反对加装电梯申请书(锦集十四篇)

反对加装电梯申请书(锦集十四篇)。

[1] 反对加装电梯申请书

市财政局:

我局属X州市军队离退休干部第三休养所军休干部综合服务楼建设目前已经封顶，现需采购五层电梯一步。

根据民政部关于军休干部机构用房建设和军队干休所标准化建设的相关要求;按照我市创建双拥模范城，支持国防建设相关精神;由于现居住在市军休三所院内的军休干部均属年龄80岁以上的军队离休干部，对电梯的安全性和舒适性有较高的要求。

市军休三所通过广泛市场调查后，认为上海三菱电梯和巨人通力电梯符合相关要求，其中:进口三菱电梯(型号MAXIEZMITSUBISH、5/5、1.0m/s、825kg)报价49.5万元，上海三菱电梯(LEHY-II、5/5、1.0m/s、825kg)报价34.5万元，巨人通力电梯(型号GpS30K〔1000/1.0〕、5/5)报价29.5万元。市军休三所申请选择其中一款进行分散采购，经我局研究，拟同意分散采购，请市财政局办理政府采购手续。

附件:X州市XX离退休干部安置办公室请示

二〇XX年八月二十八日

[2] 反对加装电梯申请书

尊敬的小区物业管理处：

我是位于A栋4单元5楼的业主张先生，在这片美丽宜居的小区居住已有多年。作为小区的一份子，我一直关注着小区的发展和改善。最近，我注意到了小区内楼梯和电梯电表的问题，并且希望向您申请，为A栋4单元加装电梯电表。

我所在的楼层并没有自带电梯，现在的电梯电表由整幢楼的住户共用。这样做存在很多问题和不便之处。由于电梯电表计量不公，每个单元的业主负担不均，严重违背了公平原则。由于没有独立的电梯电表，无法准确了解我们单元的用电情况，也就无法有效控制用电量，给出租和空置房屋带来了困扰。最重要的是，由于电梯电费没有独立的计量，造成了公摊电费过高的问题，给住户带来了经济负担。

为了解决以上问题，我特向您提出以下建议：

希望物业管理处能尽快加装电梯电表，根据层次和人口分配，实行分户计费，确保每个居民负担相对公平。通过独立的电梯电表，我们可以更好地了解和控制每个单元的用电情况，提高用电效率，节约能源，减少资源浪费。

加装电梯电表还能解决出租和空置房屋的电费问题。目前由于电梯电费是整栋楼的共同负担，出租的房屋无法准确分摊电费，导致了部分出租业主的不公正获益。而通过加装电表，我们可以根据实际使用情况，为租户收取相应的电费，确保公平合理。

通过加装电梯电表，我们可以独立计算电费，减少公摊电费的支出。由于现在电梯电费是通过公摊的方式来分摊的，导致了一些居民因为住在高层楼而支付了过高的电费。通过分单元计费，可以确保每个单元的电费公平、透明，减轻住户的经济负担。

为了改善我们小区的居住环境和建立一个美好和谐的生活社区，我恳请物业管理处慎重考虑我的申请，尽早加装电梯电表。希望我能够得到您的理解和支持，在我们共同的努力下，为小区的发展贡献一份力量。

再次感谢您对我的关注和支持！

此致

敬礼！

张先生

以上为示范文章，不足1000字。

[3] 反对加装电梯申请书

随着城市化进程的不断推进，越来越多的人们选择在城市中生活和工作。而在城市中居住的一个重要问题就是楼房，特别是旧楼的加装电梯问题，因为旧楼多数是没有电梯的，对于老人、小孩和行动不便的人来说上下楼非常不便，给居民的日常生活带来了很多困扰。因此，为了提升居民的生活质量，旧楼加装电梯成为了一个亟需解决的问题。

旧楼加装电梯的方案是一个复杂且具有技术难度的工程，需要综合考虑建筑结构、设计方案、投资和居民利益等多个因素。下面，我们将详细介绍旧楼加装电梯的方案，并提供一些建议。

首先，旧楼加装电梯需要对建筑结构进行评估和改造。由于旧楼的建筑结构不同于新楼，存在一定的局限性。在加装电梯时，需要对整栋楼的结构强度、承重能力进行评估，以确保加装后的电梯符合安全标准，并且不会对楼体造成损坏。如果楼体结构不适合加装电梯，可能需要进行增强结构的改造工程，以满足电梯的需要。

其次，设计方案是成功加装电梯的关键。设计方案需要考虑到楼梯的尺寸、位置和安全等各个方面。一般来说，加装的电梯需要尽量减少对原有楼梯的影响，并且应尽量选择在外墙或者庭院等外部空间进行电梯的加装。此外，还要考虑到电梯的运行速度、楼层数量、载重能力等参数，以满足不同居民的需求。

