到汶上县人民法院提起诉讼。
七、本协议一式二份，甲乙双方各持一份。
特此承诺。
承诺人：xx
20xx年xx月xx日
⬙ 装修工程款正规欠条 ⬙
甲方：内蒙古XX建筑安装工程有限公司
乙方：XXX，身份证号：
XXX，身份证号：
丙方：XXX，身份证号：
甲乙丙三方依据《合同法》的相关规定，在自愿、平等的基础上，就工程款支付及房屋抵押事宜，经过充分协商，达成如下协议：
一、本协议中的甲方系乌兰察布市集宁区“XXX”B—33＃楼项目的施工单位，XX系“XXX”B—33＃楼的重包方，和内蒙古XX建筑安装工程有限公司系挂靠关系。乙方XXX和XXX系集宁区“XXX”B—33＃楼的劳务大清包，丙方系集宁区“XXX”B—33＃楼的木工劳务承包方。乙方从甲方处承包了“XXX”B—33＃楼的劳务（大清包），丙方又从乙方处承包了木工劳务。
二、根据乙丙双方签订的《劳务合同》的约定，乙方未能按照约定支付百分之六十的工程款，为保证工程款的顺利拨付，甲方自愿以其自有的“XXX”B—33＃楼2单元二、三、四、五层（均户100平米）四套房屋为乙方向丙方提供担保，保证乙方向丙方支付工程款。
三、乙方承诺在20xx年7月6日前给丙方拨付工程款伍万元，如到期后乙方从甲方处领不到工程款导致不能给丙方付款，丙方有权将甲方提供的担保物依法出售，将变卖房屋所得价款优先支付丙方的工程款。
四、如果乙方在“XXX”B—33＃楼主体十一层浇筑之前从甲方处领到工程款并向丙方支付工程款叁拾万元，甲方可以收回抵押给丙方的房屋中的任意三套，留下的一套房屋在主体浇筑完工后的十日内甲方结清全部工程款后返还，甲丙之间的抵押担保关系解除。
五、如果甲方在主体浇筑完工十日内未能结算全部工程款，丙方有权处置这套房屋，甲方无权收回该套房屋。
六、如果在“XXX”B—33＃楼主体十一层浇筑完工十日前，丙方不得将甲方抵押的四套房屋（“XXX”B—33＃楼2单元二、三、四、五层）私自出售。如果浇筑完工十日后，乙方不能支付工程款，丙方有权依法处置抵押物。
六：本协议的抵押物四套房屋（“XXX”B—33＃楼2单元二、三、四、五层）仅仅是甲方向丙方提供的担保，与乙丙之间的《劳务合同》没有关系，互不牵涉。
七、如因甲方拖延支付工程款，给丙方造成的各项损失，丙方有权从变卖抵押物所得价款中扣除。
八、本协议一式三份，自协议各方签字或按手印之日起生效，协议各方各执一份。
甲方：
乙方： 丙方：
年月日
⬙ 装修工程款正规欠条 ⬙
工程款难，是许多工程师和建筑师都会遇到的问题。这个问题的根源在于，工程款的支付往往需要经过多个环节，包括合同签订、工程进度确认、验收等等。这些环节中，任何一个环节出现问题，都可能导致工程款的拖延或者无法支付。
首先，合同签订是工程款支付的第一个环节。在签订合同的过程中，双方需要协商工程款的支付方式、支付时间、支付比例等等。如果合同中的这些条款没有明确规定，就容易导致工程款支付的问题。此外，如果合同中的条款不合理或者不公平，也会导致工程款支付的问题。
其次，工程进度确认是工程款支付的第二个环节。在工程进度确认的过程中，业主需要对工程进度进行确认，以确定工程款的支付比例。如果工程进度确认出现问题，比如业主认为工程进度不符合要求，就会导致工程款的拖延或者无法支付。
第三，验收是工程款支付的最后一个环节。在验收的过程中，业主需要对工程质量进行确认，以确定工程款的支付比例。如果工程质量不符合要求，就会导致工程款的拖延或者无法支付。此外，如果业主对工程质量的要求过高，也会导致工程款支付的问题。
除了上述三个环节外，还有一些其他的因素也会影响工程款的支付。比如，工程款支付的资金来源不足、业主资金链断裂、工程款支付的程序繁琐等等。这些因素都会导致工程款支付的问题。
为了解决工程款支付的问题，我们需要采取一些措施。首先，合同签订时需要明确规定工程款的支付方式、支付时间、支付比例等等。其次，工程进度确认和验收时需要严格按照合同规定进行。最后，需要加强资金管理，确保工程款支付的资金来源充足、资金链畅通。
总之，工程款难是一个复杂的问题，需要从多个方面进行解决。只有通过合理的合同签订、严格的工程进度确认和验收、以及有效的资金管理，才能够解决工程款支付的问题，保证工程的顺利进行。
-
想了解更多装修工程款正规欠条的资讯，请访问：装修工程款正规欠条