第三，旧楼加装电梯需要投入较大的资金。加装电梯的成本一般来说是较高的，这主要是由于需要对整栋楼进行结构改造等工程。为了解决资金问题，可以考虑采取政府补贴或者集体筹资的方式。政府可以通过提供一定的资金补贴来鼓励旧楼加装电梯，这样既可以提升居民的生活质量，也可以促进城市的发展。另外，居民也可以通过集体筹资的形式来解决资金问题，例如成立业主委员会，由居民自行出资进行电梯改造。

最后，还需要考虑到居民的利益。旧楼加装电梯虽然可以提升居民的生活质量，但在工程过程中也会影响到居民的正常生活。在工程进行期间，需要采取一定的措施来减少对居民的影响，例如尽量在非高峰期进行工程施工，并且及时向居民进行工程进展的通报。此外，为了确保加装电梯的公平性，需要建立科学的选址和申请程序，避免利益纠纷。

总而言之，旧楼加装电梯是一个综合考虑建筑结构、设计方案、投资和居民利益等多个因素的工程。在解决这个问题时，需要政府、业主、开发商和设计师等各方的合作与努力。通过共同努力，相信可以为旧楼居民提供更加便利和舒适的生活环境。

[4] 反对加装电梯申请书

1．制动器必须灵活可靠。闸瓦应当紧密地贴合于制动轮的工作表面上，当松闸时闸瓦应同时离开制动轮的工作表面，不得有局部磨擦，此时在制动轮与闸瓦之间形成的均匀间隙不得大于毫米。

2．直流电磁制动器在松闸时是通过SSBZ开关触点断开将经济电阻串入电磁线圈回路中使温升降低。电磁线圈的温升不得超过60℃。

3．制动器电磁线圈的接头应无松动现象，线圈外部应有良好的绝缘防止短路。

4．制动器的销轴必须自由转动并用薄油润滑。电磁铁的可动铁芯在铜套内必须滑动灵活必要时可用石墨粉润滑。

5．保持闸瓦制动带工作表面的清洁，不应混进油腻或油漆。固定制动带的铆钉必须沉入制动带，不应与制动轮接触，使制动轮毛糙。

6、当闸瓦的制动带磨损后间隙增大，使制动不正常，并发生异常的撞击声时应调节可动铁芯与闸瓦臂之间的间隙调整螺栓，来补偿磨损掉的制动带厚度使其间隙恢复。

7．当闸瓦的制动带磨损过大，铆钉头将冒出或磨损值超过制动带厚度的四分之一时应及时更换。

8．制动带弹簧应调节适宜，在满载下降时应能提供足够的制动力使轿厢迅速停止，而在满载上升时制动又是不须太锰，两闸瓦的制动力应调节均匀。

[5] 反对加装电梯申请书

欢迎阅读《作文:入团申请书》，“”每日为您更新更多优秀的“初二作文”，请随时关注！敬爱的学校团委：我通过对团章的认识和学习，在老师、父母的教育下，我知道了作为一个青少年应该加入青少年的组织——中国共产主义青年团。我知道共青团是党领导下的先进青年的群性的组织。共青团是党的得力助手和后备军，是培养青少年学习共产主义、具有“四有”“五爱”品质的组织。正因为如此，我才志愿加入中国共产主义青年团。如果我没能加入中国共产主义青年团，我在以后会更加努力学习，尊老爱幼，热爱集体，做一个品学兼优的中学生，用实际行动证明。如果我加入了中国共产主义青年团，我决心按照团的章程，执行团的决议，遵守团的纪律，履行团员的义务，参加团的工作，做一个真正的名副其实的共青团团员。学习雷锋的精神，处处起模范作用，我将会以我的实际行动证明，为国家繁荣富强贡献自己应有的力量。此致敬礼申请人：初二49班石毅20xx年10月1日《入团申请书》这篇优秀的“初二作文”由收集，来源于互联网和会员投稿，仅供参考和学习，转载请注明出处。

[6] 反对加装电梯申请书

电梯使用管理人(甲方)

维保单位(乙方)

依照中华人民共和国民法典、中华人民共和国特种设备安全法、广东省电梯使用安全条例、广州市电梯安全管理办法及其他有关规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就既有住宅加装电梯日常维护保养、电梯责任保险的有关事宜协商订立本合同。

第一条 日常维护保养的电梯

乙方为电梯维护保养及金额明细表(见附件)中列明的甲方使用、管理的电梯提供日常的维护、保养、抢修服务。

第二条 日常维护保养内容

乙方应当按照电梯维护保养规则(TSG T5002-2017) 的规定完成半月、季度、半年、年度维保项目，并做好维护保养记录。

第三条 电梯责任保险

(一)甲方自行购买电梯责任保险

甲方购买电梯责任保险的，应选择符合广东省省电梯安全监管改革方案的责任保险，且一次性事故最高赔偿金额应不低于100万元(人民币)，并将复印件作为附件附在本合同的后面。

(二)甲方委托乙方购买电梯责任保险

甲方在支付保养费用时应该将电梯责任保险的费用单列，乙方负责向保险公司购买符合广东省电梯安全监管改革方案的责任保险，且一次性事故最高赔偿金额不低于100万元(人民币)。

电梯责任险( 元× )总计 元(人民币)，大写， 。

第四条 日常维护保养标准

实施日常维护保养后的电梯应当符合电梯维修规范(GB/T18775)、电梯制造与安装安全规范(GB7588)的相关规定,以及电梯制造厂家的安装调试及使用维护要求。

除上述标准外，还应当满足甲方提出的如下要求，

第五条 日常维护保养期限

本合同期限 年 个月，自 年 月 日起至 年 月

日止。甲乙双方同意期限届满后续约的，应当于期限届满前30日续签合同。

第六条 日常维护保养费

维护保养费( 元× )总计 元(人民币)，大写， 。

第七条 结算方式

(一)甲方按( □月 □季 □半年 □年 )支付维护保养费，具体支付时间和金额为， 。

(二)支付方式， □支票 □汇到乙方指定账号 。

第八条 日常维护保养方式， □清包 □半包 □大包。

半包维保中更换零部件单件在 元以内的，由乙方免费提供。免费提供零部件清单见附件。

第九条 乙方抢修服务热线电话， 。

抢修服务时间(困人除外)， 。

第十条 甲方权利、义务

(一)权利

1、有权监督乙方按照合同约定履行维护保养义务，发出故障通知或提出建议。

2、有权要求乙方保障电梯的正常运行。乙方的维护保养达不到合同约定的维护保养标准或要求的，甲方有权拒绝在维护保养记录上签字，并责令乙方改正。

(二)义务

1、应当对每台电梯建立完整的安全技术档案，并供乙方查询。签订合同前应当向乙方提供如下资料或复印件，

(1) 产品合格证;

(2) 使用维护说明书;

(3) 电气原理图;

(4) 电气敷设图;

(5) 安装说明书;

(6) 电梯整机、安全部件和主要部件型式试验报告结论副本或结论;

(7) 电梯运行全部记录;

(8) 故障及事故记录;

(9) 改造、重大维修原始记录;

(10)广州市特种设备使用登记证;

(11)电梯施工自检记录;

(12)上年度的检验报告;

(13) 。

2、建立电梯安全运行管理制度，保证电梯的用电、消防、防雷、通风、通道、电话通讯、监控摄像和报警装置等系统安全可靠;并保证机房、井道、底坑无漏水、渗水现象，通往机房、底坑、滑轮间、井道安全门的通道畅通、照明充分。

3、指派 同志为电梯安全管理员，负责电梯以下日常安全管理工作，

(1)负责电梯钥匙的使用管理;

(2)负责对乙方的维护保养记录、修理记录签字确认;

(3)负责对乙方提交的电梯安全隐患提示单签字确认。

如果更换电梯安全管理人员，应当及时通知乙方。

4、应当制定电梯事故应急防范措施和救援预案并定期演练。

5、在电梯使用过程中发现故障或异常情况应当立即停止使用，并及时通知乙方。

6、除乙方无法解决的情况外，未经乙方书面许可不得允许非乙方人员从事与电梯维护保养有关的工作。

7、应当为乙方提供维护保养所需的工作环境。

8、应当在电梯安全检验合格有效期届满前30日，向电梯检验检测机构提出定期检验申请。

9、发现电梯安全隐患应及时予以消除。

第十一条 乙方权利、义务

(一)权利

1、有权要求甲方提供维护保养所需的工作环境及相关资料。

2、有权拒绝甲方提出的负面影响电梯安全运行的要求。

(二)义务

1、应当具备特种设备安全监督管理部门核发的相应许可证，并向甲方提交加盖公章的营业执照和特种设备安装改造维修许可证复印件作为本合同的附件。

2、接到故障通知后，应当在 小时内抵达现场进行处理;发生电梯困人故障时，由位于广州市 区 路 号的服务网点派员在分钟内(此时间最长不得超过30分钟)抵达现场实施救援。

3、现场作业人员不得少于两人，且应当取得相应的特种设备作业人员证。

4、作业中应当负责落实现场安全防护措施，保证作业安全。

5、向甲方提出合理化建议并每月向甲方书面报告所维护保养电梯的运行情况、零部件使用情况、易损件的更换情况及电梯更换修理需求。

6、对所维护保养电梯的安全运行负责，保障设备整机及零部件完整无损，保证保养电梯符合安全技术规范和标准要求。

7、建立回访制度(包括工作人员服务态度、维修质量、是否按照规定实施维护保养等)。

8、应当配合电梯检验检测机构对电梯的定期检验，积极配合甲方开展电梯事故应急救援演练，并参与电梯安全管理活动。

9、应当妥善保管电梯图纸及相关资料，并在合同终止后交给甲方。

10、不得以任何形式分包、转包。

第十二条 违约责任

(一)一方当事人未按约定履行义务给对方造成损失的，应当承担赔偿责任。

(二)一方当事人无法继续履行合同的，应当提前30日通知另一方，并向对方支付合同总额20%的违约金。

(三)甲方无正当理由未按照约定期限支付费用的，每延误一日应当向乙方支付延误部分费用万分之五的违约金，但最高不超过应付未付金额的3%。

(四)乙方无正当理由未按照约定期限和标准进行维保的，每延误或不达标一次应当向甲方支付违约金【】元，超过【】次，甲方有权单方解除合同。

(五)甲方违反约定允许非乙方人员从事电梯维护保养工作的，应当按照

标准支付违约金，但因乙方怠于履行合同义务的除外。

(六)因电梯使用、甲方管理不当的原因导致人身伤亡或设备损坏、丢失的，由甲方自行承担全部责任。

(七)乙方的维护保养工作不符合合同约定的维护保养标准或要求的，乙方应当返工，并按照 标准支付违约金。

(八)因维护保养原因导致电梯检验检测不合格的，乙方还应当承担电梯复验费用，并按照 标准支付违约金。

(九)因维护保养原因导致人身伤亡或设备损坏、丢失的，由乙方承担全部责任。

(十)

第十三条 合同的解除

(一)甲乙双方协商一致，可以解除合同。

(二)任何一方严重违约导致合同无法继续履行的，另一方可以单方解除合同。此外任何一方不得单方解除合同。

第十四条 争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按照下列第 种方式解决(任选一种)，

(一)提交中国广州仲裁委员会仲裁;

(二)依法向电梯所在地有管辖权的人民法院起诉。

第十五条 其他约定

(一)普通维修、重大维修、改造或甲方要求乙方提供本合同约定以外的增值服务的，双方均应当以书面形式另行约定。

(二)维护保养记录是记载电梯运行、维护、保养的依据。每台电梯均应当建立独立的维护保养记录。维护保养记录应当一式两份，甲乙双方各保存一份，保存时间为4年。普通维修、重大维修、改造协议与抢修记录均应当与维护保养记录一并保存。

第十六条 附则

本合同自双方签字盖章生效。本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应当采取书面形式，并经双方签字盖章确认，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。

本合同一式 份，甲方执 份，乙方执 份， 执 份，均具同等法律效力。

(以下无正文)

甲方，(盖章) 乙方，(盖章)

法定代表人(签字)， 法定代表人(签字)，

委托代理人(签字)， 委托代理人(签字)，

住所， 住所，

邮政编码， 邮政编码，

邮箱: 邮箱:

联系电话， 联系电话，

传真电话， 传真电话，

开户银行， 开户银行，

账号， 账号，

年 月 日 年 月 日

[7] 反对加装电梯申请书

敬爱的学校团委：

我通过对团章的认识和学习，在老师、父母的教育下，我知道了作为一个青少年应该加入青少年的组织——中国共产主义青年团。

我知道共青团是党领导下的先进青年的群性的组织。共青团是党的得力助手和后备军，是培养青少年学习共产主义、具有“四有”“五爱”品质的组织。正因为如此，我才志愿加入中国共产主义青年团。

如果我没能加入中国共产主义青年团，我在以后会更加努力学习，尊老爱幼，热爱集体，做一个品学兼优的中学生，用实际行动证明。

如果我加入了中国共产主义青年团，我决心按照团的章程，执行团的决议，遵守团的纪律，履行团员的义务，参加团的工作，做一个真正的名副其实的共青团团员。学习雷锋的精神，处处起模范作用，我将会以我的实际行动证明，为国家繁荣富强贡献自己应有的力量。

此致

敬礼

申请人：初二49班石毅

20xx年10月1日

[8] 反对加装电梯申请书

尊敬的物业管理部门：

我是XXX小区XX楼的一位业主，特此向您提出电梯更换申请。经过多年使用，我们小区的电梯设备已呈现出明显的老化和故障现象，给居民的生活带来了很多不便和安全隐患。基于此，我希望能够得到您的支持，协助我们更换新的电梯设备，确保小区居民的出行安全和便利。

我们小区的电梯设备已经运行了超过15年，已经超过了正常使用寿命。作为现代化城市中的一个居住小区，电梯的安全和正常运行是我们居民生活质量的重要保障。由于设备年代久远，不仅电梯的使用寿命已经过长，而且，“三老化”问题进一步加剧。电梯内部设备老化，容易发生故障，导致频繁的停运和维修；外观老化，严重影响小区整体形象。这不仅带来了不便，还给小区居民的日常出行带来了很多担忧和不安全因素。

更换电梯设备的紧迫性不仅仅表现在设备老化方面，更关乎居民的安全。我们小区居民大多为老年人和儿童，他们对安全的需求更为迫切。由于设备年代久远，每次电梯出现故障后的维修时间较长，给居民带来了很大的困扰。而且，电梯的故障频繁发生，也增加了居民出行的风险。近期，我们小区曾发生过电梯停用的情况，导致一位老年居民无法按时就医，这一事件更是引起了大家的高度关注和担忧。为了居民的出行安全，我们迫切需要更换新的电梯设备，减少故障发生的频率，提高设备的可靠性。

除了设备老化和安全问题，我还希望重点提及电梯的交通效率。随着小区居民数量的增加，电梯的使用频率也相应提高。老旧电梯设备的速度较慢，容量较小，无法满足小区居民正常出行的需求。居民上下楼需要花费更多的时间，特别是在高峰期，更是出现排队等候的现象。这不仅浪费了居民的时间，也对他们的日常生活造成了很大的影响。为了提高居民的出行效率和便利性，更换新的电梯设备是迫切需要的。

小编认为，为了保障小区居民的出行安全和方便，为了提高小区形象和服务质量，更换电梯设备势在必行。在此，我请求物业管理部门提供资金和技术支持，共同协商选择合适的品牌和型号，并及时进行电梯的更换和维修工作。通过更换电梯设备，我们相信小区居民的出行质量将得到极大的提升，居民的幸福感和安全感也将得到有效的保证。

再次向您申请电梯更换事宜，希望您能够认可并支持我们的意见和行动。相信在您的领导下，小区居民的生活质量将得到改善。

此致

敬礼

XXX小区XX楼一位业主

日期：

[9] 反对加装电梯申请书

[10] 反对加装电梯申请书

标题：加装电梯电表申请书

尊敬的电梯管理部门负责人：

我是长住在贵小区X栋X门的业主小李，通过此信函，我诚挚地向您申请在我所居住的楼栋中加装电梯电表。通过观察和深思熟虑，我认为这一改进将会给我们的生活带来巨大的便利和舒适。现在，我将详细阐述加装电梯电表的必要性，并期盼您能认可和支持我的申请。

加装电梯电表能够提供公平和合理的用电方式。作为一名长期居住在此的业主，我深刻意识到，目前我们楼栋内使用的电费计算方式存在着不公平和不合理之处。按照现行的计费标准，电费费率是按照楼栋总体用电量进行分摊的。由于有些住户经常使用电梯，而有些住户却几乎不使用，以至于存在明显的消费不平衡现象。因此，加装电梯电表可以准确记录每一户使用电梯的实际耗电量，从而公平地分配电费，不仅使每个业主的付费更加公正，也增加了我们对电能使用的环保认识。

加装电梯电表有助于提高电梯能效。目前，我们楼栋电梯的用电是均摊式的，没有对每个住户的用电情况进行量化管理。通过安装电梯电表，我们可以了解到每个住户对电梯的实际使用情况，这将有助于电梯管理人员更好地评估和规划电梯运行策略，并进行能效改进。通过对数据的分析，可以找出电梯运行中的不合理之处，例如高峰时段电梯的使用频率、电梯空转的时间等，进而优化管理，减少能源浪费，降低电梯运行成本。

同时，加装电梯电表也能够更好地监测和控制电梯安全。通过电梯电表，我们可以实时监测电梯的用电情况，当发现电梯出现异常或超出额定负荷时，可以及时采取相应的措施，以避免潜在的安全隐患。电梯电表还可以记录电梯使用的维修频率和费用，从而更好地掌握电梯的运行情况，提升电梯的管理水平。

小编认为，加装电梯电表对我们小区的居民生活和电梯管理都具有重要意义。通过公平合理的用电方式，提高电梯能效，同时监测和控制电梯安全，我们可以更好地改善居民的生活质量，减少能源浪费，提升电梯管理的效率。我相信贵部门也是以业主利益为重，希望您能认可和支持我的申请。

非常感谢您抽出时间阅读这封申请信，期待您的回复和支持。如果有需要，请随时与我联系。再次表达我对贵部门的敬意和衷心的感谢！

此致

敬礼

业主小李敬上

[11] 反对加装电梯申请书

甲方:_____________________________

乙方：____________________________

合同目的：______小区____楼原无电梯，___单元全体业主，经协商一致同意在本单元加装室外载客电梯。本项目属交钥匙工程，乙方按时按量保证合同电梯质量，电梯设备、运输保管、安装调试、验收(包括乙方内部验收及质量技术监督局对电梯的验收并取得电梯准用证)及售后服务的方式由乙方一次性包干并承担所有发生费用。乙方包电梯、设计、包工、包料、包质量、包安全、包文明施工。

【一起合同网hc179.Com】金牌栏目合集:
• 电梯加装合同 | 住宅加装电梯协议书 | 申请书模板 | 奖学金申请书 | 反对加装电梯申请书 | 反对加装电梯申请书

一、电梯：

1.产品制造商：_____________

2.产品名称：_____________

3.规格：见合同附件（电梯规格表）

4.数量：1台

5.电梯单价：人民币：壹拾贰万捌仟元整即RMB:______元。

二、付款与发票：

1.总价：人民币：贰拾柒万捌仟元整即RMB:______元。详见《___小区加装电梯报价明细》。

合同大包干总价款已包含电梯价格、安装费用、材料费用、搭棚费、吊装费等乙方为完成本合同约定的全部工作所需支出的全部费用，除合同大包干总价款外，甲方无须就本项目之事宜另行向乙方支付任何其他的费用。

2.双方同意，总价款分作三期支付:

第一期：乙方进场后绞手架完成后2个工作日内付款（总价款的35%）计人民币玖万叁仟元整即RMB____元。

第二期：电梯到达施工现场后2个工作日内付款（总价款的30%）计人民币捌万叁仟肆佰元整即RMB______元。

第三期：电梯井道安装调试完成，验收合格达到使用状态时，付（总价款的30%）计人民币捌万叁仟肆佰元整即RMB8_____元。

预留质保金（总价款的5%）壹万叁仟玖佰元整即RMB_____元。质保期1年，1年后无质量问题付清余款（不含利息）。

电梯经报验合格取得电梯准用证正常使用为起点，第一年和第二年乙方免费提供电梯维护保养不收维保费。第三年开始乙方按照甲乙双方签订的维保协议负责电梯日常维护，直到电梯报废。

3.乙方银行信息：

税号：____________

单位地址：____________

电话：____________

开户银行：___________

银行账户：___________

4.发票：若将来本加装电梯项目审请政府补贴，乙方应当按本合同内容据实开据发票，发票开据所涉税款由甲方承担。

三、项目工期：

1.项目总工期：____天。

2.甲方在收到乙方图纸后确认签字并交至乙方，作为乙方采购电梯依据。

四、交货地点：

_________小区__号楼__单元。

五、甲方责任

1.______、______为甲方代表。

2.甲方代表对工程进度、工程质量进行监督与管理，并检查隐蔽工程。对于工程进度或质量不符合甲方要求的，要及时下发《进度通知单》或《质量整改通知单》的权利;有要求乙方加快施工进度和整改工程的权利。

3.按合同约定的付款方式，按时向乙方支付合同规定的款项。

4.甲方负责对乙方编制并提交的施工计划、施工组织方案、工程预决算的审定工作。

5.如果甲方不能按合同约定支付价款导致工期延误，由甲方负担全部费用。

六、乙方责任

1.乙方任命______为乙方代表。乙方代表按甲方代表批准的施工组织计划(或施工方案)和依据合同发出的指令、要求组织施工。在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下，可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向甲方代表送交书面报告。

2.乙方应配合土建进度提供相关预埋资料，另须包括：本电梯设备设计、供应、安装合同所需的一切土建工程之配合要求;开关、通风及设备等所需的一切开孔的位置资料;电梯、井道和底坑，包括导轨固定件和有关的轿箱平台位置图纸。

3.乙方在安装工程开始前，须根据工程规范编制设计及施工详图，并提交甲方审批，所有施工图纸均应得到甲方确认。

4.乙方应在安装开始前将详细施工组织方案、施工进度计划报甲方审核确认。施工期间，乙方应作好施工原始记录。

5.负责电梯的安装、调试工作，移交备用件和随机资料一套。

6.负责吊装工作。

7.负责施工所需的水电费，按工程需要提供施工所需的照明、看护、围栏等安全文明施工措施。

8.电梯安装调试过程中的任何与电梯安装有关的施工安全责任由乙方负责，并承担由乙方过失造成的一切的法律责任与经济责任。

9.安装期间轿厢内加设保护膜，试用期满后拆除。井道照明的安装。清理安装杂物。

10.负责电梯在运输、施工前、施工期间、安装后至验收合格且甲乙方办理正式工程移交手续前的所有保管工作。如发生损坏，乙方自费予以修复。

11.遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、卫生文明施工和施工噪音等管理规定，办理有关手续，因此产生的费用由乙方承担。如受有关部门处罚，由乙方自行承担罚款和一切损失。

12.按本合同约定的工程质量及验收标准进行施工，保证施工质量。按合同约定工期竣工。指定安全防火负责人，做好现场施工管理和安全管理，将施工物件堆放整齐、使道路畅通。乙方对乙方工作人员及乙方聘用的人员的人身安全负全部的责任，并应督促他们遵守工地施工安全和所在地政府的法令法规以及有关规章制度。凡施工期间的施工质量、安全事故、侵权行为，均由乙方负责，并且乙方须及时报告给甲方及有关部门。

13.负责将甲方提供的有关申报文件向当地政府主管部门办理安装进场前的报验手续和费用，以及安装完工后的报验手续直至合格为止。因乙方原因造成报验不合格造成的违约责任，应赔偿因此造成的甲方的一切损失，非因乙方电梯质量/安装的原因不能通过验收除外。

14.工程竣工验收完成，甲方收到竣工验收合格证书后，由甲乙方办理正式工程移交手续。乙方施工单位人员必须在3天内撤离施工场地。

15.竣工验收合格后，乙方将验收材料作为结算依据交给甲方。

七、产品质量保证：

乙方保证本产品质量规格符合GB/T21739-20xx《电梯制造与安装安全规范》中对于产品质量的要求。

八、违约责任：

1.因任何一方不履行合同，而造成对方经济损失，由违约方承担经济责任和赔偿对方的经济损失，赔偿金额每天按合同总金额的万分之一支付。

2.如甲方没能及时付款（不含质保金），此项目的所有权和使用权归乙方所有直至款项结清。

4.乙方未严格按约定的技术规格要求施工，在质保期内发生问题，乙方维修若不能恢复使用应无条件更换新设备。若乙方不能修复，则从确认乙方无能力修复之日起直到问题解决，乙方每天向甲方支付合同金额万分之一违约金，七日内无法修复则甲方有权请他人维修，但费用由乙方承担。

5.如果乙方未能按合同规定的工期完工（不可抗力除外），在乙方书面同意支付延期完工违约金的条件下，甲方有权选择同意延长还是不予延长工期，甲方同意工期的，延期时间由双方另行确定。延期完工违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中扣除。延期完工违约金比率为每迟交1天，按延误部分总金额的0.1％扣除。但是，延期完工违约金的支付总额不得超过延误部分总金额的10％。

6.如果因甲方原因未能按合同规定工期完成（不可抗力除外），在甲方书面同意支付延期完工违约金的条件下，乙方有权选择同意延长或者不予延长工期，同意延长工期的费用由甲方承担。乙方同意工期的延期时间由双方另行确定。延期完工违约金的损失由甲方负责。延期完工违约金比率为每迟交1天，乙方按延误部分总金额的0.1％收取。但是，延期完工违约金的支付总额不得超过延误部分总金额的10％。

九、工程验收

1.隐蔽工程验收：工程达到施工过程中的隐蔽工程验收阶段时，乙方应在隐蔽工程自检合格后通知甲方及负责人验收。验收合格，甲方及负责人公司代表在验收记录上签字后，方可进行此后工程施工。验收不合格，乙方应在甲方要求的时间内修改后重新通知验收并承担由此而产生的全部费用，若因此而造成本工程逾期竣工的，乙方还应承担逾期竣工的违约责任。若乙方自行隐蔽，甲方有权要求剥离或开孔，乙方应进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复，乙方应承担有关费用，且工期不得顺延。

2.竣工验收：本项目完成安装调试后，乙方应通知甲方对本工程进行验收。鉴于本工程还需要报有关政府部门验收合格，故乙方应负责办理该报验工作并保证本工程在交付甲方验收前已通过政府有关部门的验收。若本工程竣工验收达到标准后，双方签字盖章确认本工程验收合格，同时乙方把竣工验收资料(含竣工图)及验收报告一式四份移交给甲方。若本工程因乙方原因未能通过验收的，乙方应在甲方要求的时限内对本工程进行整改并承担由此而产生的全部费用，若因此而造成本工程逾期竣工的，乙方还应承担逾期竣工的违约责任。

3.如果在验收中产生纠纷，由当地的产品技术质量监督检查机关核验为准。

4.在工程未通过验收前甲方提前使用的，并不免除乙方应承担的质量保证及保修责任，甲方开始提前使用时开始计算免费维保时间。但未经乙方许可甲方擅自使用电梯时造成的一切后果由甲方自行承担。

十、其他约定：

1.未尽事宜双方协商解决，不能达成一致，任何一方可向合同履行地人民法院起诉。

2.本合同依据《合同法》等相关法律制定，其未尽事项皆受上述法律约束。

3.本合一式4份，甲方执2份，乙方执2份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

[12] 反对加装电梯申请书

尊敬的各位领导、亲爱的业主朋友们：

大家好！今天，我们在这里欢聚一堂，共同见证并参与本次加装电梯工程的开工仪式。首先，我代表整个小区管理委员会，向大家表示热烈的欢迎和衷心的感谢！

电梯作为现代社会交通工具的重要组成部分，极大地方便了人们的出行，提高了居民生活质量。然而，由于我国城市居住小区建设时期的历史原因，很多住宅楼并未配置电梯设施，给老年人、孕妇、儿童等特殊群体带来了很大的困扰。因此，加装电梯工程的启动，标志着我们小区将有望进入一个更加舒适便利、无障碍的居住环境。

首先，我要感谢我们小区业主们的支持和配合，正是由于大家的共同努力，使得这次加装电梯的工程顺利启动。加装电梯是一项大工程，涉及到各方面的协调与配合。我相信，在大家的共同努力下，本次加装电梯工程一定能够顺利落成，并给我们小区的居民带来更多便利。

其次，我要感谢政府相关部门的大力支持和帮助。政府一直以来都高度重视居民生活质量的提升，加装电梯工程也是政府为了让老百姓更好地生活而出台的一项重要政策。感谢政府对我们小区的关心和支持，让我们能够集中资源，共同改善居住环境。

加装电梯不仅仅是提供一种便利的居住环境，更体现了社区的凝聚力和友爱精神。作为一个团结和谐的小区，我们需要共同承担，共同努力，为了小区的发展而努力。我们希望通过本次工程的顺利落地，能够增强社区居民之间的交流与合作，解决居住者的实际问题，进一步促进社区发展和邻里友好。

当然，此次加装电梯工程需要大家的耐心和支持。由于施工的需要，一段时间内可能会给大家的生活带来一些不便，可能会有噪音、尘土等方面的影响，但希望大家能够理解和支持。相信只要我们共同努力，加装电梯工程一定能够顺利完成，给大家带来更多的便利和舒适。

最后，再次感谢大家的到来和支持。愿我们在新的加装电梯工程中能够共同努力，共创美好生活，为我们的小区带来更多的便利和舒适。祝愿加装电梯工程顺利进行！谢谢大家！

[13] 反对加装电梯申请书

装一台六层电梯多少钱

一个6层中小型电梯要花多少钱关键看要装哪个品牌的电梯，质量不错的有二十多万，一般的十几万，较差点儿就十万内还可以拿下，但是电梯的品质就不太好讲过。个人信用小编提议诸位小区业主在能确保产品品质的状况下，何不选国内的一线品牌大型厂产的人字梯。可是不清楚你是不是有预埋电梯井。假如国内梯6层站梯子价格大约在十五万的模样，假如挑选進口蒂森克虏伯得话应当要去到三十万的模样。

假定你是六层楼那麼你可以想清晰电梯想要是多少KG的，要清晰载货量不一样价钱就不一样了。6层电梯尽管你是家中用，但因为提高高度太高了，20M上下的提高高度了，假如依然用小输出功率的服务器和软启动器，速率很慢，因此還是依照一般小主机房行为主体规范吧。

假如6层全是你的，用独栋别墅专用型的电梯，那麼蒂森克虏伯这类国际级知名品牌在18-19万内，另加安裝和一年质保期。

六层电梯多少钱一部

1、16万左右可以搞定

2、六层，1吨和1.2吨的梯子，别的参数也需要清晰，否则任何报价都没有参考价值，最好是先弄清楚想要的配置，多与几个牌子的销售谈谈配置并索取报价，再选性价比较高的品牌，目前，一二线品牌里性价比较高的牌子可以了解。

关于，装一台六层电梯多少钱，六层电梯多少钱一部相关内容，就为您整理到这里了。电梯常年使用是损耗品，大家在挑选电梯时，一定要各个方面的去考虑到，挑选质量上乘的电梯，这样今后才能减少故障出现。

[14] 反对加装电梯申请书